分期付款合同集錦10篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同的法律效力與日俱增,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面是小編精心整理的分期付款合同10篇,希望對大家有所幫助。
分期付款合同 篇1
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
保證人:(以下簡稱丙方)
上列甲乙雙方就機器的買賣事宜,訂立合同如下:
第一條甲方根據(jù)本合同的各項條款,將機器售予乙方,乙方買受。
第二條買賣價款與付款條件規(guī)定如下:
1.總金額人民幣元整。
2.付款方式:
。1)于本合同成立時,即付預付款 元。
(2)余款元,在交貨試機完成后,分二十期平均攤付。
。3)分期付款的支付日期,以定金付日該月的翌月開始,每月二十日之前截止。
。4)為支付上述分期付款,乙方應與丙方以共同匯出的名義,匯出支票二十張付予甲方。支付日期定于機器交付之時。
第三條交貨的時間與方法規(guī)定如下:
1.交貨時間為 月 日前。
2.交貨地點約定于乙方的 工廠,應安裝妥當,并先行試機。
3.試機完成后,甲方應將機器交付乙方,乙方則須依第二條第2款第(4)項的約定,將二十張分期付款的支票支付甲方。
第四條機器的所有權暫由甲方保留,待乙方付清第二條所列全部貨款時,再將所有權移轉予乙方。
第五條機器交貨之后,若因不可抗力的因素,而致機器毀損、遺失時,一切責任由乙方負擔。
第六條丙方與乙方須連帶對甲方保證,對依本合同發(fā)生的一切應負債務(除貨款債務外,還包括毀損、賠償債務)負完全支付的責任。
第七條乙方或丙方若發(fā)生下列事項,則與本合同有關的債務無需通知催告,即自動消失,分期付款的所有余款皆必須一次付清。
1.乙方或丙方的支票無法兌現(xiàn),或停止付款的;
2.乙方或丙方有滯納租稅,或有破產(chǎn)、和解及其他類似判決上的情形的;
3.機器被依法扣押或先予執(zhí)行等情形的;
4.機器因乙方的故意或重大過失,以致毀損、滅失的;
5.乙方從未支付第二條所列分期付款的;
6.其他違反本合同的事項。
第八條乙方應根據(jù)正確用法使用機器,并由優(yōu)秀的管理人員負責保管。
第九條乙方發(fā)生第七條情形的,即失去使用機器的權利,且該機器必須歸還甲方。
第十條若發(fā)生第九條的情形,甲方可對撤回的機器作適度的評估,并將貨款與評估之間的差額作為損害賠償金,連同已收取的貨款,抵消債務,如有余額則退還乙方。
第十一條甲方需保證機器的性能完全與說明書(如附文)相符,且交貨后一年內自然發(fā)生的.故障,甲方亦需負責修理。
第十二條機器交貨后經(jīng)三個月的,除前條規(guī)定的情形外,甲方不負所有瑕疵的保證責任。即使交付后三個月內,亦只容許更換機器,因機器故障而發(fā)生的損害,甲方不負其責。
第十三條有關本合同乙方的債務,期滿后的賠償金定為日息四分。
第十四條對于機器,乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的余額作為投;痣U的金額,并為保險金請求權設置質權的手續(xù),其費用由乙方負擔。
第十五條甲乙雙方于年月日前至公證處辦理公證事宜,認同本合同各條款所列金錢債務及機器給付義務并載明一旦違約應經(jīng)受強制執(zhí)行。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
保證人(丙方):
分期付款合同 篇2
賣方x x x(以下簡稱甲方)
買方x x x (以下簡稱乙方)
保證人x x x(以下簡稱丙方)
今甲方x x x(賣方兼所有人)與乙方x x x(買方兼使用者)就產(chǎn)品分期買賣事宜,訂立合約如下:
第一條 本合約的標的物x x 產(chǎn)品分期付款總額定為人民幣x x 元整。乙方得依照下列規(guī)定支付款項予甲方。
(1) 前款x x 元
(2) 余款x x 元
(3) 月息x x 元。
第二條 乙方預付x x元予甲方,余款自x x x x年x月x日至x x x x年x月x日止,每月x日前各支付x x元。
第三條 乙方與其保證人得就上述提供擔保,于本合約成立時,以前條所載的金額與日期,開出支票x張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。
第四條 甲方于本合約訂立的同時,將x x產(chǎn)品交與乙方,以交換乙方的支票,并同意乙方對該產(chǎn)品的使用。
第五條 乙方若能支付第二條分期付款金額、及其它應付的.各項費用,須自支付日始以日息x分支付甲方作為延遲損失金。
第六條 乙方須以正當?shù)姆绞绞褂脁 x產(chǎn)品,若有違反,甲方可立即解除本合約。
第七條 乙方若違反第二條的規(guī)定 ,即失去對x x產(chǎn)品的使用權,并應立即將該產(chǎn)品歸還甲方。
賣方(甲方):
地址:
x x x x年x月x日
買方(乙方):
地址:
保證人(丙方):
地址:
x x x x年x月x日
分期付款合同 篇3
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產(chǎn)品分期買賣事宜,達成以下協(xié)議:
第一條 本合同的標的物為 ,分期付款總額定為人民幣 元整。乙方可以依照下列規(guī)定支付款項予甲方:
1.前款 元;
2.余款 元;
3.月息 元。
第二條 乙方預付 元予甲方,余款自 年 月 日至 年 月 日止付清,每 月 日前各支付 元。
第三條 乙方可以就上述條件提供擔保,于本合同成立時,以前條所載的`金額與日期,開出支票一張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。
第四條 甲方于本合同訂立的同時,將 產(chǎn)品交付乙方,并同意乙方對該產(chǎn)品的使用。
第五條 乙方若未能支付第二條所列分期付款金額及其他應付的各項費用,須自支付日始以日息分支付甲方作為延遲損失金。
第六條 乙方須以正當?shù)姆绞绞褂? 產(chǎn)品,若有違反,甲方可立即解除本合同。
第七條 乙方連續(xù)兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
分期付款合同 篇4
出賣人: (以下簡稱甲方)
買受人: (以下簡稱乙方)
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產(chǎn)品分期買賣事宜,達成以下協(xié)議:
第一條本合同的標的物為 ,分期付款總額定為人民幣 元整。乙方可以依照下列規(guī)定支付款項予甲方:
。1)前款 元。
(2)余款 元。
。3)月息 元。
第二條乙方預付元予甲方,余款自 年 月 日至 年 月 日止。每 月 日前各支付 元。
第三條乙方可以就上述提供擔保,于本合同成立時,以前條所載的'金額與日期,開出支票 張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。
第四條甲方于本合同訂立的同時,將產(chǎn)品交予乙方,并同意乙方對該產(chǎn)品的使用。
第五條乙方若能支付第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用,須自支付日始以日息 分支付甲方作為延遲損失金。
第六條乙方須以正當?shù)姆绞绞褂?產(chǎn)品,若有違反,甲方可立即解除本合同。
第七條乙方連續(xù)兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
分期付款合同 篇5
出賣人:_(以下簡稱甲方)
聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
買受人:身份證號:
家庭地址:聯(lián)系電話:
甲、乙雙方本著自愿的原則,就所認購的商品房達成如下協(xié)議:
1、甲方開發(fā)位于孝感市火車站勝利街的陽光美苑物業(yè),現(xiàn)房出售。
2、甲方同意乙方采用分期付款的方式購買甲方開發(fā)的__棟單元號,建筑面積平方米,單價為元/平方米,總價為元整。
3、分期付款方式。
4、乙方應在本協(xié)議書簽訂后至年月日前,帶齊相關資料到__物管處簽訂《商品房購房合同》,同時交清購房款,乙方交付的購房首付款無息轉為購房款的'一部分。
5、若乙方未在本合同第3條約定期限內簽訂《商品房購房合同》,則甲方有權將該物業(yè)另行出售,乙方購房首付款不予退還;甲方在本合同第3條約定的時間內,若將乙方所認購物業(yè)另行出售,則甲方雙倍退還乙方所付購房款。
6、乙方保證本合同的姓名、身份證號、聯(lián)系方式準確、有效。否則,因此造成的責任及后果均由乙方承擔。
7、本合同如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可依法向人民法院起訴。
8、本合同壹式貳份(甲乙雙方各持壹份),經(jīng)雙方蓋章或簽字即生效。雙方簽訂《商品房購房合同》后本協(xié)議自動作廢。
甲方:乙方(簽章):
簽訂時間:年月日
分期付款合同 篇6
出賣方:(以下簡稱“甲方”)
買受方:(以下簡稱“乙方”)
擔保方:(以下簡稱“丙方”)
乙方采取分期付款的形式向甲方購車,丙方為其提供擔保,為此,甲、乙、丙三方遵循法律、法規(guī),訂立本合同。
一、汽車型號、數(shù)量及附件
1、甲方根據(jù)乙方的指定,提供解放牌,車型,發(fā)動機號為:,底盤號為:,合格證號為:的汽車壹輛。
2、甲方為乙方安裝一套汽車GPS裝置,作為該車輛的必備部分;同時為乙方統(tǒng)一配備專門的手機卡號(手機卡號為:13),作為乙方與甲方聯(lián)系之用,所需費用由乙方承擔
二、汽車價格和付款方式
1、汽車價格:
汽車總價為人民幣(大寫)拾萬仠佰拾元,(小寫)¥:元,以上價格僅為南昌提貨價,并不含車輛購罝費,申領牌照等費用。
2、付款方式:采取分期付款的方式。
、偈灼诟犊睿阂曳教彳囍埃淮涡韵蚣追街Ц镀嚳們r的%,即人民幣(大寫)拾萬仠佰元整,(小寫)¥:元。
、诤罄m(xù)付款:余款自20xx年月日至20xx年月日止,分個月分期支付,即于每月21日前交元至甲方。
3、由于乙方所占資金,系借貸而來,按照等價有償?shù)脑瓌t,余款乙方應向甲方支付銀行利息。
4、全套GPS裝置20xx元,以后每月使用費80元;手機卡號100元,以后使用費用按實際結算;以上費用均由乙方承擔。
三、車輛上牌
乙方所購之車,委托甲方辦理申領牌照,所發(fā)生費用由乙方承擔。
四、質量維修
1、甲方向乙方銷售的車輛,其質量必須達到生產(chǎn)廠家執(zhí)行的企業(yè)標準和國家標準。
2、乙方提車時,應對所購車輛進行認真驗收,對其功能,外觀等各方面進行認真檢查、確認,直到認為符合質量要求方可提貨。
3、乙方所購車輛的售后服務,按照一汽集團售后標準,由一汽集團各服務站負責解決,乙方不得以此為由拒付車款。
4、甲方向乙方提供的附件GPS裝置或手機卡號,負責乙方能正常使用,乙方在使用過程中發(fā)生故障時,由甲方負責修理或更換,所需費用由乙方承擔。
五、乙方在下列程序完成后提車
1、乙方攜帶本人、配偶、丙方身份證及戶口本復印件(復印件須由甲方與原件核對)或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、夫妻關系證明、《身份證明》、《聲明》、以及甲方認為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實性并經(jīng)核實后,甲乙方丙三方簽訂合同,乙方簽署有關法律文書。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。
4、甲方代辦車輛上牌手續(xù)、車輛營運手續(xù)、車輛保險手續(xù)等后,乙方填寫驗車單,方可提車。
5、車輛上牌所有的移動,包括定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責,在此期間的風險責任(含交通事故),由乙方承擔。
六、擔保
為確保乙方履行本合同規(guī)定之義務,雙方約定采取如下哪一種種擔保形式:
1、保證:乙方特請丙方為其提供連帶保證。保證范圍為乙方尚欠購車款、應付利息、應付稅費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執(zhí)行本合同所引起的有關法律費用(含律師代理費)。保證期間自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后四年。
2、抵押:乙方提供本人或丙方所有的財產(chǎn)為乙方債務提供抵押,當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和各種稅費時,甲方有權以該財產(chǎn)折價或拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。抵押范圍乙方欠購車款、應付利息、應付稅費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執(zhí)行本合同所引起的有關法律費用(含律師代理費)。抵押需辦理登記的,所發(fā)生的費用由乙方承擔,并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。
七、車輛所有權歸屬和所有權的轉移
1、分期付款期間,乙方未全部付清購車款和其他稅費前,甲方保留車輛的所有權,所購車輛必須登記在甲方名下,乙方享有占有、使用、和收益的權利。
2、乙方按合同付清全部車款和其他有關稅費后,車輛的所有權歸乙方所有,乙方應當將車輛過戶至乙方或乙方指定的單位或個人,所需費用由乙方承擔。
3、在乙方辦理過戶手續(xù)后,如GPS裝置和手機卡號完好無損,則由甲方按1000元的價格回收。
八、車輛的保險
分期付款期間,為減少意外所造成的損失,車輛必須按照國家規(guī)定投保第三者強制險,50萬元第三者商業(yè)險,其他險種由乙方根據(jù)需要決定。投保手續(xù)由甲方在辦理車輛保險入戶時統(tǒng)一辦理,保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統(tǒng)一保管。
九、車輛的轉讓
在分期付款期間內,由于特殊原因乙方需轉讓所購車輛,應事先征得甲方書面同意,并辦理相關手續(xù),同時,甲方在同等條件下有優(yōu)先購買權。
十、車輛營運手續(xù)
分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下,由于現(xiàn)行的車輛管理體制和車輛營運體制,各種營運手續(xù)只能以甲方的名義辦理,在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續(xù),均由乙方委托甲方辦理。
十一、甲方的權利和義務
1、分期付款購車期間,由于乙方未付清全部車款及其他稅費,汽車所有權屬甲方。若乙方與他人有訴訟之爭,也與該財產(chǎn)無關。
2、乙方有下列情況之一的,甲方有權無須通知乙方,直接有權終止本合同,收回汽車及有關證件,并要求乙方結清所有欠款,賠償損失。在收回車輛滿十五天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時,甲方有權按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車,所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費(含收回車輛后發(fā)生的稅費)和由此支出的所有費用(含律師代理費)。如有剩余,退還給乙方,不足部分,仍由乙方承擔。
(1)利用車輛從事違法活動;
(2)拖欠款項(含車款和其他應付稅費)累計達二萬元或累計達二個月應付車款金額的;
(3)未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業(yè)險的;
。4)敗壞甲方聲譽,情節(jié)嚴重的'(如營運中騙貨、偷貨等);
。5)未經(jīng)甲方許可,擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的;
。6)未經(jīng)甲方許可,變更手機卡號或停止使用手機卡號,致使甲方無法正常聯(lián)系的;
。7)未經(jīng)甲方同意,擅自將車輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為;
(8)乙方發(fā)生重大變故,致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。
。9)車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格;
3、甲方有義務,特別是車輛遭搶、盜、騙時,利用GPS提供服務。
4、GPS裝置安裝后,甲方有義務派員對乙方進行GPS使用進行培訓。
5、甲方雖名為物流公司,但與乙方僅發(fā)生汽車買賣關系,沒有義務為乙方提供貨運業(yè)務。
十二、乙方的權利和義務
1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權利。乙方向甲方支付首期車款及相關費用后,即獲得汽車的占有權、使用權和收益權。
2、乙方依法及按本合同規(guī)定經(jīng)營、使用汽車、不受甲方的干預。
3、乙方不得以任何形式拆除或改變、破壞GPS裝置、變更手機卡號或停止使用此手機卡;GPS裝置或手機卡號出現(xiàn)故障時,乙方應在48小時之內通知甲方。
4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車期間,車輛的保養(yǎng)、維修費用和營運中應交的稅金、規(guī)費等所有稅費均由乙方承擔。
5、在分期付款使用汽車期間,因乙方使用汽車發(fā)生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產(chǎn)損失的,由乙方承擔法律和經(jīng)濟的責任,與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方,甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故確需甲方派員處理,甲方可以予必要的配合,所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔。
6、乙方使用汽車在營運中出現(xiàn)的貨運糾紛,貨物損失等問題,由乙方承擔有關法律和經(jīng)濟的責任,與甲方無關。
7、車輛交付乙方后,車輛的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。
九、違約責任
1、甲方的違約責任:
。1)、甲方提供的汽車品牌、型號、質量不符合合同規(guī)定的要求,乙方有權拒收,甲方除應提供符合合同約定的車輛外,還應承擔逾期交貨的違約責任,并承擔乙方因此而多付的費用。
。2)、乙方委托甲方代辦的各種手續(xù)及甲方應當提供的服務,甲方應當派員積極辦理,如因甲方延遲代辦,而給乙方造成的損失,由甲方負責賠償。
2、乙方的違約責任:
乙方在分期付款期間,未按合同約定支付車款的,除應及時補交外,還應向甲方償付延期付款違約金,同時還須承擔甲方因追索債務而支出的費用,如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。乙方拖欠車款累計達二萬元以上或累計達二個月應付車款金額的,甲方有權按本合同第十一條第二項之規(guī)定辦理。
十四、甲方權利的轉讓和車輛的抵押
甲方在分期付款期間有權將本合同項下的權利全部或部分轉讓給第三方;在不影響乙方使用車輛、不影響乙方行使本合同項下權利的前提下,有權將該車輛作抵押。
十五、爭議的解決
甲、乙雙方在執(zhí)行本合同時發(fā)生爭議時,應本著平等、友好、誠信的原則協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
十六、其它
1、本合同未盡事宜,雙方可訂立補充合同,補充合同與本合同有同等的法律效力。
2、本合,同壹式二份,甲,乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方:江西省汽車服務有限公司乙方:
法定代表人:
身份證號:
委托代理人:
住所:
電話:
手機:
傳真:
丙方:
身份證號:
法定代表人:
住址:
委托代理人:
手機:
電話:
簽訂時間:二○xx年月日
簽約地點:
分期付款合同 篇7
買方:(以下簡稱甲方) 身份證號碼: 住所: 賣方:(以下簡稱乙方) 身份證號碼: 住所:
第一條 為房屋買賣有關事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂合同如下,乙方自愿將下列房屋賣給甲方所有;房屋坐落于 ;買賣雙方均清楚該房屋產(chǎn)權及面積現(xiàn)狀,并確認該房屋是以現(xiàn)狀出售;
第二條 甲乙雙方商定成交價格為人民幣 (大寫:,該價格包括房屋的附屬設施;
付款方式:合同簽訂后,當事人雙方同意按下列方式交付房款:
分期付款:
1、 甲方于簽訂本合同當日,交付乙方履行合約保證金人民幣 (大寫: );
2、甲方于該房屋辦理更名手續(xù)成功之時,將扣除履行合約保證金后的余款人民幣 (大寫: ) 交付于乙方;
第三條 乙方在該房屋更名成功當日將上述房屋交付給甲方。該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓;
第四條 乙方于甲方交清全部房款當日(工作日)到房管部門及開發(fā)商辦理房屋更名手續(xù);
第五條 違約規(guī)定:
買賣雙方規(guī)定,違約方應按照房屋成交價(即總價)的10%,即人民幣(大寫: ) 作為違約金支付給守約方,若實際損失大于違約金時,違約方還應承擔賠償責任;
第六條 逾期付款違約責任:
甲方如未按照本合同規(guī)定時間付款,按下列方式處理:按預期時間,分別處理(不作累加)
1、逾期在7日之內,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止,甲方按日向乙方支付逾期房價總額的萬分之3的違約金,即人民幣 (大寫: ),合同繼續(xù)履行;
2、逾期超過7日后,乙方有權解除合同。乙方解除合同的,甲方按房價總額的'10%,即人民幣 (大寫 )向乙方支付違約金。甲方愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)乙方同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止,甲方按日向乙方支付逾期房價總額萬分之5的違約金,即人民幣 (大寫: ) ;
第七條 因合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第八條 本合同經(jīng)當事人雙方簽字蓋章即生效,本合同一式兩份,當事人各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
簽訂時間: 簽訂時間:
分期付款合同 篇8
出賣人:_________(以下簡稱甲方)
買受人:_________(以下簡稱乙方)
保證人:_________(以下簡稱丙方)
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產(chǎn)品分期買賣事宜,達成以下協(xié)議:
第一條 本合同的標的物為_________,分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規(guī)定支付款項予甲方:
。1)前款_________元。
。2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二條 乙方預付_________元予甲方,余款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。每月_________日前各支付_________元。
第三條 乙方可以就上述提供擔保,于本合同成立時,以前條所載的金額與日期,開出支票_________張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。
第四條 甲方于本合同訂立的同時,將_________產(chǎn)品交予乙方,并同意乙方對該產(chǎn)品的使用。
第五條 乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用,須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。
第六條 乙方須以正當?shù)姆绞绞褂胈________產(chǎn)品,若有違反,甲方可立即解除本合同。
第七條 乙方連續(xù)兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的._________,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項:_________。
出賣人(甲方)(蓋章):_________ 買受人(乙方)(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
保證人(丙方)(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:_________
分期付款合同 篇9
合同效力問題是合同法中的一個重要問題,它是指已經(jīng)成立的合同在當事人之間產(chǎn)生一定的法律約束力,即合同的法律效力。隨著我國市場經(jīng)濟體制的不斷變革,合同作為維系經(jīng)濟運行紐帶的作用更為突出。正確認定合同的效力,對于保障社會主義經(jīng)濟秩序具有非常重要的意義,是當前審判實踐中急需解決的突出問題。只有從中國改革開放和社會主義市場經(jīng)濟的實際出發(fā),廣泛借鑒和吸收國外在合同效力方面的先進經(jīng)驗,對合同效力問題作出全面并且切合中國實際的判斷,才可以既保護買受人和出賣人的合法權益,又維護正常的交易秩序。
【案例索引】
一審案號:西安鐵路運輸法院(XX)西鐵民初字第30號(XX年10月14日)
【案情】
XX年10月,原告西安市鐵路中心醫(yī)院(簡稱西安鐵路醫(yī)院)與被告上海拓能醫(yī)療器械有限公司(簡稱上海拓能公司)簽訂了《放療設備租售協(xié)議書》。約定由被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫(yī)院提供醫(yī)用電子直線加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統(tǒng)及電動多葉光柵一套。原告西安鐵路醫(yī)院收到逆向適形調強放療系統(tǒng)后向被告上海拓能公司支付140萬元定金,其余款項以租金形式支付;租售期限XX年,第1年至第2年,原告西安鐵路醫(yī)院支付被告上海拓能公司設備利潤的80%、第3年至第4年,原告西安鐵路醫(yī)院支付被告上海拓能公司設備利潤的70%、第5年至第XX年,原告西安鐵路醫(yī)院支付被告上海拓能公司設備利潤的50%,被告上海拓能公司年收入租金保底金額為95.6萬元;因資質文件而引起的法律及經(jīng)濟問題,責任由被告上海拓能公司承擔。 協(xié)議簽訂后,原告西安鐵路醫(yī)院積極準備履行合同的前期工作,并于XX年至XX年間向被告上海拓能公司支付了全部定金140萬元。XX年3月,設備安裝后,原告西安鐵路醫(yī)院才得知該設備的放療系統(tǒng)主要醫(yī)用電子直線加速器未取得醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證書,不得投入使用。XX年12月,醫(yī)用電子直線加速器的生產(chǎn)廠商向原告西安鐵路醫(yī)院承諾XX年下半年可獲得該產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證,但截止原告西安鐵路醫(yī)院起訴時,被告上海拓能公司和生產(chǎn)廠商仍未提供該產(chǎn)品的資質文件。
原告西安鐵路醫(yī)院認為:被告上海拓能公司在設備安裝后不能及時提供該設備的生產(chǎn)注冊證書,向原告西安鐵路醫(yī)院承諾的延緩期限內仍無法提供該產(chǎn)品的資質文件,從而導致成套設備至今無法使用,合同無法履行,其行為已構成根本違約。原告西安鐵路醫(yī)院為履行協(xié)議投資數(shù)百萬元,協(xié)議簽訂4年多,從未治療一例病人,損失巨大。
請求法院判令解除原告西安鐵路醫(yī)院與被告上海拓能公司簽訂的《放療設備租售協(xié)議書》并要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬元。 被告上海拓能公司認為:原告西安鐵路醫(yī)院與被告上海拓能公司簽訂的協(xié)議是名為租售,實為合作關系,而不是買賣關系;被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫(yī)院配送的加速器、模擬定位機、放療系統(tǒng)(含電動光柵)都是合法廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品。原告西安鐵路醫(yī)院自愿選定gk—2100直線加速器,該加速器是新產(chǎn)品,是原告自愿訂立的合作協(xié)議,因此,原告西安鐵路醫(yī)院訴稱到XX年才知道該產(chǎn)品沒有生產(chǎn)許可證與事實不符;原、被告簽訂協(xié)議約定,付款方式為租金,分十年還清。原、被告并未約定gk—2100電子直線加速器獲得的許可證時間,應在合同履行期間完成。因此,被告上海拓能公司并無違約。原告西安鐵路醫(yī)院選擇gk—2100醫(yī)用電子直線加速器作臨床試驗是事實,雙方進行合作也是事實,因此,雙方訂立協(xié)議書是否違反法律規(guī)定由法院來確定,但締約過錯是雙方的,原告西安鐵路醫(yī)院第二項請求違反法律規(guī)定,應予以駁回;加速器、定位機、放療系統(tǒng)是三個獨立的系統(tǒng),沒有相互依賴性,除了加速器外,定位機、放療系統(tǒng)原告西安鐵路醫(yī)院正在使用當中。
綜上,合同約定了相應義務,但沒有規(guī)定取得許可證的時間,如約定時間則收取的費用會發(fā)生變化。原告西安鐵路醫(yī)院解除協(xié)議屬違約行為,請求法院判令駁回原告要求雙倍返還定金的請求。
【審判】
西安鐵路運輸法院審理后認為,原、被告雙方簽訂的《放療設備租售協(xié)議書》是當事人的真實意思表示,合法、有效,應受法律保護。被告上海拓能公司未按照雙方約定提供該套設備主要放療系統(tǒng)gk—2100醫(yī)用電子直線加速器醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證書,造成該整套設備從安裝調試完畢至今未治療一例病人的事實,由于被告上海拓能公司的違約行為,致使《放療設備租售協(xié)議書》最終目的不能實現(xiàn),因此對原告西安鐵路醫(yī)院要求解除雙方簽訂的《放療設備租售協(xié)議書》的請求予以支持;對于雙倍返還定金的問題。原、被告簽訂協(xié)議后,原告西安鐵路醫(yī)院為了履行合同,建設放療室、培訓人員,積極準備履行協(xié)議的前期工作。而被告上海拓能公司未按照雙方約定履行協(xié)議,給原告西安鐵路醫(yī)院造成了損失,被告上海拓能公司構成根本違約。對于原告西安鐵路醫(yī)院要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬元的訴請,根據(jù)法律規(guī)定,被告上海拓能公司應向原告西安鐵路醫(yī)院雙倍返還定金247.2萬元以及設備定金16.4萬元。
原、被告雙方簽訂的協(xié)議被依法解除后,原告西安鐵路醫(yī)院應將三臺設備,即 gk—2100醫(yī)用電子直線加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統(tǒng)(wimrt)(x刀)及電動多葉光柵一套返還給被告上海拓能公司。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第九十四條第一款第(四)項、第九十七條、第一百一十五條、第一百三十條、《中華人民共和國擔保法》第八十九條、第九十一條、最高人民法院關于適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋的第一百二十條、第一百二十一條、《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條、第六十四條、第六十五條第一款第(四)項、第六十六條、第六十九條第一款第(四)項的規(guī)定,判決解除原告西安市鐵路中心醫(yī)院與被告上海拓能醫(yī)療器械有限公司簽訂的《放療設備租售協(xié)議書》;被告上海拓能醫(yī)療器械有限公司向原告西安市鐵路中心醫(yī)院雙倍返還定金247.2萬元以及設備定金16.4萬元,兩項合計263.6萬元;原告西安市鐵路中心醫(yī)院將該套設備gk—2100醫(yī)用電子直線加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統(tǒng)(wimrt)(x刀)及電動多葉光柵一套返還給被告上海拓能醫(yī)療器械有限公司。
【評析】
買賣合同糾紛是審判實踐中最基本、最典型、最常見的案件類型,也是鐵路運輸法院受理案件量最大的一類案件。如何正確認定買賣合同的效力,對處理這類案件具有非常重要的意義。 本案中,在原告西安市鐵路中心醫(yī)院與被告上海拓能醫(yī)療器械有限公司所簽訂的《放療設備租售協(xié)議書》的效力認定上存在較大的分歧:一種意見認為,原、被告協(xié)議中買賣的標的物沒有取得生產(chǎn)注冊證書,標的物存在瑕疵,應當認定該合同為無效合同;另一種意見認為,原、被告雙方簽訂的協(xié)議是雙方當事人的真實意思表示,應受法律保護,雖然被告的違約行為使協(xié)議的最終目的不能實現(xiàn),但并不影響該協(xié)議的效力,該協(xié)議為有效合同。筆者支持第二種觀點,理由如下:
一、原、被告雙方簽訂的協(xié)議不屬于無效合同。
無效合同是指合同雖然已經(jīng)成立,但由于其不符合法律或行政法規(guī)的特定條件或者違反了法律、法規(guī)的強制性規(guī)定而被確認為無效的合同。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十二條的規(guī)定:“有下列情形之一的,合同無效:
。ㄒ唬┮环揭云墼p、脅迫的`手段訂立合同,損害國家利益;
。ǘ⿶阂獯ǎ瑩p害國家、集體或者第三人利益;
。ㄈ┮院戏ㄐ问窖谏w非法目的;
。ㄋ模⿹p害社會公共利益;
。ㄎ澹┻`反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。”
本案中,被告上海拓能醫(yī)療器械有限公司的違約行為并不符合《中華人民共和國合同法》第五十二條的任何一種情形,僅給合同相對人原告西安市鐵路中心醫(yī)院造成了經(jīng)濟損失,因此不應輕易認定為無效。并且,本案的原、被告雙方達成買賣的合意,買賣標的物為醫(yī)用電子直線加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統(tǒng)及電動多葉光柵一套,雙方對該套醫(yī)用設備的價格、質量等有所約定,買賣合同已經(jīng)成立。雖然被告明知該套設備中的電子直線加速器缺少相應的生產(chǎn)注冊證書,仍與原告簽訂買賣協(xié)議,其過錯是明顯的,但與原、被告雙方簽訂的買賣合同有效無效沒有必然的影響。同時,該買賣合同所涉及的買賣關系僅僅是一般性的經(jīng)營范圍,不屬于國家特許經(jīng)營的范國,不違反法律和行政法規(guī)的強制性規(guī)定,故不應認定該合同無效。
二、原、被告所簽訂的協(xié)議符合有效合同的三個要件。
有效合同是指依照法律的規(guī)定成立并在當事人之間產(chǎn)生法律約束力的合同。目前,我國現(xiàn)有的法律沒有對合同有效的要件做出統(tǒng)一的規(guī)定,但是《中華人民共和國民法通則》第五十五條規(guī)定:“民事法律行為應當具備下列條件:
(一)行為人具有相應的民事行為能力;
(二)意思表示真實;
。ㄈ┎贿`反法律或者社會公共利益。”
這一規(guī)定不僅是民事行為能夠合法的一般準則,也同樣適用于當事人簽訂合同這種民事行為。所以,合同有效的條件也應當具備上述三個條件,只不過《中華人民共和國民法通則》第五十五條第三項中的“不違反法律”在合同有效的認定中具體表現(xiàn)為“不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定”。 本案中,原告西安市鐵路中心醫(yī)院和被告上海拓能醫(yī)療器械有限公司均是依法成立的具有獨立法人營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)。XX年10月,原告西安鐵路醫(yī)院與被告上海拓能公司雙方自愿簽訂《放療設備租售協(xié)議書》,雙方在協(xié)議中約定了被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫(yī)院提供的型號為gk—2100醫(yī)用電子直線加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統(tǒng)(wimrt)(x刀)及電動多葉光柵一套;并且被告上海拓能公司須向原告西安鐵路醫(yī)院出具該套放療設備的中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、出具代理授權證書、制造商is0900質量體系認證證明書、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證、安全質量許可證以及具有質量體系合格證書。被告上海拓能公司作為醫(yī)療器械的經(jīng)銷商明知gk—2100醫(yī)用電子直線加速器沒有取得生產(chǎn)注冊證書,而與原告西安鐵路醫(yī)院簽訂《放療設備租售協(xié)議書》,其過錯是明顯的。但是,原告西安鐵路醫(yī)院與被告上海拓能公司簽訂《放療設備租售協(xié)議書》是原、被告雙方的真實意思表示,且雙方簽訂的協(xié)議并沒有違反法律和行政法規(guī)的強制性規(guī)定,是合法、有效的,應受法律保護。
三、認定為有效合同符合《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的立法目的,符合中國現(xiàn)階段國情。
首先,無效合同過多不利于社會主義經(jīng)濟的發(fā)展,也妨礙社會生產(chǎn)力的發(fā)展。由于長期以來我國市場經(jīng)濟不發(fā)達,對市場經(jīng)濟所要求的交易規(guī)則未能引起足夠重視,因此在我國已有的合同效力的規(guī)定中,許多規(guī)則不但沒有起到鼓勵交易的作用,反而在某種程度上對交易活動起了限制作用,這在審判實踐中使很多不應當被消滅的交易被歸于無效。這種寬泛的無效合同制度,增加了財產(chǎn)的損失和浪費,因為合同被宣告無效后,雙方當事人就要按照恢復原狀的原則在當事人之間產(chǎn)生相互返還已經(jīng)履行的財產(chǎn)或賠償損失的責任,這種返還不但意味著訂約目的不能實現(xiàn),還會增加不必要的費用和損失。
其次,我國現(xiàn)行《合同法》的立法宗旨要求減少無效合同,增加有效合同。據(jù)不完全統(tǒng)計,在現(xiàn)行合同法出臺前,在審判實踐中確認為無效合同的約占合同案件的半數(shù)以上,其中很多是有瑕疵可以挽救甚至是有效的合同。為了糾正這個偏差,在現(xiàn)行《合同法》起草過程中,全國人****制工作委員會在下發(fā)的關于合同法(征求意見稿)的說明中說:“合同自愿是合同法的基本原則,……不能任意以合同無效來解決糾紛!睙o效合同過多,不利于社會主義經(jīng)濟的發(fā)展,確認一個有效合同無效,就是消滅了一樁交易,使當事人為訂立、履行這個合同的努力變?yōu)橥絼,造成資源浪費,使社會交易成本增加,妨礙了社會生產(chǎn)力的發(fā)展。因此,我國現(xiàn)行的《合同法》明確了違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同才是無效合同,因為欺詐、脅迫而訂立的合同可以是無效合同但也可以是可變更的合同,合同效力可追認的制度,合同內容欠缺的補救制度等。
再次,我國合同法律制度的立法精神已由權力擴張型思路向權力限縮型思路演變。我國現(xiàn)行的合同立法中堅持“盡量使合同得以生效”的基本精神,把合同的無效情形限制在較為狹窄的范圍內。應當說,這一立法精神順應了我國經(jīng)濟發(fā)展的要求。隨著我國社會主義市場經(jīng)濟制度的逐步發(fā)展與完善,交易活動日益豐富和多元,極大地刺激了人們對自由尤其是交易(合同)自由的渴求。這種要求體現(xiàn)在法律中即表現(xiàn)為國家對合同之行政干預的減輕和合同當事人自由權利的張揚。我國現(xiàn)行合同法順應了社會的這一要求,在合同無效制度中表現(xiàn)出較為明顯的尊重個人自由意志的傾向:凡是無礙社會基本秩序、僅僅關涉雙方利益的合同是否屬于無效的問題由當事人自主決定,是否行使撤銷權也完全由當事人自由裁度。
分期付款合同 篇10
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產(chǎn)品分期買賣事宜,達成以下協(xié)議:
第一條、本合同的標的物為_________,分期付款總額定為人民幣_________元整。 乙方可以依照下列規(guī)定支付款項予甲方:
(1)前款_________元。
(2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二條、乙方預付_________元予甲方,余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。
第三條乙方可以就上述提供擔保,于本合同成立時,以前條所載的金額與日期,開出支票_________張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屑甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貸款。
第四條、甲方于本合同訂立的同時,將_________產(chǎn)品交予乙方,并同意乙方對該產(chǎn)品的使用。
第五條、乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用,須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。
第六條、乙方須以正當?shù)姆绞绞褂胈________產(chǎn)品,若有違反,甲方可立即解除本合同。
第七條、乙方連續(xù)兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的.全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第八條、合同爭議的解決方式:因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由廣州仲裁委員會仲裁解決。
第九條、其他約定事項:____________________________________
出賣人(甲方):_______________
買受人(乙方):_______________
___________年_______月_______日
【分期付款合同】相關文章:
分期付款合同10-23
分期付款的合同01-16
分期付款合同11-08
分期付款的合同01-16
分期付款合同范本 借款分期付款合同范本11-28
分期付款購房合同02-17
分期付款購車合同03-16
分期付款購車合同03-24
分期付款購房合同12-07
分期付款協(xié)議01-07