- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同集合15篇
在不斷進步的社會中,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?以下是小編收集整理的加工承攬合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
加工承攬合同1
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期:____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅地履行。
品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
加工費:________
單價:________
金額:________
定作方供應(yīng)原材料::________
原材料品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
日期:________
成品單位耗用量:________
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān):_____________________
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
定作方(甲方):_______________
承攬方(乙方):_______________
簽訂日期:________年________月________日
加工承攬合同2
合同編號:____________________ 簽訂地點:___________________
簽訂時間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
項目名稱及內(nèi)容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻腵工作是:
第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:
第八條結(jié)算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:
第十三條解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同3
訂立合同雙方:
承攬方:_____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:_____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名:___
規(guī)格(長,寬,高cm)___單位:
數(shù)量:___
備注:___
玻璃柜臺:130__40__90件120
塑料臺面柜臺:180__100__95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺:180__100__95件20
棉布貨架:180__40__200件10
大百貨電器貨架180__80__200件5
小百貨貨架180__50__200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān).運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的',應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:_____縣木具廠(蓋章)
代表人:___(簽名)
地址:___
電話:______
開戶銀行:___縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:___
乙方:___縣百貨公司
代表人:___
地址:___
電話:___
開戶銀行:___
帳號:___
___年___月___日
加工承攬合同4
承攬方:________以下簡稱甲方
定作方:________以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
1,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2,甲方交付定作物的'數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:________________
電話:________
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
帳號:________________
乙方:____縣百貨公司
代表人:________
地址:________________
電話:________
開戶銀行:____縣支行
帳號:________________
____年___月___日
加工承攬合同5
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)協(xié)商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條加工成品
品名:_________________________________________
規(guī)格:_________________________________________
數(shù)量:_________________________________________
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
第五條價教或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除乙方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內(nèi)交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,甲方可陸續(xù)驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準(zhǔn),但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
_____________________________________________________________________
第十條結(jié)算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期違約責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當(dāng)向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的.酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由乙方代為保管時,應(yīng)當(dāng)償付乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換、補齊的,由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
九、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權(quán)拒收,甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預(yù)付的全部工程款。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
由于戰(zhàn)爭或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:
1.由________仲裁委員會仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條其他事項
1.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章)乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章)法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點:________________
加工承攬合同6
發(fā)包方:____________
承包方:____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)(決)算審查中心決算價為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高20xx*寬900*深450mm材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu):組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調(diào),堅固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
、僖曳綄軜悠罚ò凑占追揭蟮囊(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
②甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
、俳回洉r間:乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。
、诮回浀攸c:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、郯b運輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)
、僖曳綄χ谱鞯臅苓M行安裝;
、诮(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);
、垡曳匠兄Z為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費進行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;
④乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
、偌、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的'預(yù)付款。
、谝曳浇回浐15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達到合同標(biāo)的額的60%。
、垡曳桨雌诎惭b完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達到合同標(biāo)的額的90%。
、苁S嗟暮贤瑯(biāo)的額10%價款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責(zé)任
①甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2%的違約金;
、诩追轿窗春贤(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應(yīng)向乙方支付1%的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
、谝曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān);
、垡曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、僖蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
、俦竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、诤贤瑘(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準(zhǔn),補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
承包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
____年____月____日
加工承攬合同7
訂立合同雙方:
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1.材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的`質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方(蓋章)代表人:(簽名)地址:電話:
乙方:代表人:地址:電話:
年月日
加工承攬合同8
甲方:(委托方)_________
乙方:(承攬方)_________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的.變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:___
蓋章:___
簽約人:___
職務(wù):___
電話號碼:___
已方:___
蓋章:___
簽約人:___
職務(wù):___
電話號碼:___
時間:___年___月___日
加工承攬合同9
甲方(加工方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(承攬方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第1條 加工地材名稱及單價
地材名稱單位單價(元/t)備注
利用路基挖方料自行開采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價,單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設(shè)備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工,或乙方利用路基挖方料進行加工。
第3條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由甲方提供。
第4條 加工砂石料數(shù)量
本工程預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單,該計價單由甲方合同部、工程部、物設(shè)部進行簽認(rèn),經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的`憑據(jù)。
5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失,甲方書面通知乙方,乙方在收到后 日內(nèi)無答復(fù)即視為同意扣除。
第6條 甲方權(quán)利義務(wù)
6.1 指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),或終止與乙方的合同關(guān)系。
6.3 負(fù)責(zé)將施工用電引入到乙方加工場地。
6.4 負(fù)責(zé)交納資源稅。
6.5 負(fù)責(zé)下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負(fù)責(zé)組織車輛運輸并承擔(dān)運輸費用,甲方提供地磅進行驗收。
第7條 乙方權(quán)利和義務(wù)
7.1 在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對自有人員、設(shè)備等進行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關(guān)事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設(shè)備。
7.3 自行修建砂石料加工場及相關(guān)臨時住房,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn),組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。
7.5 乙方在開采、加工過程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
7.6 在合同期內(nèi),乙方應(yīng)在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志,做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)定,確保安全生產(chǎn),對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負(fù)責(zé);若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚?dān)賠償責(zé)任,甲方有權(quán)向乙方追償。
第8條 違約責(zé)任
8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔(dān)。除此外,另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設(shè)使用,乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔(dān) 萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權(quán)解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一:提供履約保證金 萬元;
方式二:以開采區(qū)機械設(shè)備作抵押擔(dān)保并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定,在乙方出現(xiàn)違約情況時,全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內(nèi),甲方應(yīng)將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標(biāo)的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權(quán)限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
簽署時間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
加工承攬合同10
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗,負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料,嚴(yán)禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費,甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè),工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守國家法律法規(guī),安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時,有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的',乙方必須進行免費維修。
5、基礎(chǔ):基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內(nèi)墻高米,砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現(xiàn)澆厚度為公分,表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準(zhǔn),按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價款25%的違約金,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:________
乙方簽字:________
簽訂時間:________年________月________日
加工承攬合同11
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號: 合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認(rèn),該價格自確認(rèn)之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進行加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負(fù)。送貨時應(yīng)包裝完整,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計與提供:乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,才能進入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費的結(jié)算
1. 加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的`,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,報告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
加工承攬合同12
簽定日期:____年____月____日
定作方(甲方):________
電話:____________
承攬方(乙方):________
電話:____________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:____________________。
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān):________________。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):________
乙方(蓋章):________
加工承攬合同13
承攬方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的`違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1。向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2。向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工承攬合同14
地址:______
電話:______傳真:______
容器類委托加工承攬合同NO:______
委托方:_____公司簽訂地點:______
受托方:______簽訂時間:______
標(biāo)的、數(shù)量、價款:
1、驗收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。
6、運輸方式及到站(港)和費用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的`或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:________ 公司受托方:______
法人代表:______ 法人代表:______
委托代表:______ 委托代表:______
傳真:______ 傳真:______
電話:______ 電話:______
開戶銀行:______ 開戶銀行:______
帳號:______ 帳號:______
地址:______ 地址:______
加工承攬合同15
定作方:
合同編號:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:
一、加工標(biāo)的
貨物名稱型號面料顏色單位數(shù)量單價總金額交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的'技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進入承攬方的工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:
代表人:
時 間:
承攬方 :
代表人 :
時 間 :
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同10-19
加工承攬合同10-01
承攬加工合同【精選】07-18
加工承攬合同10-31
承攬加工合同10-15
加工承攬協(xié)議09-15
服裝加工承攬合同12-06
產(chǎn)品加工承攬合同12-13
加工承攬合同【精】01-25
加工承攬合同【薦】01-24