- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
加工承攬合同(集合15篇)
隨著人們法律意識的建立,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編為大家整理的加工承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
加工承攬合同1
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:XXX水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的`切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:______ 蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
乙方: ______蓋章:______簽約人:______ 職務:______ 電話號碼:______
時間:________年____月____日
加工承攬合同2
發(fā)包方(全稱):__________
承包方:__________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣__________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高20___________寬900_深450mm材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結構:組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調(diào),堅固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標準和方法
①、乙方將書架樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
、、交貨時間:乙方必須保證在20__年______月______日前全部交貨。
、凇⒔回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等
由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
、、乙方對制作的書架進行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收); ③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費進行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;
、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
、、剩余的.合同標的額10%價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金; ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔; ③、乙方未按合同要求的時間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
、佟⒈竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方(全稱):__________(蓋章)承包方(全稱):__________(蓋章)
法定代表人:__________法定代表人:__________
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同3
甲方:___________
乙方:___________
1、前言經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責
。1)供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用型試塊并附質(zhì)保書。
。2)乙方職責
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)
。3)甲方職責每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數(shù),交貨期。
甲方向乙方提供技術要求。
技術要求
。ˋ)鑄件材料:250、300、C鑄鐵、600-3
。˙)鑄件化學成份:根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。
。–)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
。―)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
(E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
。‵)鑄件交貨時應附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價格
。1)鑄件價格
4、結算方式:
。1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。
。2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
。3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
。1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
(2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收甲方應根據(jù)有關資料和技術協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。
7、質(zhì)量保證:甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。
8、合同修改:只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
(1)當不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
。2)因不可抗力造成的`損失由雙方商定解決。
10、權力和義務的轉(zhuǎn)讓:乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權力義務轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
(1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。乙方無正當理由不按期制造投入時。實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
(2)發(fā)生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當日視為送達。
15、合同生效本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章即生效。
甲方:___________
乙方:___________
代表(簽字):___________
代表(簽字):____
日期:____
日期:___________
加工承攬合同4
加承合( )字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的.,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同5
委托方:
簽訂地點:
承接方:
訂日期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關證件的'名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為_______(大寫_______圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的1%償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 當?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方:
單位名稱(蓋章)
地址:
委托代理人:
電話:
承攬方:
單位名稱(蓋章)
地址:
委托代理人:
電話:
加工承攬合同6
在法律實務中買賣合同與承攬合同有著明顯的區(qū)別,同時兩者也有著極大的相似性,其中買賣合同與承攬合同中承攬人提供原材料的定作合同最為相象,比如中央空調(diào)定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性,給合同的定性和處理帶來了一定的難度,因此在處理具體案件時,首先應當對一份具體合同的性質(zhì)做出準確判斷,然后才能選擇適用具體案件的法律依據(jù),基于此掌握兩類合同的區(qū)分標準就成為一種必須。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。換句話說,在紛繁復雜的契約法律關系中,由于立法者更側(cè)重于對某一秩序的干預和調(diào)整,或?qū)δ骋焕娴谋Wo,因此通過成文法賦予了相關一方當事人某種不同與其他人的權利和義務,正是由于這些權利義務的不同,才形成了各種各樣的有名合同。 首先,從實體法即《合同法》的規(guī)定來看,雖然加工承攬合同與買賣合同有著相似性,但是定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經(jīng)許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,其結果幾乎使定作人達到了控制整個加工過程的程度。其實也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控
制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意;如果雙方雖然達成了某種合同合意,但該合意中不包含定作人對生產(chǎn)過程進行必要控制的內(nèi)容,則雙方達成的就不是“承攬”合意而是別的合同合意,雙方簽定的合同也就不是承攬合同而是別的合同。因此,在現(xiàn)實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。
其次,從訴訟程序法來看。最高人民法院在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,這與買賣合同一般以標的物交付地為合同履行地是有明顯不同。最高人民法院做如此規(guī)定,一般來說,,為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,以方便辦案。而最高法院將承攬合同的“加工地”作為承攬合同的履行地,并進而將加工地作為訴訟管轄地,這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。所以從這一方面來看,也說明法院系統(tǒng)亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應當是買賣合同。
由此可以得出明確的結論:在承攬合同中,定作人注重的是對生產(chǎn)過程的'控制和監(jiān)督;如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控
制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。
二、區(qū)分買賣合同和承攬合同的具體方式方法。
現(xiàn)實中的案件事實是多種多樣的,如何適用這一標準處理具體案件仍須進一步 探討,否則即便掌握了區(qū)分標準也無任何益處。,在實務中應針對不同情況做如下處理:
第一,在審查一份合同時,應首先審查該合同有無意在強調(diào)標的物的接受人(具體合同中可能寫作購買人或承攬人)對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制,如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制,,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。
第二,標的物的特定性一般不應作為兩類合同的區(qū)分標準,只能作為最后的輔助參考標準。但不是實質(zhì)區(qū)分標準。但需要指出的是,即使標的物是特定的,但如果合同沒有體現(xiàn)定作方的任何生產(chǎn)控制權(比如合同雖然約定由定作人提供圖紙,但合同沒有約定或明確排斥了定作人的監(jiān)督權和隨意解除權,則可以視為雙方只有買賣特定物的合意,并無承攬的合意),也不能認定是承攬合同。
第三、在前述兩種情況仍不能確定合同性質(zhì)時,如何處理?,那要看合同的性質(zhì)和內(nèi)容,并加以區(qū)別對待:因為買賣合同更具有一般性,而承攬合同相對來說屬于一種“特殊”合同,因為買賣合同的規(guī)定基本上
都適用承攬合同,而承攬合同的不一定是用于買賣合同,既然該合同不具備承攬合同的特殊要件,應當按照買賣合同來來處理,這樣更為簡便易行。
買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。我國《合同法》出臺前,承攬合同被習慣稱之為加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。由于原材料是由承攬人提供,因而定作合同與買賣合同在司法實踐中往往較難區(qū)分。而且由于法律對加工承攬合同與買賣合同糾紛方面約定的地域管轄不同,主張合同性質(zhì)的爭議在合同主體之間經(jīng)常出現(xiàn)。特別對于分處兩個不同城市的企業(yè)之間在發(fā)生合同糾紛時更容易出現(xiàn)對合同性質(zhì)的爭議,也主要是為了取得在當?shù)胤ㄔ汗茌牭谋憷。因此,在律師實務中,準確的區(qū)分買賣合同與加工承攬合同,有著重要意義。
司法實踐中,一般認為承攬合同與買賣合同有4點區(qū)別:
1、買賣合同中出賣人的主要義務是轉(zhuǎn)移標的物的所有權;承攬合同中轉(zhuǎn)移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。
2、承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果;而買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物。
3、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。
4、買賣合同的買受人有權請求出賣人按約定的條件交付標的物,無權過問出賣人生產(chǎn)經(jīng)營或標的物取得情況;承攬合同的定作人有權在不影響承攬人工作的前提下,對承攬人的工作狀況進行監(jiān)督檢查。
5、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。
加工承攬合同7
定作方:_______________(簡稱甲方)營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的'有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________承攬方:________________
____年____月____日____年____月____日
加工承攬合同8
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝 標識牌,發(fā)包給承攬方,有關事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議: 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方,由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用,該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后,定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi),定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為:
1) 制造的內(nèi)容:"";
2) 漢字為中文簡體,英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬),英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年,自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi),承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患,應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的`隱患有權向承攬方提示,承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞,固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任,定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復時,承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修,質(zhì)保期滿后,承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分,具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內(nèi)。
七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導致的標識牌損壞造成后果,由承攬方承擔責任,施工期間,承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任,如發(fā)生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等,如內(nèi)外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權或所有權的轉(zhuǎn)讓而失效,該標識牌經(jīng)營權或所有權的受讓者有權取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜,雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方均可向?qū)殤h人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份,由定作方執(zhí)兩份,
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年 月 日
年 月 日
加工承攬合同9
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標準,并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,非標的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,必須完全配套,并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認,方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的'產(chǎn)品,乙方必須在下月______號前將當月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應當繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
加工承攬合同10
承攬方:_________________
身份證號:_________________
電話:_________________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_________________
電話:_________________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應即時回復并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的.的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:
按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定:
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任:
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的,承擔逾期交付的責任;產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任:
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理:
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
第十二條:合同效力:
1、本合同自________年________月________日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
2、本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:________________
________年________月________日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:________________
________年________月________日
加工承攬合同11
甲方:_________
乙方:_________
第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產(chǎn)生的.窩工、設備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關損失。
第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區(qū)別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,每月考核質(zhì)量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
加工承攬合同12
訂立條約兩邊:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方托付承攬方加工________________,經(jīng)兩邊充沛商議,特訂立本條約,以便配合遵照。
第一條加工制品:
品
名規(guī)
格單
位數(shù)
量備
注
第二條加工制品品質(zhì)請求:
加工定作物品,需求封存樣品的,應該由兩邊代表背后封簽,并妥為保管,作為驗收的根據(jù)
第三條原材料的供應設施及規(guī)格,數(shù)目,品質(zhì):
1,用承攬方質(zhì)料實現(xiàn)事情的,承攬方必需按照條約劃定原材料,并接收定作方檢討。承攬方瞞哄原材料的缺點或許應用不符合條約劃定的原材料而影響定作物的品質(zhì)時,定作方有權請求重作,修繕,縮小價款或退貨。
2,用定作方原材料實現(xiàn)事情的,條約應該明確劃定原材料的損耗定額。定作方應按條約劃定的時候,數(shù)目,品質(zhì),規(guī)格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按條約劃定實時檢討,不符合請求的,應立即關照定作方更調(diào)或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得私自改換,對修繕的物品不得掉包零部件。
。,原材料等物品交(提)日期計較,參照第七條劃定施行。
第四條手藝材料,圖紙供應設施:
1,承攬方在按照定作方的請求舉行事情時期,發(fā)明供應的圖紙或手藝請求不合理,應該實時關照定作方;定作方應當在劃定的時間內(nèi)答復,提出修正看法。承攬方在劃定的時間內(nèi)未失掉回覆,有權休止事情,并實時關照定作方,是以造成的喪失,由定作方補償。
。,承攬方關于承攬的事情,假如定作方請求失密,應該嚴峻遵照,未經(jīng)定作方許可不得留存手藝材料和復制品。
。,定作方應該按劃定日期供應手藝材料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,根據(jù)國度或主管部分的劃定施行,沒有劃定的由當事人兩邊約定。
第六條驗收規(guī)范和要領:
。,根據(jù)條約劃定的品質(zhì)請求,圖紙和樣品作為驗收規(guī)范。
。玻ㄗ鞣綉摪礂l約劃定的刻日驗收承攬方所實現(xiàn)的事情。驗收前承攬方應該向定作方提交必須的手藝材料和無關品質(zhì)證實。對短時間檢討難以發(fā)明品質(zhì)缺點的定作物或項目,應該由兩邊商議,在條約中劃定保障刻日。保障期限內(nèi)產(chǎn)生題目,除定作方應用或保存欠妥等原于是造成品質(zhì)題目的之外,由承攬方擔任修復或退換。
。,當事人兩邊對承攬的定作物和項目品質(zhì)在檢討中產(chǎn)生爭議時,可由法定品質(zhì)監(jiān)視檢討機構供應檢討證實。
第七條交(提)貨的時候和地址:
。,交(提)定作物刻日應該根據(jù)條約劃定執(zhí)行。任何一方請求提早或延期交(提)定作物,應當在事前與對方殺青和談,并按和談施行。
。,交(提)定作物日期的計較:承攬方自備運輸對象送交定作物的,以定作方接受的戳記日期為準;托付運輸部分運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部分簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方關照的提取日期為準,但承攬方在收回提取定作物的關照中,必需留給定作方以需要的途中時候;兩邊還有商定的,按商定的要領計較。
第八條包裝請求及用度擔負:____________________________________________________
第九條運輸設施及用度擔負:____________________________________________________
第十條結算體式格局及刻日:____________________________________________________
第十一條其余:
如:
1.依據(jù)國度無關劃定,定作方可向承攬方托付定金。定金數(shù)額由兩邊商議肯定。定作方不執(zhí)行條約的,無權要求返還定金。承攬方不執(zhí)行條約的,應該雙倍返還定金。
。玻罁(jù)國度無關劃定,經(jīng)當事人兩邊商定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不執(zhí)行條約的,除負擔守約義務外,必需如數(shù)返還預付款。定作方不執(zhí)行條約的,能夠把預付款抵作守約金和賠償金;有余款的能夠要求返還。等等。
第十二條承攬方的守約義務:
一,未按條約劃定的品質(zhì)托付定作物或?qū)崿F(xiàn)事情,定作方批準應用的,應該按質(zhì)講價;不同意應用的,應該擔任修整或更調(diào),并負擔過期托付的義務;經(jīng)由修整或更調(diào)后,仍不吻合條約劃定的,定作方有權拒收,由此造成的喪失由承攬方補償。
二,托付定作物或?qū)崿F(xiàn)事情的數(shù)目少于條約劃定,定作方依然需求的,應該照數(shù)補齊,補交部份按過期托付處置;少交部份定作方再也不需求的,有權解除條約,是以造成的喪失由承攬方補償。
三,未按條約劃定包裝定作物,需返修或從新包裝的,應該擔任返修或從新包裝,并負擔因此而領取的用度。定作方不請求返修或從新包裝而請求補償喪失的,承攬方應該償付定作方該不合格包裝物低于及格包裝物的代價部份。因包裝不符條約劃定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方補償喪失。
四,過期托付定作物,應該向定作方償付違約金________元;(條約中無詳細劃定的,應該對比國民銀行無關延期付款的劃定,按過期托付部份的價款總額計較,向定作方償付違約金)以酬金計較的,每過期一天,按過期托付部份的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方批準,提早托付定作物,定作方有權拒收。
五,不克不及托付定作物或不克不及實現(xiàn)事情的,應該償付不克不及托付定作物或不克不及實現(xiàn)事情部份價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地托付的定作物不符合條約劃定,暫由定作方代保存時,應該償付定作方實踐領取的保存,保養(yǎng)費。
七,實施代運或送貨的定作物,錯發(fā)抵達地址或接受單元(人),除按條約劃定擔任運到指定地址或接受單元(人)外,并負擔是以多付的運雜費和過期托付定作物的義務。
八,因為保存不善以致定作方供應的原材料、設置裝備擺設、包裝物及別的物品毀損、滅失的、應該償付定作方是以造成的喪失。
九,未按條約劃定的設施和刻日對定作方供應的原材料舉行檢討,或經(jīng)檢討發(fā)明原材料不符合請求而未按條約劃定的刻日關照定作方更調(diào),補齊的,由承攬方對事情品質(zhì),數(shù)目負擔義務。
十,私自更調(diào)定作方供應的原材料或修繕物的'零部件,定作方有權拒收,承攬方應補償定作方是以造成的喪失。如定作方請求重作或從新修繕,應該按定作方請求辦理,并負擔過期托付的義務。
第十三條定作方的守約義務:
一,半途變更定作物的數(shù)目、規(guī)格、品質(zhì)或設想等,應該補償承攬方是以造成的喪失。
二,半途廢除條約,屬承攬方供應原材料的,償付承攬方的未執(zhí)行部份價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應原材料的,償付承攬方以未執(zhí)行部份酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按條約劃定的時候和請求向承攬方供應原材料、手藝材料、包裝物等或未完成需要的輔佐工作和預備事情,承攬方有權解除條約,定作方應該補償承攬方因此而造成的喪失;承攬方不要求解除條約的,除托付定作物的日期得以順延外,定作方應該償付承攬方歇工待料的喪失。
四,跨越條約劃定刻日支付定作物的,除按本條第五款劃定償付違約金外,還應該負擔承攬方實踐領取的保存、保養(yǎng)費。定作方跨越支付刻日六個月不支付定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除待遇、保存、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于待遇、保存、頤養(yǎng)費時,定作方還應賠償缺乏部份;如定作物不克不及變賣,應該補償承攬方的喪失。
五,跨越條約劃定日期付款,應該對比國民銀行無關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計較的,每過期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無端謝絕接受定作物,應該補償承攬方是以造成的喪失及運輸部分的罰款。
七,變換托付定作物地址或接受單元(人),負擔因此而多付出的用度。
第十四條弗成抗力:在條約劃定的執(zhí)行期限內(nèi),因為弗成抗力以致定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在獲得正當證明后,可免予負擔守約義務,但應該采用踴躍步伐,盡可能縮小喪失,如在條約劃定的執(zhí)行刻日之外產(chǎn)生的,不得罷黜義務;在定作方拖延接收或無端拒收時期產(chǎn)生應該負擔義務補償承攬方由此造成喪失。
第十五膠葛處置:加工承攬條約產(chǎn)生膠葛時,當事人兩邊商議解決商議不成時任何一方可向條約治理構造請求調(diào)處,仲裁能夠間接向人民法院告狀。
本合同見效條約執(zhí)行終了生效。本合同施行時期兩邊不得隨便變換和解除條約條約若有未盡事宜,應由兩邊配合商議,作出增補劃定增補劃定與本合同擁有一致效能。
本合同本來一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一條約正本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證構造或公證構造)各留存一份蓋印)
甲方:
乙方:
日期:
加工承攬合同13
定作方:________
承攬方:________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________貨號:__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________單價:__________總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/strong>
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在_________天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2、總金額:__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的'成本價格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
甲方的違約責任
制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方:_________乙方:_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同14
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:
。,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
。,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
。,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
。,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
。,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
。,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:
第九條運輸辦法及費用負擔:
第十條結算方式及期限:
第十一條其他:
。保鶕(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
。玻鶕(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的'定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
加工承攬合同15
原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:______________財產(chǎn)保險股份有限公司住址:_________________
負責人:_________________;電話:_________________
案由:_________________機動車交通事故責任糾紛
訴訟請求:_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費__________元,誤工費__________元,護理費__________元,住院伙食補助費__________元,營養(yǎng)費__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費__________元,財產(chǎn)損失__________元,鑒定費__________元,交通費__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項,合計__________元。
本案的訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:_________________
_____________年_____月__________日_____時許,原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時,被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號:_____________)撞到,原告當場受傷,__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書認定,__________對事故負__________責任,原告__________責任。經(jīng)查,肇事車輛所有人為__________,車輛在_____________財產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任,保險公司應在保險責任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險責任,F(xiàn)原告為維護自己的.合法權益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
【加工承攬合同】相關文章:
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-19
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬協(xié)議09-15
產(chǎn)品承攬加工合同11-04
委托承攬加工合同11-14
承攬加工合同【薦】01-08
【熱門】承攬加工合同12-23