- 建設(shè)工程承包承攬施工合同書 推薦度:
- 承攬合同書 推薦度:
- 承攬合同書 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬合同書(合集15篇)
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編整理的承攬合同書,歡迎閱讀與收藏。
承攬合同書1
合同編號:________________
訂立合同雙方:________________
定作人:________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:________________簽約人:________________
定作人承辦單位:________________聯(lián)絡(luò)人:________________聯(lián)系電話:________________
定作人機(jī)構(gòu)地址:________________傳真電話:________________
承攬方:________________(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人:________________簽約人:________________
承攬方營業(yè)執(zhí)照:________________施工資質(zhì):________________
承攬方施工項目經(jīng)理:________________手機(jī):________________
承攬方機(jī)構(gòu)地址:________________傳真電話:________________
銀行開戶許可證:________________開戶行:________________帳戶:________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款:
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為:___________元。
第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣___________元)
序號grc裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計
1 __________
2 __________
3 __________
注:以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價,包含:包工、包料、包一切稅費,grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:grc裝飾件安裝,藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商:);
5、工程造價:本工程總造價按乙方于________年____月____日上午參加組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價,竣工按中標(biāo)單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗收。
第六條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質(zhì)單、合格證等;
2、認(rèn)真組織施工,嚴(yán)格按《grc外裝飾工程施工驗收標(biāo)準(zhǔn)》施工。
3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故,乙方負(fù)全部責(zé)任;
4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應(yīng)無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計。應(yīng)甲方要求工程變更增減,其費用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計算工程量,據(jù)實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進(jìn)場開始施工15日內(nèi),甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽之日起15日內(nèi),再撥付工程總價45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價5%,質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時,于________年____月____日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽作為合同附件進(jìn)入決算,否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗收。超過七日未予答復(fù)時,乙方有權(quán)視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的'grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方一年內(nèi)免費為甲方更換grc裝飾件,兩年內(nèi)免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進(jìn)行終身維護(hù);
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進(jìn)行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責(zé)任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外,甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付__________元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__________元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延,乙方按每日__________元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:________________乙方:________________
簽約人:________________簽約人:________________
簽約地點:________________
簽約日期:________年____月____日
承攬合同書2
甲方:
乙方:
一、標(biāo)的、數(shù)量、價款
編號
項目名稱
說明
單價(元)
數(shù)量
合計(元)
25座21米美化塔施工
費用總計:
合計人民幣金額(大寫):
二、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔(dān)由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達(dá)站(港)和費用承擔(dān):運輸費用由乙方負(fù)責(zé)。
六、付款方式:合同簽訂后,預(yù)付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔(dān)所有滯納金。
七、本塔可抗臺風(fēng)、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題,如出質(zhì)量問題乙方承擔(dān)甲方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失,不可抗力的自然災(zāi)害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)不成協(xié)議時,原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的`由甲方承擔(dān)的內(nèi)容,乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔(dān)產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十、雙方嚴(yán)守合同,如有違約時,違約方承擔(dān)違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱:
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
乙方
單位名稱:河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
承攬合同書3
發(fā)包方(甲方):___身份證號:
承包方(乙方):___身份證號:
甲方在海南省樂東縣佛羅鎮(zhèn)佛南村自家宅基地建一棟三層框架結(jié)構(gòu)樓房,現(xiàn)已基礎(chǔ)完工,鋪設(shè)好水泥板,由乙方負(fù)責(zé)承攬施工建設(shè)。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以資共同遵守。
一、承包方式
甲方負(fù)責(zé)供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。乙方負(fù)責(zé)自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機(jī)械以及模板、內(nèi)外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等,費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
二、承建項目
樓房為三層框架結(jié)構(gòu),承包從正負(fù)零起,第一層高為3.90米,第二層高為3.6米,第三層高為3.3米。乙方負(fù)責(zé)房屋主體工程的建筑,完成麻批,包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內(nèi)外墻體(含6個衛(wèi)生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求進(jìn)行施工,若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。結(jié)構(gòu)及承重由乙方負(fù)責(zé),若施工過程中房子就有問題,乙方要負(fù)完全責(zé)任。
三、施工安全
1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,乙方負(fù)責(zé)找工人,組織、指揮工人施工。甲乙雙方當(dāng)事人明確,乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系。
2、乙方應(yīng)加強現(xiàn)場管理,乙方人員必須滿足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求,并對自身的施工、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等全面負(fù)責(zé),如乙方未能履行上述職責(zé)而造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,由乙方
承擔(dān)責(zé)任及由此發(fā)生的一切費用。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責(zé)任和由此發(fā)生的一切費用。在乙方進(jìn)入工地施工時到履行義務(wù)終了期間,由乙方對其工人及雇傭人員、財產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備辦理相關(guān)保險并承擔(dān)其費用。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無關(guān),任何安全事故由乙方負(fù)全部責(zé)任,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
四、工程質(zhì)量要求
1、乙方按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到抗震安居房屋建設(shè)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件,建房后的.墻體、窗戶、門等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。做到:⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后,由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和驗收,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤,沙漿的飽滿度必須要達(dá)到"三個一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務(wù)必將砼表面清理洗掃干凈,將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈,用水將磚縫中的塵土沖凈,趁墻面濕潤開始抹灰,以提高粘結(jié)強度,防止出現(xiàn)空鼓開裂現(xiàn)象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后,梁、板、柱的表面必須平整光潔,線角方正順直,無漏漿、麻面。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準(zhǔn)確,所有模板的平整度控制在3㎜內(nèi),垂直度3米以內(nèi)控制在5㎜,總高控制在0.5‰,接頭處高低差控制在1㎜,所有陰陽角必須順直、整齊、每3米不超過5㎜。
2、工程竣工后,由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗收。___如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,由乙方進(jìn)行返工、修改和重作,直到符合甲方質(zhì)量要求為止,并賠償因工程質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔(dān)。返工、修改和重作后仍不能達(dá)到約定的合格使用條件的,乙方承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
3、上條所說的工程質(zhì)量問題,包括以下等方面:(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;
(7)屋頂漏水,浸水。
4、房屋保修期按國家相關(guān)保修規(guī)定執(zhí)行。
五、承包價格
本工程按照每層水平投影面積計算付款,每平方米承包價貳佰伍拾元整(¥250元)。如不在結(jié)算范圍內(nèi)的工程由雙方協(xié)商一致后另行計付。
六、付款方式
乙方進(jìn)場后,甲方先預(yù)付工程款壹萬元,以后將按工程進(jìn)度付款。一、二、三層澆注封頂后,若無質(zhì)量問題,甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元、貳萬元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無任何裂縫、無漏水、無樓梯積水等工程質(zhì)量問題發(fā)生,經(jīng)雙方驗收合格后五天內(nèi),一次性付清給乙方。若有住房開裂、漏水、積水、傾斜等工程質(zhì)量問題出現(xiàn),則要求乙方及時維修,否則甲方終止合同,沒收余款。
七、工期要求
___年___月___日開工,每15天一層,乙方必須在___年___月___日前完工。
八、違約責(zé)任及爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作,造成損失的,乙方要賠償所有損失,因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
九、合同的生效與終止
1、本合同共4頁,一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,工程竣工驗收合格并結(jié)清款項后失效。
3、乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,節(jié)約材料,嚴(yán)格按照工期要求施工,否則甲方有權(quán)終止合同,并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費用,如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價費用等等。乙方盡量避免在下雨天施工,以防影響房子質(zhì)量。施工現(xiàn)場必須達(dá)到工完場地清,乙方負(fù)責(zé)清運工地周圍及室內(nèi)所有的建筑垃圾,打掃干凈。工程結(jié)束后,乙方腳手架留給甲方使用一個月。
以上合同,雙方必須共同遵守,如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印):___乙方簽字(手印):___
日期:___
承攬合同書4
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1、防盜門名稱___________,
2、規(guī)格___________,
3、單位___________,
4、數(shù)量___________,
5、單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2、本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
3、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應(yīng)提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍:
2、工程地點:
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
1、計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。
2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
3、付款方式:安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的'95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2、乙方進(jìn)入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進(jìn)度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品,屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達(dá)開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進(jìn)度報表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進(jìn)場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達(dá)到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應(yīng)及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照國家操作規(guī)程進(jìn)行操作,高空作業(yè)配安全帶,進(jìn)入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合,所有責(zé)任及費用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
承攬合同書5
發(fā) 包 方(簽章):(以下稱甲方) 法定代表人:
地址:聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章):(以下稱乙方) 法定代表人:
地址:聯(lián)系電話:
乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),
保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點: XXX市XX區(qū)XX路XXX號別墅工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫):
施工工期: 本工程暫定自2013年 月 日開工,于 2013年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為12個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙
2.1 乙方進(jìn)行設(shè)計,并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。
2.2 甲方對乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進(jìn)行書面簽字確認(rèn)。
2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計變更
(1)所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。
(2)甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止
。1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;
。2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;
。3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的;
。4)本合同履行期限屆滿自行終止;
。5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力因素;
。3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的.責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
6.1 本合同根據(jù)工程施工進(jìn)度,按實際驗收進(jìn)度進(jìn)行結(jié)算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認(rèn)。
6.2 在施工過程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價范圍內(nèi);
6.3 工程款支付方式
。1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預(yù)付款;
。2)工程施工進(jìn)行至50% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付工程總造價的20%作為工程進(jìn)度款;
。3)工程施工進(jìn)行至80% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認(rèn)之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價的30%作為工程進(jìn)度款;
。3)本工程竣工驗收合格后15日內(nèi),甲方支付乙方工程總造價的15%;
。4)剩余工程總造價的5%做為質(zhì)保金,待12個月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后,如無質(zhì)量問題,由乙方書面向甲方申請支付。
。5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開戶行:XXXX,賬戶:XXXX,賬號:XXXX,如銀行賬戶信息有變更,應(yīng)及時書面通知甲方。
第七條:工程驗收和工程保修
7.1 工程駿工后,乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算,乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗收辦理驗收移交手續(xù),填寫工程驗收單,不得無故拖延。(驗收時應(yīng)以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。)如10天內(nèi)甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗收通過。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
。1)因使用不當(dāng)或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。
。2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風(fēng)、地震、電力負(fù)荷超標(biāo))
7.4 保修期內(nèi),乙方負(fù)責(zé)免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進(jìn)行維修,費用由乙方負(fù)責(zé),且必須在合理時限內(nèi)完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責(zé)任方支付。
第八條: 違約責(zé)任
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方
承攬合同書6
定作方: 合同編號:
承攬方: 簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,下料后再提出原料質(zhì)量問題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間: 。
2、交貨地點:定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔(dān)。
九、運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):運輸由承攬方負(fù)責(zé),費用承攬方承擔(dān)。
十、費用結(jié)算
結(jié)算時間:
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的.,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
時間: 年 月 日
承攬合同書7
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金(元)金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:______________________________________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________________________
3.履行的期限、地點和方式:__________________________________________________
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________________
5.結(jié)算方式:________________________________________________________________
6.違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
。1)承攬方的.違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
承攬合同書8
委托單位(甲方):________________
承攬單位(乙方):________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的`整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方):________________承攬單位(乙方):________________
代表人:________________代表人:________________
日期:________________日期:________________
地址:________________地址:________________
電話:________________電話:________________
傳真:________________傳真:________________
承攬合同書9
委托方(甲方):________________
承攬方(乙方):________________
依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂此合同,共同遵守。
第一條、制作承攬內(nèi)容
1.1項目:
1.2項目內(nèi)容:________________
1.3工期要求:________________
1.4其他要求:________________
第二條、制作費用
2.1費用明細(xì):乙方按照甲方標(biāo)準(zhǔn)完成相關(guān)項目制作及安裝要求,待甲方驗收合格后,按項目結(jié)算相關(guān)費用。
第三條雙方約定的.其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系,甲方無義務(wù)為乙方提供任何安全責(zé)任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時,必須規(guī)范操作,不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施,以確保人身安全。
3.3合同期間,乙方各種工具、設(shè)備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機(jī)械、工器具及防護(hù)設(shè)施,乙方必須按時進(jìn)行安全檢查。交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費用,乙方自行承擔(dān);乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務(wù)協(xié)作者,在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān),安全責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不負(fù)任何連帶責(zé)任。
3.4本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
________年____月____日
承攬合同書10
合同編號:________________
委托方:________________(以下稱甲方)
承接方:________________(以下稱乙方)
簽約地點:________________
施工地點:________________
簽約時間:________年____月____日
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣:________________(rmb:________________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb:________________)。
3.2設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb:________________)。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb:________________)。
3.4最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的.____%,即人民幣(rmb:________________)。
3.5其它事項
4、合同雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2乙方責(zé)任
4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓(xùn)。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5、安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
電話:________________電話:________________
傳真:________________傳真:________________
簽約代表:________________簽約代表:________________
指定聯(lián)絡(luò)人員:________________指定聯(lián)絡(luò)人員:________________
承攬合同書11
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,就___________(地點)玻璃供需問題,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價:
玻璃品種: ___________,規(guī)格: ___________,數(shù)量:___________,單價:___________。
交貨地點:
運輸方式、費用:
1)由乙方負(fù)責(zé)送貨,運輸費用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé),落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).
2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼,標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面,以便區(qū)分。
二、交貨期:
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨,補片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗收當(dāng)批玻璃,發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時予以檢驗,若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方,否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2)_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).
六、結(jié)算及付款方式:
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票,乙方發(fā)車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責(zé)任:
1)雙方應(yīng)按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.
2)如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計要求,乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
八、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。
九、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年(驗收之日起)
2、執(zhí)行本項目保修期,在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題,乙方無償更換,執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的`責(zé)任。
甲方:
代表:
賬號:
戶行:
___________年___月___日
乙方:
代表:
賬號:
戶行:
___________年___月___日
承攬合同書12
房主人(甲方):________________
承建人(乙方):________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的'圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:________________
乙方簽字:________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:________________
________年____月____日
承攬合同書13
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________
(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
質(zhì)量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限:___________
4.包裝要求及費用負(fù)擔(dān):_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負(fù)擔(dān))、地點:_____
6.驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責(zé)任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱 單位名稱
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號
承攬合同書14
甲方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
乙方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
鑒于:甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù);乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作項目標(biāo)的:維修售后服務(wù)。
二、合作時間及地址:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
地址:(詳見附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設(shè)備、場地改造實物折價人民幣_________萬元及現(xiàn)金人民幣萬共_________萬元作為投資;乙方以設(shè)備折價萬及現(xiàn)金萬共出資_________萬元作為投資。
雙方約定:
、匐p方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
、谠O(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購置,作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營管理模式:雙方約定共同管理和經(jīng)營
汽車的`汽車維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理,乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務(wù)管理制度,共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補充協(xié)議,并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金賬戶(含轉(zhuǎn)帳賬戶及現(xiàn)金賬戶),合作項目經(jīng)營收入扣除成本(場租分?jǐn)傢椖、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔(dān)。
六、合作項目經(jīng)營場地費用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場地費為_________萬元,合作項目專用賬戶須分?jǐn)偧追綀龅刭M每年_________萬元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開始,合作項目按每年_________元分?jǐn)倛龅刭M,于每_________年_________月_________日前入帳。
七、設(shè)備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。
八、雙方責(zé)任:
。ㄒ唬⒓追剑
、倮^續(xù)開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù),并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及_____、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。
、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
。ǘ、乙方:
①將原有的、客戶納入雙方合作項目中。
②為、_____維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。
、坶_發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定:
、僭璤_汽車場地系為爭取”4s”品牌而設(shè)置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
、谠诒竞贤行趦(nèi)任何一方不得在市區(qū)(除外)內(nèi)與第三方就本項目進(jìn)行合作。
、圩院献鲄f(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。
、茈p方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔(dān)違約責(zé)任。
、莞鶕(jù)經(jīng)營需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店,乙方無正當(dāng)理由不得拒絕。
②任何一方就本合作項目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
、廴魏我环綗o正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為_________萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本:本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
代理人:_________
承攬合同書15
房主人(甲方):________________
承建人(乙方):________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:
私人住宅主體項目。
二、建筑面積:
按實際板面計算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備:
按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的.圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫________________元整,其中整棟外加________________元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:________________
乙方簽字:________________
身份證號碼:________________
聯(lián)系電話:________年____月____日
【承攬合同書】相關(guān)文章:
承攬合同書01-09
承攬合同書11-08
承攬加工合同書11-26
【熱門】承攬合同書02-20
【精】承攬合同書02-24
承攬合同書【推薦】02-19
【薦】承攬合同書02-19
加工承攬合同書01-31
承攬合同書【熱】03-12
【精】承攬合同書03-12