建設(shè)施工合同(精選15篇)
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,合同的用途越來越廣泛,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編收集整理的建設(shè)施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建設(shè)施工合同1
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將xx小區(qū)基礎(chǔ)工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責(zé)任,做出如下條款,雙方共同遵守。
一、承包方式:包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。
二、開竣工時間:開工:年xx月xx日
竣工:年xx月xx日施工合同補充協(xié)議
三、工程內(nèi)容及造價:
基礎(chǔ)工程及地下室:xx元
閣樓:xx元
平房車庫:xx元
化糞池:xx元(包括池外管道項目)
合計人民幣:xx(xx元)
四、工程質(zhì)量等級:合格。
五、付款方式:甲方簽定協(xié)議后付30%作為預(yù)付款,其余部分樓房竣工后一次付清。
六、承包范圍、土建、電氣、水暖。
七、水電費由乙方承擔(dān),稅金由甲方負責(zé)支付。
八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負責(zé)。
九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方負責(zé)人:
乙方負責(zé)人:
xx年xx月xx日
建設(shè)施工合同2
給成都威達建設(shè)工程股份有限公司的
“終止合同”函
致成都威達建設(shè)工程股份有限公司:
20xx年初,你公司與我口頭約定,以“內(nèi)部承包”的形式將“成都金堂發(fā)展投資有限公司”(以下稱“成金發(fā)展”)開發(fā)的金堂縣“怡靜湖”二期1#、2#、7#號樓工程施工轉(zhuǎn)包給我,并在簽訂書面“內(nèi)部承包合同”前誘導(dǎo)我繳納了200萬元人民幣“保證金”。
工程自20xx年4月開工以來,你公司一直未能按時支付工程進度款,并在20xx年8月將“成金發(fā)展”支付給工程項目的進度款挪著他用,造成工程停工20余天,逼迫我向勞務(wù)公司賠償了約40萬元停工損失的情況下,該工程方得以復(fù)工,后來,你公司又逼迫我簽定了所謂的“借款協(xié)議”,將“成金發(fā)展”召開專題會議確定退還的、由我實際繳納的200萬元人民幣保證金,以月息2分的高利x將該保證金“借”給我(實際給付170萬元),造成“怡靜湖” 二期1#、2#、7#樓工程施工一直處于艱難維持狀態(tài),并在20xx年春節(jié)前釀成勞務(wù)人員圍攻毆打我項目部工作人員的'惡劣事故。
20xx年春節(jié)至今,由于你公司未按合同約定支付該工程進度款上千萬元,該工程項目一直沒有重啟施工,造成我對鋼材供應(yīng)商、商混供應(yīng)商、水電材料供應(yīng)商、勞務(wù)公司的付款嚴重違約。目前,該工程仍無復(fù)工跡象,給我造成了嚴重的經(jīng)濟損失和信用損失,我與你公司法人代表約談協(xié)商的要求也被你公司借口拒絕。
鑒于你公司嚴重的違約行為和在退還保證金一事上的欺詐脅迫行為,我經(jīng)過深思熟慮后決定終止與你公司簽定的“內(nèi)部承包合同”,希你公司立即賠償因去年8月停工造成的損失40萬元,向我結(jié)算支付該工程已完工程的全部工程款。
此致!
發(fā)函人:
20xx年8月17日
建設(shè)施工合同3
發(fā)包方(甲方):_________________________
承包方(乙方):_________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1工程名稱:_________________________
1.2工程地點:_________________________
1.3承包范圍:外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期:本工程自_____年___月___日開工,于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質(zhì)量:達到國家規(guī)定的裝飾驗收標(biāo)準(JGJ73―91)。
1.6結(jié)算方式:按雙方約定單價為結(jié)算依據(jù)。
注:(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款:
(人民幣大寫):____________________
注:(按雙方約定單價和實際工程量為結(jié)算依據(jù))
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據(jù),施工圖由乙方自行設(shè)計,經(jīng)設(shè)計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工___小時以上(___周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束,如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標(biāo)準。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗收。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。:
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后,甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上,付款___%。
第三次付款工程完成___%,付款___%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價格結(jié)清,付款___%。
第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
凡由乙方采購的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供的.施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案,因甲方不進行修改方案,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負責(zé)并承擔(dān)。
第9條獎勵和違約責(zé)任
9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金
9.2、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責(zé)。
9.4、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜
雙方另行簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份,雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止
甲方:________________乙方:________________
______年___月___日
建設(shè)施工合同4
發(fā)包方:
承包方:
工程名稱:
工程地點:
建筑面積: 平方米;層數(shù):
結(jié)構(gòu)類型: ;檐高/跨度: 米
批準文號:(有權(quán)機關(guān)批準工程立項的文號)
工程性質(zhì):(指基建、技改、合資等):
承包范圍:
承包方式:
質(zhì)量等級(優(yōu)良或合格):
工程承包造價(金額大寫):
。ぃ 元
北京市建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),就本項工程建設(shè)有關(guān)事項,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
第1條 工期
1.1 本合同工程定于 年 月 日開工;于 年 月 日竣工。合同工期日歷天數(shù)為 天。工期如需提前,按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數(shù)為 天。
1.2承包方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟支出:
1.3工期提前或延誤的獎罰,由雙方協(xié)商后在合同中約定:
第2條 圖紙。發(fā)包方于 年 月 日,向承包方提供 套圖紙。
第3條 發(fā)包方、承包方駐工地代表。發(fā)包方工程師姓名: 項目經(jīng)理姓名:
第4條 發(fā)包人工作。
開工前辦理完畢土地征用,青苗、樹木賠償,墳地遷移,房屋、構(gòu)筑物拆遷,地上及架空、地下障礙物清楚,將施工所需水、電線路、道路接通至施工現(xiàn)場,并保證施工期間的需要,向承包方提供施工現(xiàn)場工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料,提交辦理有關(guān)證件、批件的合法手續(xù),將水準點與坐標(biāo)控制點位置以書面形式提交給承包方,并于現(xiàn)場交驗,協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護及施工饒命問題,合同簽訂后 天內(nèi)組織會審圖紙和設(shè)計交底,在收到承包方提供的施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃后 天內(nèi)予以確認。凡在有毒有害環(huán)境中施工時,發(fā)包方按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護措施,并承擔(dān)有關(guān)的經(jīng)濟支出。
第5條 承包人工作。
5.1 每月 日向發(fā)包方報送月度施工計劃和已完工程進度統(tǒng)計報表。
5.2 遵守國家及本市有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的交通和施工噪音等管理規(guī)定,負責(zé)安全保衛(wèi)、整潔衛(wèi)生等各項工作,做好施工現(xiàn)場周圍建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護。發(fā)現(xiàn)地下障礙和文物時,及時報告有關(guān)部門并采取有效保護措施,按有關(guān)具體規(guī)定處理,發(fā)包方承擔(dān)由此發(fā)生的費用,延誤的工期相應(yīng)順延。在圖紙會審和設(shè)計交底后 天內(nèi)向發(fā)包方提交施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃。
承包方不按合同約定完成各項工作時,應(yīng)承擔(dān)由此造成的'經(jīng)濟損失,工期不予順延。
第6條 工程質(zhì)量檢查及驗收
6.1 當(dāng)工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前,承包方自檢、并于48小時前通知發(fā)包方參加,驗收合格,發(fā)包方在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,發(fā)包方不在驗收記錄簽字,可視為發(fā)包方已經(jīng)批準,承包方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。驗收不合格,承包方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。因發(fā)包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經(jīng)濟支出,由發(fā)包方承擔(dān)。檢驗不應(yīng)影響施工正常進行,如影響施工正常進行,檢驗不合格,影響正常施工的費用由承包方承擔(dān)。除此之外影響正常施工的經(jīng)濟支出由發(fā)包方承擔(dān),相應(yīng)順延工期。
6.2工程具備竣工驗收條件,承包方按國家和本市工程竣工有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告,發(fā)包方10天內(nèi)組織驗收。發(fā)包方不能按約定日期組織驗收,應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費用。
發(fā)包方、承包方辦理工程竣工驗收手續(xù)后,發(fā)包方于5日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申報竣工工程質(zhì)量備案本合同即告終止。承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,對交付發(fā)包人使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
第7條 設(shè)計變更及合同價款的調(diào)整。
7.1 施工中發(fā)包方對原設(shè)計進行變更,經(jīng)批準后,發(fā)包方應(yīng)在變更前10天向承包方發(fā)出書面變更通知,否則,承包方有權(quán)拒絕變更。承包方按通知進行變更,并于5日內(nèi),根據(jù)約定的可調(diào)整承包方式提出變更價款報告的完整資料,因變更導(dǎo)致的經(jīng)濟支出和承包方損失,由發(fā)包方承擔(dān),發(fā)包方收到變更價款報告之日起5天內(nèi)予以簽認,無正當(dāng)理由不簽認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效,由此延誤的工期相應(yīng)順延。
7.2 本工程按可調(diào)整的承包方式對承包造價作如下調(diào)整:
第8條 工程價款及結(jié)算。
8.1 雙方按國家和本市有關(guān)主管部門現(xiàn)行規(guī)定,在合同生效后,發(fā)包方按下表約定分 2 次向承包方預(yù)付或支付工程款,發(fā)包方不按時撥付工程款,從應(yīng)付之日起承擔(dān)應(yīng)付款的利息。
撥付工程款時間
(工程進度、部位)占合同承包造價
百 分 比金 額
人民幣(元)
第9條 材料設(shè)備的供應(yīng)。
9.1 發(fā)包方按雙方約定的《發(fā)包方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》(附后)供應(yīng)材料設(shè)備,如與《一覽表》不符時,承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
9.2 發(fā)包方、承包方雙方應(yīng)對各自負責(zé)供應(yīng)的材料設(shè)備,提供產(chǎn)品合格證明;如與設(shè)計和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,重新采購符合要求的產(chǎn)品,各自承擔(dān)由此發(fā)生的費用。
9.3 承包方需使用代用材料時,須經(jīng)發(fā)包方代表批準方可使用,由此增減的費用雙方協(xié)定。
第10條 爭議
發(fā)包方、承包方雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向 仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向 人民法院起訴。
雙方約定按第 種爭議解決方式解決。
第11條 違約。
發(fā)包方或承包方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項義務(wù)及發(fā)生使用合同無法履行的行為,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,包括支付違約金,賠償引起違約給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
第12條 合同份數(shù)。
本合同正本兩份具有同等效力,由發(fā)包方承包方雙方分別保存;副本 份。
第13條 補充條款如下:
工程
發(fā)包方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表
序號材料或設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價供應(yīng)時間送達地點備注
年月日
本合同訂立時間: 年 月 日(即日起生效)
發(fā)包方 (章) 承包方 (章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:
賬 號: 賬 號:
郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:
建設(shè)施工合同5
委托方(甲方):_________________簽約日期; _________
承接方(乙方):_________________簽約日期; _________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點:_________________區(qū)__________街__________單元__________室
二、形式結(jié)構(gòu):_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛(wèi)
三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚
四、工程項目:_________________
1、總共七棟;每棟兩層。
2、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,協(xié)商確定。
五、承包方式:_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工,和施工期間的`水電供應(yīng)正常,乙方負責(zé)施工。
六、質(zhì)量標(biāo)準:_________________施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準。
七、工程造價標(biāo)準:_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方,石膏線12元∕米,窗簾盒60元∕米,鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數(shù)以實際平方米數(shù)計算﹚乙方按圖施工,如甲方有更改等,應(yīng)另外支付乙方增加的工程款項。
八、付款方式:_________________為確保工程質(zhì)量,完工后每棟總工程款暫扣5%元押金,___________年______月______日至___________年______月______日內(nèi)無任何問題,將全額返還乙方。每一棟工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工要求,三天內(nèi)付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據(jù),不提供正式發(fā)票﹚
九、其它;經(jīng)甲乙雙方協(xié)定施工前后,以及施工中途,甲方天花吊頂?shù)雀黜椆こ倘缬邢拦埽照{(diào)管等須安裝改變,乙方概不負責(zé)。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
_____年_____月_____日
建設(shè)施工合同6
甲方(全稱):(簡稱:甲方)
乙方(全稱):(簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標(biāo)段)(16#17#21#樓)
工程地點:蘇州高新區(qū)馬運路北,濱河路東天之運花園工程內(nèi)容:外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據(jù)現(xiàn)場實際施工進度要求
三、質(zhì)量標(biāo)準及質(zhì)保期
工程質(zhì)量標(biāo)準:合格;質(zhì)保期:貳年
四、合同價款
單價:252元/㎡,圖紙面積為2851.68㎡
總價:(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)¥718623元整乙方組織生產(chǎn)前,須現(xiàn)場測量窗戶尺寸,并向甲方出具實測尺寸清單,甲方認可后方可組織生產(chǎn),此清單經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后作為排產(chǎn)及竣工結(jié)算的依據(jù),亦作為本合同的'補充,具有同等法律效力。
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款、本合同補充條款
3、本合同通用條款
4、標(biāo)準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、圖紙、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
六、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
七、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
九、合同生效
合同訂立地點:
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設(shè)施工合同7
建設(shè)單位:組(以下簡稱甲方)施工單位:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》建設(shè)相關(guān)質(zhì)量要求和標(biāo)準,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合本工程具體情況,達成如下協(xié)議:
一:工程概況及施工要求
1:工程名稱:水渠護坡工程。
2、工程規(guī)模:全段長146m,里護坡1.5m高,外渠護砌高0.6m,水渠寬0.8m,底混凝土0.2m厚。
3、工程內(nèi)容:渠基拓寬、渠基培方、涵洞護砌、渠內(nèi)硬化。
4、工程建設(shè)地點:組。
5、工程造價:整(¥元)。
二:承包及結(jié)算、付款方式
1:承包形式:包工包料。
2、付款方式:工程竣工驗收后付清工程款。
三:工程質(zhì)量、工期及竣工驗收
1、工程質(zhì)量應(yīng)全部達到技術(shù)要求,符合國家現(xiàn)行相關(guān)驗收規(guī)范要求,并通過有關(guān)專業(yè)部門的驗收,達到優(yōu)質(zhì)合格標(biāo)準。
2、總工期共30天(按甲方下達開工令之日起計算,)連續(xù)三天以上雨天除去工期日期。但20xx年11月5日前工程必須全部完成。
3、隱蔽工程:乙方應(yīng)提前一天通知甲方質(zhì)監(jiān)人員,辦理好簽證手
續(xù),否則甲方不予認可工程量。
4、所有工程必須進行工序檢查,經(jīng)甲方質(zhì)監(jiān)人員驗收合格后方可進行下道工序施工,并做好工序驗收記錄,未經(jīng)驗收不得進入下道工序施工。
5、乙方在施工過程中,未按質(zhì)量要求出現(xiàn)的偷工減料所造成的'經(jīng)濟損失由乙方自負。
四:安全、環(huán)保問題
乙方在施工過程中必須堅持文明施工,貫徹落實安全措施,防止各種意外情況發(fā)生。在施工過程中切實注意環(huán)境保護,防止支渠道、涵洞淤塞。凡在施工過中發(fā)生的各種大小安全事故一律由乙方自行負責(zé)。
五:雙方職責(zé)
(一):甲方職責(zé)
1、負責(zé)處理協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。
2、派駐工地施工代表,對工程進度、安全進行監(jiān)督、檢查、計量工作。工程質(zhì)量由甲方和受益組組長全程監(jiān)理。
3、負責(zé)組織相關(guān)部門進行竣工驗收及工程結(jié)算。
(二):乙方職責(zé)
1、嚴格按施工要求施工,確保工程質(zhì)量按合同限定時間如質(zhì)如量如期完成。
2、必須完成合同規(guī)定的全部工程量,否則甲方有權(quán)對未完成的工程重新定價,并在乙方工程款中扣除。
3、在施工過程中及合同保修期內(nèi),出現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷,負責(zé)無償修理。
4、必須確保民工工資足額按時發(fā)放。六:其他未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
本合同書一式兩份,甲、乙雙方各持一份。雙方簽字蓋章生效。本合同條款全部履行后合同終止。
甲方:組負責(zé)人:
乙方:
合同簽定日期
年月日
水渠護破工程
工程結(jié)算表
甲方:驗收結(jié)算負責(zé)人:
乙方:
年月日
建設(shè)施工合同8
上訴人:_________________名稱:_____________
住所:________________
電話:______________
法定代表人:_________________名稱:________________
職務(wù):______________
委托代理人:_________________姓名:_____________
性別:_____________
年齡:______________
民族:_________________
職務(wù):_________________
工作單位:______________
住所:________________
電話:______________
上訴人因_________________一案,不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決,現(xiàn)提出上訴。
上訴理由及請求:________________
(上訴理由應(yīng)全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當(dāng)或錯誤,提出所根據(jù)的'事實和理由,包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)
此致
___________人民法院
上訴人:______________(蓋章)
法定代表人:______________(簽章)
__________年_____月_____日
建設(shè)施工合同9
建設(shè)單位(甲方):_________________
施工承包單位(乙方):_________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時保質(zhì)保量地完成工程任務(wù),經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
工程名稱:_________________
質(zhì)量要求:_________________
工程造價:_________________
本合同全部工程施工預(yù)算造價為人民幣¥:_________________元
工程期限:___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙雙方的責(zé)任與權(quán)利:_________________
一、甲方在開工前應(yīng)解決施工用地,解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩?組織設(shè)計交底;乙方必須按甲方要求施工。
二、乙方在開工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究參與設(shè)計交底;做好施工預(yù)算;負責(zé)編制施工組織設(shè)計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區(qū)內(nèi)的'用水、用電、道路以及搭建施工臨時設(shè)施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構(gòu)件,做好一切施工準備。
三、乙方在組織施工中必須堅持“質(zhì)量第一”的方針,要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準,以及設(shè)計要求組織施工,要求全部工程達到合格標(biāo)準;在組織施工中不得隨意變更設(shè)計,如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構(gòu)件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔(dān)。
四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,主動配合甲方完成驗收工作后方可進行下一個施工環(huán)節(jié)。
五、在組織施工過程中,乙方應(yīng)對施工現(xiàn)場人員進行安全教育,做好設(shè)施安全防護,如果乙方因疏于防范、操作不規(guī)范造成安全事故的均由乙方負全責(zé)。
六、在組織施工過程中應(yīng)科學(xué)規(guī)范、統(tǒng)籌安排。如因技術(shù)原因或操作不規(guī)范導(dǎo)致原材料浪費,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任如數(shù)償還相關(guān)費用。
合同份數(shù)及相關(guān)說明:_________________
一、本合同一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份;
二、本合同自雙方簽訂之日生效。
三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
建設(shè)單位(甲方)簽章:_________________
施工單位(乙方法人)簽字:_________________
_______________年__________月__________日
建設(shè)施工合同10
甲方:肥____XXXX公司
乙方:
甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據(jù)中華人民共和國民法典的有關(guān)規(guī)定,甲乙經(jīng)雙方協(xié)商,特簽訂本合同,以便雙方共同遵守。
一、施工地點:汽車站南200米,泰西XX東臨
二、施工內(nèi)容:315塔機的現(xiàn)場卸車、組裝、調(diào)試、驗收、拆除、裝車等。
三、施工工期:
1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定于________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質(zhì)量:技術(shù)標(biāo)準達到設(shè)備安裝說明要求,并通過政府有關(guān)檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。
五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構(gòu)件運至安裝地點發(fā)生的場內(nèi)二次運輸費。
六、結(jié)算方式:乙方施工人員進場后____日內(nèi),甲方支付總額的30%預(yù)付款;塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準用證后____日內(nèi)甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內(nèi),甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內(nèi),甲方支付總額的.10%,余額20%在三個月之內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任和義務(wù):
1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項,確保按計劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運到施工現(xiàn)場,同時協(xié)調(diào)現(xiàn)場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應(yīng)順延。
2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。
3、甲方負責(zé)按照裝車單進行清點、驗收。并負責(zé)設(shè)備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞,由責(zé)任方承擔(dān)。
4、甲方負責(zé)提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件,并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機具、臨時設(shè)施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責(zé)。
6、乙方于開工前____日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責(zé)施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負責(zé)。
8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負責(zé),并保證吊車在安裝后運轉(zhuǎn)安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。
10、塔吊安裝后,由乙方負責(zé)進行負荷試車,并辦理當(dāng)?shù)厥褂迷S可證,甲方予以協(xié)助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。
1、塔吊安裝后,由乙方負責(zé)現(xiàn)場的卸車和二次倒運,并協(xié)助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設(shè)備損壞,由乙方負責(zé)賠償。
2、塔吊拆除時候,乙方須將各構(gòu)件進行編號,構(gòu)件上做好標(biāo)記,裝車后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車單。
3、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工,如有違反,甲方有權(quán)終止合同,并享有向乙方提供索賠的權(quán)利。
八、違約責(zé)任:
1、因乙方施工質(zhì)量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù),須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法:本合同在履行期間如發(fā)生糾紛,雙發(fā)可協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發(fā)生時,遵從國家相關(guān)法律法規(guī)。
十一、本合同一式四份,雙發(fā)各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
甲方:肥____XXXX公司
乙方:
代表:
代表:
電話:
____日期:
____日期:
____日期
建設(shè)施工合同11
甲方:xxx
乙方:xxx
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定,xxx(以下簡稱甲方)將在北五十家子鎮(zhèn)升弘養(yǎng)殖場建筑工程承包給xxx(以下簡稱乙方),經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下承包協(xié)議:
一、建設(shè)物料及施工費用共239萬元,核算標(biāo)準如下:
2、圈舍主體建筑:圈舍總面積2000平方米,包工包料600元/平方米,合計120萬元。
3、辦公室及防疫室200平方米,工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米,工料及施工費12萬元。
4、青貯池3000立方米,工料費合計45萬元,干草棚300平方米,工料費6萬元,沼氣池200立方米,工料費16萬元。
5、院墻及廠區(qū)綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設(shè)自2011年4月份開始,2011年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預(yù)備資金50萬元,用于園區(qū)建設(shè)前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結(jié)束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據(jù)施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權(quán)利和
(一)甲方:
1、認真履行協(xié)議要求,按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所,保證水、電設(shè)施正常使用。
3、負責(zé)維護乙方施工期間的正常生產(chǎn)秩序,保證乙方正常施工、
。ǘ┮曳剑
1、嚴格按甲方圖紙,在技術(shù)人員指導(dǎo)下進行施工。
2、施工所用原材料應(yīng)按甲方建筑要求選擇,嚴格執(zhí)行采購制度,保證原材料質(zhì)量。
3、施工期間負責(zé)施工隊伍的管理,保證施工安全,無責(zé)任事故。
4、按甲方規(guī)定的時間內(nèi)保質(zhì)保量如期交工。如延誤交工期限,負責(zé)賠償甲方相當(dāng)于正常生產(chǎn)收入數(shù)額的違約金。
甲乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 篇六:養(yǎng)豬場工程施工合同
發(fā)包人(甲方):樂至縣恒豐豬業(yè)專業(yè)合作社
承包人(乙方):
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:養(yǎng)豬場建筑。工程地點:樂至縣勞動鎮(zhèn)七門村。工程內(nèi)容:1、修建沼氣池300立方米;2、改擴建豬舍300平方米;3、修建豬糞堆糞場30平方米。
二、工程承包范圍 承包范圍:豬舍、辦公室、宿舍及倉庫建房屋檐面積為準
三、合同工期:開工日期:2012年6月15日,竣工日期:2012年9月25日。合同工期總天
數(shù):105天
四、工程建設(shè)標(biāo)準:乙方必須按照甲方提供的《生豬標(biāo)準化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)(場)建設(shè)標(biāo)準》進行建設(shè)。
五、工程價款:工程總價款為25萬元。在甲方按照《生豬標(biāo)準化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)(場)建設(shè)標(biāo)準》進行驗收后付款。
六、違約責(zé)任
1、乙方不能按期完工,每逾一天,支付誤工費1000元。
甲方: 乙方:
年 月 日篇三:養(yǎng)豬場建筑工程承包合同(新建)
養(yǎng)豬場建筑工程承包合同
發(fā)包方(下稱甲方):
承包方(下稱乙方):
甲方在 縣 街道辦事處 村 建蓋豬舍,由乙方負責(zé)施工,現(xiàn)雙方根據(jù)《建筑法》、《合同法》及有關(guān)法律法規(guī),在平等互利、公平合理、誠實信用的'原則下,經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、工程簡況:
1、新建豬舍5幢1000平方米:其中新建育肥豬舍2幢400 平方米、分娩舍1幢200平方米、保育舍1幢200 平方米、母豬舍1幢200平方米。
2.工程內(nèi)容:包工不包料。
3、工程承包為出水工程,到頂面蓋好(含水電、內(nèi)粉刷、豬舍內(nèi)的隔欄、隔墻、產(chǎn)床)。
4、工程質(zhì)量等級為達到施工規(guī)范規(guī)定的驗收合格標(biāo)準。
二、雙方的權(quán)利和責(zé)任:
。ㄒ唬┘追降臋(quán)利和責(zé)任:
1、向乙方提供施工圖紙(草圖)。
2、負責(zé)施工材料供應(yīng),施工用水、電的接通。
。ǘ┮曳降臋(quán)利和責(zé)任:
1、工程承包為一次性包工不包料,乙方負責(zé)解決工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備,依照《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規(guī),按照甲方的要求和提供的進行施工并提出合理化建議,如需改動,必須與甲方商量決定。
2、乙方要做好施工現(xiàn)場安全防護和保衛(wèi),本著安全、文明、合理、節(jié)約的原則進行施工。工程施工中乙方應(yīng)注意安全,發(fā)生安全事故責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、乙方應(yīng)嚴格按照施工規(guī)范進行施工,如果出現(xiàn)質(zhì)量問題或造成返工,經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。如甲方提出更改,甲方必須付給乙方工資。
三、工程結(jié)算:
1、新建豬舍建好后按照幢量面積計算工資,其中新建豬舍5幢1000平方米,每平方米125.00 元,合計工資(工時費)人民幣壹拾貳萬伍仟元整(¥125000.00)。
2、工程款支付:工程完工后,工資一次性支付。
四、違約責(zé)任:凡違反以上條款均屬違約,違約方必須向守約方賠償違約金,為總合同價款的5%,損失另計。
五、其他事宜:本合同壹式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章即生效。未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
日期:年 月 日日期:年 月 日
篇十:養(yǎng)殖場合同
施工合同
發(fā)包人(甲方):天津市福遠養(yǎng)殖場
承包人(乙方):天津君博建筑工程有限公司雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設(shè)工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:畜牧業(yè)設(shè)施提升工程奶牛精細養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項目
2、工程時間:2015年5月1日-2015年10月20日
3、工程內(nèi)容:工程款
二、工程承包范圍承包范圍:養(yǎng)殖場房、辦公室、宿舍等建房施工。
三、合同工期:開工日期:2015年5月1日竣工日期:2015年10月26日
四、工程竣工:乙方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準:慈利縣質(zhì)量檢測局為準(不包括材料質(zhì)量)
六、合同金額:工程款:13140000元
七、組成合同的文件包括: 1、本合同協(xié)議書 2、標(biāo)準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 3、圖紙雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前10天向甲方提出書
建設(shè)施工合同12
甲方(建設(shè)單位):_________
乙方(施工單位):_________
依照《中華人民共和國合同法》、《電力法》、《電力供應(yīng)與使用條例》、《電力建設(shè)工程施工合同范本》以及有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定,為了維護供用電的公共安全,保障電力系統(tǒng)安全、經(jīng)濟、可靠的供電,就洛陽陽光生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司項目用電工程線路架設(shè)、變壓器安裝施工的相關(guān)事宜,雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,達成如下條款,供雙方信守。
一、工程概況
1、工程名稱:_________
2、工程地點:___________________________。
二、工程承包方式及內(nèi)容
1、乙方承包方式:工料全包。
2、工程內(nèi)容:該工程為交鑰匙工程。乙方負責(zé)為_________項目用電工程架設(shè)_________用電線路,主要包括架空線路、線桿、電纜(線)敷設(shè)、采購和安裝_________變壓器兩臺、低壓二合一配電柜二面等相關(guān)配套設(shè)施,并負責(zé)辦理相應(yīng)的供用電手續(xù),直至當(dāng)?shù)毓╇娋謾z測、驗收合格。滿足甲方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和機井用電需求。(詳見工程造價預(yù)結(jié)算書所列項目)
三、工程工期
1、工程時間:_________年_________月_________日之前完成全部工程內(nèi)容并檢測、驗收合格且通電。
2、如遇下列情況,工期相應(yīng)順延。
。1)、由甲方原因使乙方延誤工期,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表同意后,工期順延。
。2)、由于氣候等不可抗拒因素造成的工期延遲。
。3)、由于政府安全部門及電力系統(tǒng)要求統(tǒng)一停產(chǎn)整頓時,乙方工期可以順延。
四、圖紙資料
1、甲方向乙方提出要求,乙方應(yīng)向甲方提供圖紙資料,本合同締結(jié)后3日內(nèi),乙方向甲方提供線路施工圖兩套,其中施工現(xiàn)場圖1套。
2、甲方要求乙方嚴格按照建設(shè)工程施工合同執(zhí)行。
3、工程預(yù)算書壹份。
五、材料設(shè)備供應(yīng)
材料、設(shè)備由乙方供應(yīng)。供應(yīng)方必須提供生產(chǎn)廠家設(shè)備說明書和產(chǎn)品合格證,如出現(xiàn)安全質(zhì)量問題,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
六、工程質(zhì)量
1、本工程嚴格按照乙方設(shè)計并經(jīng)甲方認可的要求進行。
2、乙方的施工符合國家電力行業(yè)設(shè)計、安裝標(biāo)準。
3、工程質(zhì)量:合格工程。
七、工程價款
以上兩臺_________變壓器及配電安裝工程包干總價為人民幣_________萬_________仟元整(小寫:_________元整)。含正規(guī)發(fā)票。
八、工程費用結(jié)算方式
1、付款方式:轉(zhuǎn)賬(合同簽定后3個工作日內(nèi)付給乙方捌萬元整;完成全部工程內(nèi)容并檢測、驗收合格且通電后付清余款)。
2、開戶銀行及帳號___________________________。
乙方:_________
開戶銀行:__________________
賬號:___________________________
九、甲方應(yīng)承擔(dān)的主要工作及責(zé)任
1、該工程所涉及的青苗賠償費用。
2、積極協(xié)助乙方處理施工過程中發(fā)生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放場地。
4、完成施工現(xiàn)場場地障礙物的排除、清除,確保具備開工條件。
5、保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)等符合安裝施工的要求。施工現(xiàn)場滿足施工運輸?shù)男枰WC施工期間的暢通。
6、甲方未按合同約定履行以上義務(wù),則承擔(dān)由此導(dǎo)致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期根據(jù)電力部門安全程序相關(guān)規(guī)定予以順延。
7、甲方駐工地代表:_________。
十、乙方承擔(dān)的主要工作及責(zé)任
1、按甲方要求進行規(guī)劃設(shè)計并提供設(shè)計圖紙兩套,并按甲方審核同意的施工圖紙進行施工。
2、所有施工人員必須具有相應(yīng)的資質(zhì)證書,亮證施工,并隨時接受甲方的檢查。
3、必須管理好施工材料、機械,若管理不善發(fā)生遺失、損壞,甲方均不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、乙方必須按規(guī)程制度和合同規(guī)定安全、文明施工,自覺、積極地、無條件的接受甲方的監(jiān)督。乙方在施工中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定采取嚴格的安全防護措施,保證施工人員、設(shè)備、材料安全,并全面承擔(dān)由于安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此造成的.一切損失。
5、工程質(zhì)量:本工程應(yīng)符合《電氣裝置安裝工程_________及以下架空電力線路施工及驗收規(guī)范》(GB50173—92)相關(guān)要求,質(zhì)量合格。
6、工程竣工驗收合格投運正常后5個工作日內(nèi),乙方向甲方辦理完畢移交手續(xù)并提供竣工資料及其它資料。
7、乙方對施工中的隱蔽工程應(yīng)做好施工記錄。
8、乙方駐工地代表:__________________聯(lián)系電話:__________________
十一、工程變更
1、施工中,不得擅自變更工程設(shè)計。如需對原設(shè)計進行變更,其增減工程量的費用,由乙方自行承擔(dān)。
2、如因甲方原因,致使工程停工,甲方應(yīng)賠償乙方造成的損失,并給付已完成部分的工程費用。如因乙方原因造成工程中途停工,而給甲方造成的損失由乙方承擔(dān)。
十二、工程竣工驗收
1、竣工驗收標(biāo)準:《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準》、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、國家相關(guān)電氣標(biāo)準規(guī)范、施工圖紙及說明,施工技術(shù)文件、施工設(shè)計要求及國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)等。
2、本工程的質(zhì)量保修期為:自工程竣工驗收合格之日起12個月。保修期內(nèi),如發(fā)生質(zhì)量問題乙方負全責(zé),同時乙方應(yīng)在接到甲方通知后24小時內(nèi)派人進行維修。否則,甲方委派他人進行維修的費用由乙方負責(zé),并承擔(dān)因維修不及時給甲方造成的損失。
十三、其他
1、本工程嚴禁任何形式的轉(zhuǎn)包、分包,由此造成的損失全部由乙方承擔(dān),且甲方有權(quán)單方終止合同。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)代表簽字、單位蓋章后生效。合同的權(quán)利義務(wù)終止后,雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則,履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
3、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由合同簽訂地法院依法裁決。本合同簽訂地。
4、本合同一式六份,甲乙雙方各持三份,具有同等法律效力。
十四、附件
1、建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書。
2、安裝圖。
3、線路施工圖。
甲方(蓋章):_________法定代表人:_________委托代理人:_________
乙方(蓋章):_________法定代表人:_________委托代理人:_________
簽訂時間:_________年_________月_________日
建設(shè)施工合同13
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同。
第一條:工程概況
1、工程名稱:工程地點:
2、工程范圍:根據(jù)施工圖紙和甲方要求負責(zé)外墻涂料工程的樣板制作、材料供應(yīng)和施工、檢測驗收及維護等;
3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;
4、質(zhì)量等級:按照國家有關(guān)規(guī)范進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標(biāo)準的優(yōu)良等級。
第二條:工程期限
一、本合同工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱施工段工期(日歷天)外墻涂料a棟25b、c棟25d、e、f棟25g-棟25備注:
①本合同工期均含節(jié)假日及驗收時間。
、诰唧w開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應(yīng)不影響土建施工總進度工期,乙方應(yīng)根據(jù)雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方及監(jiān)理蓋章確認后,工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化較大和設(shè)計變更較大而影響施工進度;
2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內(nèi)連續(xù)停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;
3、不可抗力因素;
4、乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
第三條:合同價款
一、本合同總暫定總價為人民幣______元(______)。其中:
1、b______施工段暫定總價為人民幣______元整(______);
2、a棟施工段暫定總價為人民幣______元整(______)。金額組成詳見下表(人民幣:______元):工程名稱施工段暫定面積(______㎡)包干單價(______元㎡)暫定總價(______元)外墻涂料b______a棟合計備注:
、倬C合包干單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協(xié)調(diào)中乙方自身所發(fā)生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔(dān),根據(jù)實際使用天數(shù)按天計算。
②乙方按施工圖進行施工并按實際施工面積計算工程量,以合同約定綜合包干單價進行合同結(jié)算。
二、支付方式合同按b______、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合合同約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務(wù)發(fā)票后五個工作日內(nèi),由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉(zhuǎn)賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:
1、甲方發(fā)出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應(yīng)施工段膩子層施工并經(jīng)甲方及監(jiān)理方驗收合格后,支付該施工段合同暫定總價30%,分別為:b______為人民幣______元整(______)a棟為人民幣______元整(______)
2、相應(yīng)施工段所有工程竣工,經(jīng)甲方、監(jiān)理方驗收合格交付甲方后,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:
1)甲方暫扣除相應(yīng)施工段暫定總價3.5%的配合費后,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:b______為人民幣______元整(______)a棟為人民幣______元整(______)
2)甲方暫扣除相應(yīng)施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:b______為人民幣______元整(______)a棟為人民幣______元整(______)
4、工程結(jié)算:按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結(jié)算。
5、本合同所有工程經(jīng)質(zhì)檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結(jié)算,甲方扣除質(zhì)保金和配合費后,付清工程余款。
6、工程質(zhì)保金為合同結(jié)算總價的3%。質(zhì)保期內(nèi),乙方按約定履行保修義務(wù)、工程無任何質(zhì)量問題,質(zhì)保兩年后,甲方將質(zhì)保金按實結(jié)算后退還給乙方(不計利息)。
7、工程配合費為合同結(jié)算總價的3.5%,經(jīng)雙方按實結(jié)算后,根據(jù)暫扣除的配合費進行多退少補。
第四條:工程變更因土建設(shè)計變更引起本合同項下工程量增加或減少的,乙方應(yīng)于變更發(fā)生后____日內(nèi)將相關(guān)資料上報甲方及監(jiān)理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。
第五條:工程質(zhì)量
一、工程樣板制作:外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外墻漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣并經(jīng)甲方、監(jiān)理方驗收合格后,乙方方可正式施工。
二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設(shè)計變更、樣板要求和國家、地方頒發(fā)的建筑工程規(guī)范標(biāo)準等進行施工,并接受甲方現(xiàn)場派駐代表的監(jiān)督。
三、乙方需按約定采購材料,符合圖紙要求和國家規(guī)定標(biāo)準,并提供產(chǎn)品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經(jīng)甲方、監(jiān)理方檢查確認后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責(zé)運出施工場地并重新采購.
四、外墻涂料工程符合以下規(guī)定,以乙方提供的涂料樣品進行驗收:涂料名稱顏色色號生產(chǎn)廠家外墻專用膩子(兩道)有限公司水性底漆(一道)彈性抗污涂料(兩道)備注:
、倩鶎幽佔訛閮傻溃捍中、細型各一道
、谕鈮ν苛贤克⒓y理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸堿,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。
第六條:工程驗收
一、外墻涂料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內(nèi)容為:
1、進場材料報驗;
2、抹灰基層質(zhì)量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);
3、打底膩子基層質(zhì)量報驗(膩子施工完成后,封閉底漆施工前報驗);
4、抗堿封閉底漆層質(zhì)量報驗(封閉底漆完成后,罩面漆施工前報驗);
5、成品質(zhì)量報驗(兩道罩面漆完成后報驗)。甲方及監(jiān)理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續(xù)不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失。
二、工程綜合驗收
1、以國家頒發(fā)的工程施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準及施工圖紙、施工技術(shù)文件、樣板要求等為依據(jù),由甲方、監(jiān)理方、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門進行驗收。
2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內(nèi)組織竣工驗收。工程驗收合格后貳天內(nèi),乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內(nèi)組織驗收的,工期順延。
3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內(nèi)整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失;工程經(jīng)過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬______元(10000.00)次的處罰。
第七條:工程質(zhì)保
1、本合同工程質(zhì)保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質(zhì)保期內(nèi),凡因產(chǎn)品和施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷由乙方負責(zé)無償保修和承擔(dān)甲方及客戶的一切損失損害賠償責(zé)任,工程保修條件、范圍等按甲方確認的質(zhì)保書和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、質(zhì)保期內(nèi),如膩子層或油漆層出現(xiàn)開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿,流墜等質(zhì)量問題,乙方應(yīng)按甲方要求負責(zé)返修直至再次驗收合格,如屬于大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格后工程質(zhì)保期重新計算(即返修合格后再保修________年)。
3、質(zhì)保期內(nèi),工程發(fā)生質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方或用戶通知后24小時之內(nèi)到現(xiàn)場進行維修,否則甲方有權(quán)扣收質(zhì)保金,并自行維修處理,相關(guān)費用由乙方承擔(dān)。
第八條:甲方工作
1、甲方提供本工程相關(guān)的施工圖紙、設(shè)計效果圖,確定顏色色號。
2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔(dān);可提供設(shè)備材料放置場地。
3、協(xié)助協(xié)調(diào)主體施工各方的關(guān)系及對工程工序的整體調(diào)度。
4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責(zé)進行監(jiān)督,對不合格的工程(工序)甲方有權(quán)責(zé)令其返工或停工,因此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
第九條:乙方工作
1、本合同簽訂生效后三天內(nèi),將本工程的施工組織設(shè)計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監(jiān)理方審定。
2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責(zé)場內(nèi)的各種水平和垂直運輸。
3、嚴格遵守安全施工、防火等規(guī)范和制度,承擔(dān)施工中造成的事故責(zé)任和費用;做好現(xiàn)場自身范圍內(nèi)的保衛(wèi)和垃圾清理等工作。
4、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔(dān)材料設(shè)備和工程成品的保管責(zé)任,保管期間發(fā)生丟失或損壞,乙方承擔(dān)重置和修復(fù)責(zé)任。甲方提前使用發(fā)生的損壞,由乙方進行維修,材料費用由甲方承擔(dān)。
5、因施工需要,乙方須對建筑物某些局部結(jié)構(gòu)、園藝設(shè)施或設(shè)備管線等進行破壞性施工的,應(yīng)與甲方協(xié)商,經(jīng)甲方同意后方可施工,并在甲方要求的時間內(nèi)恢復(fù)原狀。
6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關(guān)規(guī)定,服從甲方的現(xiàn)場管理安排,使施工能正常進行;否則乙方承擔(dān)因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權(quán)對乙方處以人民幣1000______元次的罰款。
7、工程竣工驗收合格后十天內(nèi),乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。
第十條:違約責(zé)任
1、合同簽訂生效后,合同的任何變動均需雙方協(xié)商后以書面形式確定,一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同暫定總價的20%作為違約金,即人民幣______元整(______),并賠償由此給守約方造成的.損失。
2、甲方應(yīng)按約定支付工程進度款,因甲方原因未按約定付款的,超過約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應(yīng)付款的向乙方支付違約金。
3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按合同暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的,甲方有權(quán)解除合同,乙方需向甲方支付合同暫定總價20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔(dān)。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時間相應(yīng)順延。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線等的,承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟損失和事故責(zé)任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,并在甲方要求的時間內(nèi)修復(fù)完整。
5、乙方未按約定交付各類資料,經(jīng)甲方一次催告后____日內(nèi)仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本合同有關(guān)工期延誤違約條款處理,并仍有交付資料的義務(wù)。
6、本合同簽訂后,未經(jīng)甲方同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程。否則,乙方向甲方支付轉(zhuǎn)包違約金人民幣拾萬______元整(100,000.00),并賠償由此給甲方造成的損失。
7、乙方違反本合同約定而需要承擔(dān)的違約金和賠償金等款項,甲方均有權(quán)直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。
8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔(dān)責(zé)任。不可抗力發(fā)生之后,乙方應(yīng)迅速采取措施,盡量減少損失,并在24小時內(nèi)向甲方通報災(zāi)害情況。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生的,乙方應(yīng)每隔5天向甲方報告一次災(zāi)害情況,直到災(zāi)害結(jié)束。
第十一條:其它
1、合同履行期間,雙方發(fā)生爭議時應(yīng)先協(xié)商解決。若協(xié)商不成,可向項目所在地的人民法院起訴。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同壹式伍份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)貳份。
3、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,合同附件表如下:
序號附件名稱頁數(shù)備注
1、售后服務(wù)承諾書1附件一
2、乙方相關(guān)材料附件二
甲方:
乙方:
甲方法定代表人:
甲方委托代理人:
乙方委托代理人:
審核人:
開戶銀行:
經(jīng)辦人:
銀行帳號:
聯(lián)系電話:____聯(lián)系電話:
傳真:____傳真:____
日期:____日期:____
建設(shè)施工合同14
發(fā)包方(甲方):___________________________
承包方(乙方):___________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,簽訂本合同。
第一條工程項目
。ㄒ唬┕こ堂Q:___________________________。
。ǘ┕こ痰攸c:___________________________。
。ㄈ┕こ虄(nèi)容:_________層棟,建筑面積_________平方米,其它_________。
。ㄋ模┏邪秶喊醇追教峁┑墓こ淌┕D紙規(guī)定內(nèi)容:_________。
。ㄎ澹┮曳椒职こ蹋河梢曳椒职墓こ瘫仨毩砗灪贤。
(六)承包方式:___________________________。
第二條工程造價(預(yù)算或概算)
人民幣大寫:_________萬元,其中土建_________萬元,安裝_________萬元。
工程造價在乙方編出工程預(yù)算書送達甲方三十天內(nèi)審復(fù),逾期視作同意,并按審定的預(yù)算造價為調(diào)整合同造價。
第三條工期
(一)按定標(biāo)規(guī)定工期為_________天(日歷天),自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設(shè)批文,辦妥城監(jiān)標(biāo)牌,送達乙方之日起天內(nèi)起計,并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準。
(二)開工前_________天,在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書,每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中,根據(jù)變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等因素所延誤的工期,經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后調(diào)整,以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質(zhì)量標(biāo)準和保修期
(一)工程質(zhì)量標(biāo)準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范______________。
。ǘ┕こ瘫P薨唇ㄔO(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,保修期為一年,其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設(shè)備供應(yīng)
(一)工程所需:材料及設(shè)備由_________方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
。ǘ┕こ趟瑁翰牧霞霸O(shè)備_________由方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
。ㄈ┎牧显O(shè)備應(yīng)附有出廠合格證明。如一方對材料設(shè)備有異議,應(yīng)進行檢驗。如檢驗合格,檢驗費用由持有異議一方負責(zé),否則由采購方承擔(dān)。
。ㄋ模┕こ滩牧虾驮O(shè)備差價的處理辦法:_____________________。
。ㄎ澹┦┕ぶ,由于工程設(shè)計變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用,甲方需按材料設(shè)備的`實際采購價格,回收全部不適用的材料和設(shè)備,或經(jīng)乙方同意,由甲方給予適當(dāng)?shù)难a償后,不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結(jié)算
。ㄒ唬┘追綄⒐こ炭畎幢緱l款規(guī)定劃入乙方帳戶:_________;帳號:_________。
(二)根據(jù)中國人民建設(shè)銀行有關(guān)規(guī)定,甲方在合同生效后天內(nèi),按以下規(guī)定額度向乙方預(yù)付備料款:
1、建筑工程按當(dāng)年計劃工作量35%;
2、安裝工程(包括設(shè)備安裝,水電安裝)按當(dāng)年計劃工作量(扣除設(shè)備價值)的40%;
3、_________。
。ㄈ┕こ炭钪Ц斗绞剑
1、工程進度達到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)進度款;當(dāng)工程進度累計超過50%時,每次按當(dāng)月完成工程工作量的_________%付(收)款。
2、工程累計進度達到_________%時,按合同工程量付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%,其余工程進度款由備料款抵充,余額_________%待驗收后結(jié)算,_________萬元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結(jié)算文件給甲方和經(jīng)辦的銀行審查后_________天內(nèi)支付,如到期未提出書面異議,則視作同意,乙方可根據(jù)建設(shè)銀行審定的數(shù)額,請求辦理支付進度款或結(jié)算款。
第七條雙方責(zé)任
。ㄒ唬┘追截(zé)任:
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設(shè)、等有關(guān)部門的批文復(fù)印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”,接水、電源,同時向乙方提供施工圖紙_________份,機電設(shè)備安裝圖_________份及有關(guān)資料_________份,地質(zhì)勘探報告_________份,(其中包括竣工用圖_________套)。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設(shè)計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預(yù)算計劃,并在接到預(yù)算之日起的三十天內(nèi)(特殊工程六十天內(nèi))回復(fù)乙方,以此審定的工程預(yù)算為調(diào)整合同造價,作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據(jù)。
4、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤提出的意見,甲方應(yīng)在收到書面通知的天內(nèi)會同設(shè)計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用(包括停工、返工、窩工、人員和機械調(diào)遷、材料配件積壓的實際損失)由甲方承擔(dān),并調(diào)整合同造價。
5、委派_________為現(xiàn)場管理代表,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度,負責(zé)設(shè)計圖紙的變更,工程期間的質(zhì)量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成返工,甲方應(yīng)采取措施彌補或減少損失,同時經(jīng)有關(guān)部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
8、在竣工驗收后的保修期內(nèi),因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問題,其返修費用由甲方負責(zé)。
(二)乙方責(zé)任:
1、收圖后,在開工前_________天內(nèi)完成施工圖會審,在_________天內(nèi)編制工程預(yù)算送甲方審查,編制施工組織設(shè)計和材料、設(shè)備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理,指定安全、防火責(zé)任人,物件堆放整齊,道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故,均由乙方負責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。
3、委派_________為現(xiàn)場管理代表,須持有與工程項目相適應(yīng)的資格證書,負責(zé)施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月(季)度施工計劃和完工報表,如不按時報送,甲方不予支付工程進度款。
甲方(蓋章):__________________
住所:__________________________
甲方代表(簽字):______________
電話:__________________________
傳真:__________________________
郵政編碼:______________________
簽訂地點:______________________
_________年_________月________日
乙方(蓋章):__________________
住所:__________________________
甲方代表(簽字):______________
電話:__________________________
傳真:__________________________
郵政編碼:______________________
簽訂地點:______________________
_________年_________月________日
建設(shè)施工合同15
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《物業(yè)管理條例》等有關(guān)法律、法規(guī)和政策,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方所服務(wù)小區(qū)公共綠化養(yǎng)護事宜訂立本合同。
第一條服務(wù)場所基本情況
座落位置:
項目:
第二條綠化養(yǎng)護范圍
第三條綠化養(yǎng)護內(nèi)容上述
第二條范圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕松土、做保水圈、防風(fēng)防寒等工作。
第五條綠化養(yǎng)護服務(wù)質(zhì)量要求及扣分(支付違約金)標(biāo)準、檢查方式見附件
第六條承包方式采用由乙方包工、包料(即養(yǎng)護肥料、養(yǎng)護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運)、包工具、包設(shè)備、包質(zhì)量、包安全、包風(fēng)險的方式。
第七條合同期限本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止。
第八條甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)對乙方綠化養(yǎng)護服務(wù)質(zhì)量、計劃落實進行監(jiān)督檢查;
2、批準乙方依據(jù)季節(jié)和植物生長特征編制的年度養(yǎng)護計劃;
3、甲方為乙方無償提供存放養(yǎng)護工具的場所;
4、甲方應(yīng)按時、足額(扣除違約金后)支付乙方綠化養(yǎng)護服務(wù)費用;
5、不得干涉乙方內(nèi)部員工工作分配、日常的綠化養(yǎng)護保潔安排、正常的經(jīng)營活動。
第九條乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、有權(quán)依照本合同約定獲取提供綠化養(yǎng)護服務(wù)的報酬;
2、有權(quán)制定各項綠化養(yǎng)護工作管理辦法、規(guī)章制度,自主開展各項管理經(jīng)營活動,不受甲方干涉;
3、因政府、行業(yè)組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的,甲方不再另行支付費用,乙方應(yīng)全力配合;
4、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合約議定項目直接或者間接方式轉(zhuǎn)包或者分包給第三方及其他個人;
5、乙方應(yīng)按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養(yǎng)護方案,于上月x日提交下月,當(dāng)未按計劃實施時應(yīng)告知甲方并說明原因;
6、乙方應(yīng)按照本合同及附件約定的工作范圍和執(zhí)行標(biāo)準、工作時限,保質(zhì)保量履行合同義務(wù);
7、乙方應(yīng)做好以下工作,確保住戶、甲方員工、行人及他人人身及財產(chǎn)安全:
。1)暴雨、颶風(fēng)來臨前大型喬木加固;
。2)增加可能影響到行人、游人安全的樹木加固設(shè)施;
。3)及時拆除固定樹木的支架、鐵線;
。4)加強帶刺樹木對人身安全的防護;
。5)路邊、停車位(場)邊等公共場所樹木、花草定期修剪;
。6)綠化垃圾及時清理;
。7)噴施農(nóng)藥前、中的安全通告與警示;
。8)修剪、更換樹木、花草時現(xiàn)場的安全防護;
(9)養(yǎng)護工具的安全使用、管理與使用時現(xiàn)場安全管理;
。10)使用安全、達標(biāo)的養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施、病蟲害防止藥品;
。11)采用安全、合理、有效的工作方式、方法;
(12)其他可能發(fā)生危及人身、財產(chǎn)安全的工作。
8、乙方有義務(wù)接受甲方的工作監(jiān)督和檢查。乙方所有員工禁止在工作范圍內(nèi)、留宿、爭吵,進入住戶室內(nèi);
9、乙方工作人員應(yīng)穿著統(tǒng)一服裝,形象端正;
10、乙方應(yīng)定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災(zāi)害事故救護、設(shè)備設(shè)施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓(xùn)。乙方有責(zé)任對員工進行法制、衛(wèi)生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓(xùn),并進行有效的.考核檢查;
11、乙方需按照法律法規(guī)、政策為員工辦理有關(guān)勞動雇傭、勞動保障手續(xù)及相關(guān)勞動保險;
12、乙方在養(yǎng)護期間應(yīng)對生長不良、已老化的花卉及時進行更換;應(yīng)保持草坪平整,經(jīng)常性積水的低洼處,應(yīng)逐步用河沙或黃泥填高;保持工程環(huán)境干凈整潔;可修剪類的灌木、草坪修建整齊;自然造型類花草長勢良好;向外移植花苗,必須經(jīng)甲方書面同意;乙方不得私自改變小區(qū)綠化設(shè)計、配置。
第十條綠化養(yǎng)護服務(wù)費用(注:含稅,未扣違約金)
1、綠化養(yǎng)護費用按月計取,每月甲方應(yīng)付費用為B:元(大寫人民幣:元),年度總費用為B:元(大寫人民幣:元)。
2、綠化養(yǎng)護費在每月____日前支付,如支付日為節(jié)假日、公休日,則支付日順延至上班后的第一個工作日。
第十一條違約責(zé)任
1、乙方因工作疏忽導(dǎo)致甲方、住戶、他人人身及財產(chǎn)損失的,應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任,當(dāng)該疏忽導(dǎo)致甲方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的,乙方應(yīng)承擔(dān)甲方承擔(dān)的全部責(zé)任;乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住戶財產(chǎn)的,甲方有權(quán)要求乙方賠償損失,扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金,并要求乙方更換肇事員工;乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住戶的,甲方有權(quán)單方面終止合同,要求乙方支付1個月服務(wù)費的違約金;乙方員工侵犯住戶、甲方員工其他合法權(quán)益的,除應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任外,根據(jù)性質(zhì)乙方向甲方支付相當(dāng)于兩倍經(jīng)濟責(zé)任的違約金。
2、合同有效期內(nèi),非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的,乙方承擔(dān)更換或賠償責(zé)任,更換的苗木應(yīng)基本與死亡苗木的品種、規(guī)格、長勢相當(dāng),否則應(yīng)得到甲方的書面許可。
3、乙方提供的39;綠化養(yǎng)護服務(wù)不符合約定要求,甲方可責(zé)令乙方現(xiàn)場負責(zé)人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質(zhì)量要求,可按合同附件扣分(支付違約金)標(biāo)準扣除違約金;嚴重違反質(zhì)量要求、特定質(zhì)量要求的,不經(jīng)事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務(wù)費中扣除。
4、違反第九條第5款規(guī)定,乙方未按時向甲方提交年度方案、月計劃的,應(yīng)按每日30元向甲方支付違約金;乙方未按方案、計劃實施且沒有合理理由的,每次應(yīng)向甲方支付違約金50——300元,且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權(quán)利。
5、根據(jù)性質(zhì)每次每處乙方應(yīng)向甲方支付違約金20——200元,嚴重的應(yīng)支付違約金200——600元。
6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養(yǎng)護服務(wù)費用,甲方應(yīng)每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金。
第十二條合同解除
1、若雙方之一方宣布或者被地方法院判定破產(chǎn),本合同自動終止,雙方之間的債權(quán)債務(wù)仍需清算。
2、乙方每年違約金累計超過20元,甲方有權(quán)單方面終止合同。
3、違反第九條第4款規(guī)定,未經(jīng)甲方書面同意,乙方將本合約議定項目直接或者間接方式轉(zhuǎn)包或者分包給第三方及其他個人的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)向甲方支付違約金20元。
第十三條其他事項
1、乙方更換現(xiàn)場管理人員應(yīng)在____日前以書面形式告知甲方,并確認相關(guān)管理人員緊急聯(lián)絡(luò)方式。
2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行,并由雙方現(xiàn)場主管人員簽署意見。
3、乙方需向甲方提供企業(yè)經(jīng)營許可執(zhí)照等相關(guān)法定證照正本供甲方驗證,復(fù)印副本交由甲方存檔備案。
4、雙方可對本合同的條款進行修訂更改或補充,以書面簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、合同規(guī)定的管理期滿,本合同自然終止,雙方如續(xù)訂合同,應(yīng)在該合同期滿____日前向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖姟?/p>
6、本合同執(zhí)行期間,如遇不可抗力,致使合同無法履行時,雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任并及時協(xié)商處理。
7、本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可提交合同簽定地人民法院依法裁判。
8、本合同之附件均為合同有效組成部分,本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
9、本合同正本連同附件共頁,一式兩份,甲、乙雙方及各執(zhí)一份。
10、本合同自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
授權(quán)代表:
授權(quán)代表:
____日期:
____日期
【建設(shè)施工合同】相關(guān)文章:
建設(shè)施工合同04-22
建設(shè)施工合同11-27
建設(shè)施工合同06-06
建設(shè)工程施工合同11-01
標(biāo)準建設(shè)施工合同11-08
施工建設(shè)監(jiān)理合同11-17
學(xué)校建設(shè)施工合同02-22
工程建設(shè)施工合同04-02
工程建設(shè)施工合同02-19
學(xué)校建設(shè)施工合同04-05