建筑工程施工合同(集錦15篇)
隨著人們對法律的了解日益加深，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編精心整理的建筑工程施工合同，歡迎閱讀與收藏。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱：
1.2、工程地點(diǎn)：
1.3、承包范圍：以預(yù)算所列單項(xiàng)為準(zhǔn)，增加項(xiàng)甲乙雙方在施工工程中商定。
1.4、承包方式：包工包料
1.5、工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
1.7、合同價款(人民幣大寫)：
第2條甲方工作
2.1、開工前2天，甲方騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表，聯(lián)系方式負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第3條乙方工作
3.1、參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表，聯(lián)系方式負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知日歷天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
5.6、如工程竣工后，甲方未驗(yàn)收而投入使用，則視為驗(yàn)收甲方驗(yàn)收合格。正式進(jìn)入維保期。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同采用可調(diào)價格：
可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。因本工程是拆除重新裝飾工程，為節(jié)省造價存在很多不確定因素，工程量以現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生的具體工程量為準(zhǔn)，主要材料價格以工程預(yù)算書報價中材料價格為參考價格，人工費(fèi)、輔助材料價格參照河北省造價信息。
6.2、本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3、工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料14天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在7天內(nèi)，結(jié)清尾款。
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1、本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、1設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價值5%的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2、凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供或由乙方設(shè)計的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安全工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)
程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程1消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條獎勵和違約責(zé)任
9.1、乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。
9.2、甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.4、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.5、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第10條爭議或糾紛處理
10.1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工作進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。
第11條附則
12.1、本工程需要進(jìn)行保修或保險時，應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
12.3、本合同履行完成后自動終止。
12.4、附件
(1)建設(shè)工程預(yù)算書
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
單位地址：單位地址：
電話：電話：
年月日年月
建筑工程施工合同2
甲方:_____
乙方:_____
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將_____工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱:_____地點(diǎn):
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價款
五、_____付款方式
六、總工期要求_____個工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進(jìn)場時，施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。
2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，乙方可停止施工，由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗(yàn)收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款_____元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗(yàn)收后，乙方對施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;_____第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑工程施工合同3
甲方：(以下簡稱：甲方)身份證號碼：
乙方：(以下簡稱：乙方)身份證號碼：
甲、乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項(xiàng)
乙方接受甲方委托，負(fù)責(zé)就達(dá)萬高速WD11合同段橋梁等工程(以下簡稱：達(dá)萬高速項(xiàng)目)，引薦甲方和達(dá)萬高速項(xiàng)目的建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程的施工合同。如合同未能簽訂乙方不得向甲方索取任何費(fèi)用。
二、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息，內(nèi)容包括：合同條件、工程量清單總價、建設(shè)單位供應(yīng)材料品種及單價等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。
3、乙方應(yīng)保證該工程項(xiàng)目真實(shí)可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全，并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹(jǐn)和誠實(shí)義務(wù)。如果能夠達(dá)成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%/天向乙方承擔(dān)違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項(xiàng)目居間費(fèi)用為：250萬元(大寫：貳佰伍拾萬元整)
2、付款方式：
3、甲方必須以現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費(fèi)用的承擔(dān)
居間費(fèi)用是指乙方為完成委托事項(xiàng)實(shí)際支出的必要費(fèi)用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項(xiàng)，乙方同意全部自行承擔(dān)居間活動費(fèi)用。
六、保密事項(xiàng)
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至____年__月__日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項(xiàng)
1、乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑工程施工合同4
合同編號：_____字_____號
中華人民共和國建設(shè)部_____制定_____國家工商行政管理局
第一部分_____協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)：_____
承包人(全稱)：_____
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_____
工程地點(diǎn)：_____
工程內(nèi)容：_____
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號：
資金
二、工程承包范圍
承包范圍：_____
三、合同工期：_____
開工日期：_____
竣工日期：_____
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_____
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_____
五、合同價款
金額(大寫)：_____元(人民幣)
�。ぃ篲____元_____六、組成合同的文件
六、組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單_____
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
本合同雙方約定_____后生效
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑工程施工合同5
甲方：_________________
乙方：_________________
現(xiàn)甲方在自己新地基上新建一幢磚混結(jié)構(gòu)住宅樓，由乙方負(fù)責(zé)承包室內(nèi)外裝飾工程施工。經(jīng)雙方協(xié)商，本著平等自愿原則，簽訂以下小型建筑工程施工合同條款：_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內(nèi)墻裙高1.5米及鋪設(shè)地板磚、樓梯踏步、衛(wèi)生間貼磚，即水電和膩?zhàn)臃酃伟壮獾囊磺袃?nèi)外裝飾工程。
二、承包形式
干包，包工不包料。
1.整個工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行購買和加工。
2.整個工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供，并負(fù)責(zé)安裝、拆除和拖運(yùn)。
3.整個工程所需人工由乙方提供，甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價格
1.按實(shí)際施工建筑面積240平方米計算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干價柒仟捌佰元，出檐蓋瓦每米捌拾元，六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預(yù)付壹萬元，余款在工程完工驗(yàn)收后一次結(jié)算付清。
五、質(zhì)量要求
乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的施程序施工，按國家現(xiàn)行的施工規(guī)范操作，每道工序必須經(jīng)甲方同意后，才能進(jìn)行下一道工序施工。裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)雙方認(rèn)可，竣工驗(yàn)收后半年內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償為甲方返工維修。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
建筑工程施工合同6
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程承包范圍：大雄寶殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元鐘鼓樓____ ㎡，元住宿樓及食堂____㎡，____元
二、合同價款(固定價格)
金額(人民幣大寫)：____;(小寫) ;
三、工期：
合同工期：
開工日期：
竣工日期：
四.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定的設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng)，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗(yàn)收簽證。
五.安全生產(chǎn)乙方必須安全、文明施工，必要時工地現(xiàn)場應(yīng)采用圍護(hù)等措施，施工中造成的一切安全責(zé)任事故由乙方負(fù)責(zé)，所發(fā)生費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。
六、工程款支付：
進(jìn)場付款____元;
基礎(chǔ)±0付款____元;
完成主體一層付款____元;
主體完工付款________元;
工程竣工付款____元。
如甲方未按以上進(jìn)度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的由甲方承擔(dān)。
七、質(zhì)保期：____一年
保修期限執(zhí)行現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，缺陷期內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)保修，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結(jié)束后產(chǎn)生的維修費(fèi)由甲方承擔(dān)。
八.合同的生效
合同訂立時間：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后，當(dāng)事雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請上級業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行調(diào)解，解決不了的，可向仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
委托代理人(簽字)：委托代理人(簽字)：
____年____月____日
建筑工程施工合同7
委托方：____________
設(shè)計方：____________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司所具有技術(shù)水準(zhǔn)及本工程具體情況，本著精益求精、精誠合作的原則，甲乙裝修合同電子版雙方就該工程室內(nèi)裝飾設(shè)計事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程地點(diǎn)：__________________
2.建筑面積：__________________
3.使用性質(zhì)：__________________
4.房屋結(jié)構(gòu)：__________________
二、設(shè)計程序
1.甲乙雙方經(jīng)協(xié)商設(shè)計費(fèi)按套內(nèi)建筑面積m2____元/m2計取。閣樓設(shè)計費(fèi)按套內(nèi)建筑面積(如要求特別創(chuàng)意的按套內(nèi)建筑面積計算，裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)非特別創(chuàng)意裝修合同簡單版的按一半的套內(nèi)建筑面積計算。)m2____元/m2計取，設(shè)計費(fèi)總計_____元。
2.設(shè)計協(xié)議簽訂后，即由甲方裝修合同電子版付與乙方方案設(shè)計定金為總設(shè)計費(fèi)的____%，即__裝修合同模板____元。
3.裝修合同報價清單乙方在收到甲方提供的有關(guān)圖紙，對工程進(jìn)行實(shí)地勘測后在天內(nèi)，提出設(shè)計構(gòu)想，形成裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)設(shè)計方裝修合同范本簡單案平面圖，創(chuàng)意透視草圖，由甲方審閱。
4.在甲方確認(rèn)平面方案裝修合同電子版圖并支付施工圖設(shè)計費(fèi)即總設(shè)計費(fèi)的____%元后，乙方在天內(nèi)完成施工圖設(shè)計，包括平面布置圖，天花平面圖，效果圖(共公區(qū)域效果圖一張)，立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負(fù)責(zé)確認(rèn)，確認(rèn)后甲方在索取圖紙時，須支付尾款，即設(shè)計費(fèi)的____%元。
6.甲方如需乙方提供2個區(qū)域以上的效果圖應(yīng)事先說明，并應(yīng)于方案設(shè)計前付清效果圖成本費(fèi)(效果圖元/張)�，F(xiàn)甲方要求裝修合同書繪制部位效果圖張裝修合同電子版，總計元。
7.施工裝修合同怎么寫圖由甲方簽字確認(rèn)后，并由乙方蓋好公司公章后，施工圖才算正式有效裝修合同模板電子版。否則應(yīng)為無效，乙方裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)不對所有施工圖負(fù)責(zé)。
8.其它約定：
三、雙方責(zé)任
一甲方責(zé)任：
1.甲方保證提交的資料真實(shí)有效，若提交的資料錯誤或變更，引起設(shè)計修改，須另付修改費(fèi)。
2.在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，甲方應(yīng)書面通知乙方，乙方未開始設(shè)計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設(shè)計的，甲方應(yīng)根據(jù)乙方已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時，按該階段設(shè)計費(fèi)的一半支付;超過一半時，按該階段設(shè)計費(fèi)的全部支付。
3.事先經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相應(yīng)增加設(shè)計費(fèi)。
4.對未經(jīng)甲方確認(rèn)的，或未付清設(shè)計費(fèi)的圖紙均不能外帶。
5.施工中，甲方要求更改設(shè)計裝修合同范本簡單圖紙必須經(jīng)乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結(jié)構(gòu)或裝修內(nèi)部結(jié)構(gòu)，乙方不同裝修合同書意修改，而甲方執(zhí)意要改的，其一切后果均由甲方自負(fù)。
6.甲方有責(zé)任保護(hù)乙方的設(shè)計版權(quán)裝修合同注意事項(xiàng)別忽視，未經(jīng)乙方同意，甲方對乙方交裝修合同付的設(shè)計文件不得向第三方轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目，如發(fā)生裝修合同報價清單以上情況，乙方有權(quán)按設(shè)計費(fèi)雙裝修合同怎么寫倍收取違約金。
7.負(fù)責(zé)承擔(dān)要求設(shè)計師外出考察或選料時所需的出差費(fèi)用。
8.凡甲裝修合同電子版方在設(shè)計圖紙上簽字或付清裝修合同注意事項(xiàng)別忽視全部設(shè)計費(fèi)后三天內(nèi)未提出異議者均作為甲方對設(shè)計圖紙的簽收和確認(rèn)。
二乙方裝修合同書責(zé)任：
1.乙方按本合同約定裝修合同模板電子版向甲方交付設(shè)計文件。
2.乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的錯誤負(fù)責(zé)修改。由于乙方設(shè)計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收裝修合同范本簡單受損失部分的設(shè)計費(fèi)。
3.合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應(yīng)雙倍返還設(shè)計定金。
4.乙方負(fù)責(zé)向甲方施工時解釋圖紙和協(xié)助解決技術(shù)上的疑難問題。
四、其它
1.本合同中所稱室內(nèi)裝修設(shè)計系解決功能，藝術(shù)性的“形”的設(shè)計，而不含原有建筑構(gòu)造的安全鑒定，及其構(gòu)造變更后的加固和技術(shù)措施。若業(yè)主需要應(yīng)另裝修合同書行委托設(shè)計。
2.凡本設(shè)計在實(shí)施前甲方或施工企業(yè)均應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)審批手續(xù)，并應(yīng)遵裝修合同循相關(guān)規(guī)范與要求。若有差異均應(yīng)以規(guī)范或?qū)徟Y(jié)論為準(zhǔn)，否則乙方不承擔(dān)責(zé)任。裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)甲方或施工企業(yè)在實(shí)施前均應(yīng)與設(shè)計師進(jìn)行圖紙交底，凡未會裝修合同怎么寫審交底而進(jìn)入裝修合同范本簡單施工所產(chǎn)生的一切問題均與乙方無關(guān)。
3.如本設(shè)計項(xiàng)目非本公司施工的，由裝修合同注意事項(xiàng)別忽視于甲方所請施工公司或施工隊(duì)不理解圖紙而需乙方多次到施工現(xiàn)場的，市區(qū)內(nèi)甲方應(yīng)支付乙方_____元/次的外出費(fèi)，市區(qū)外甲方應(yīng)支付乙方_____元/次的外出費(fèi)，甲方承擔(dān)交通費(fèi)及旅差費(fèi)。
4裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié).對甲方提出的有違反設(shè)計規(guī)范的建意及要求，乙方有權(quán)不予采納，如甲方要求乙方強(qiáng)制采納設(shè)計的，乙方不承擔(dān)由此引起的一切后果。
5.本合同在履行過程中發(fā)生糾紛，委托方與設(shè)計方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不裝修合同模板成的，可訴請_____人民法院解決。
6.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，裝修合同補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
7.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議履行完后自行終止。
甲方名稱(蓋章)：_______裝修合同模板電子版__電話：___________裝修合同________乙方裝修合同電子版名稱(蓋章)：_________電話：___________________
簽訂日期：_______裝修合同簡單版年_____月_____ 裝修合同日_____裝修合同怎么寫__年_____月_____日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點(diǎn)：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第六條 獎懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同9
承包人(全稱)
分包人(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，承包人和分包人雙方就分包工程施工事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
第一條 分包工程概況及承包方式
1.1 工程分包名稱
1.2分包工程地點(diǎn)1.3分包工程承包范圍：
1. 3.1沙壩出口隧道范圍內(nèi)正洞初支(包括隧道初支，鋼架立設(shè)、噴漿，大小避車洞、梯車洞支護(hù)，風(fēng)水軟管的拆接，噴射平臺的搭設(shè)和拆接，機(jī)械維修保養(yǎng)及管理等)。
1. 3.2設(shè)備工具材料(風(fēng)水軟管、手套、雨衣、雨鞋、小型工具等，分包方所領(lǐng)用物資費(fèi)用，結(jié)算時從工程款中扣回)。
1. 3.3為完成1. 3條所有工作內(nèi)容進(jìn)行施工準(zhǔn)備、施工措施及直至竣工驗(yàn)收的維護(hù)等。
1. 4分包工程承包方式：工程綜合單價包括為完成承包范圍內(nèi)所有的工、管理費(fèi)及潛在的
第二條 分包價款
2.1工程單價：
工程單價按支護(hù)方式分類
立格柵鋼架支護(hù)每延米綜合單價：大寫人民幣 元，小寫：￥ 元。
W鋼帶支護(hù)每延米綜合單價：大寫人民幣 元，小寫：￥ 元。
鋼筋網(wǎng)支護(hù)每延米綜合單價：大寫人民幣 元，小寫：
噴砼支護(hù)每延米綜合單價：大寫人民幣 元，小寫：￥ 元。
合同價格除包含了完成承包內(nèi)容而發(fā)生的全部費(fèi)用外，還包含了施工隊(duì)伍調(diào)遣、機(jī)械設(shè)備進(jìn)退場、各種原因造成的停待工費(fèi)用、承包人裝備險及職工的(人身)事故險、未單獨(dú)計列的生產(chǎn)生活用臨時設(shè)施等為了本工程的順利實(shí)施而可能發(fā)生的一切費(fèi)用。
在合同履行過程中和工程驗(yàn)收后，承包方分包方雙方不得以任何理由要求調(diào)整本合同單價，即使國家和省、部所頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)發(fā)生修改或變更，合同單價也不作調(diào)整。
2.2工程計量及付款方式：
工程量按實(shí)際噴射延米計算。
第三條 承包人工作
3.1負(fù)責(zé)向分包人提供工作所需材料，工具，機(jī)械設(shè)備(機(jī)械設(shè)備包括噴漿機(jī)兩臺，風(fēng)水軟管各一根，電焊機(jī)一臺)，風(fēng)水軟管只提供一根。
3.2為分包人提供生活房屋及設(shè)施(工作環(huán)境及空間)。
3.3負(fù)責(zé)為分包人工作提供施工技術(shù)交底及技術(shù)管理工作。
3.4可以要求分包人撤換由其工作不能勝任、玩忽職守、工作不負(fù)責(zé)任的人員。
3.5負(fù)責(zé)整個施工場地的管理工作，在施工過程中組織對分包人的工程質(zhì)量、安全、施工進(jìn)度、文明施工進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保分包人按照施工技術(shù)交底進(jìn)行施工。
3.6有權(quán)對分包人在工作上違反的條例進(jìn)行罰款。
3.7負(fù)責(zé)按本合同約定辦理結(jié)算、支付。
3.8有權(quán)根據(jù)業(yè)主對工期的要求及分包方合同履行情況，調(diào)整工程內(nèi)容和工程數(shù)量，分包方不得因工程內(nèi)容和工程數(shù)量調(diào)整而可能導(dǎo)致的任何損失要求甲方賠償。
3.9承包方有權(quán)合理調(diào)動分包方現(xiàn)有機(jī)械，人員，進(jìn)行有償使用，分包方不得無理拒絕。
第四條 分包人工作
4.1分包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求以及承包人依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受承包人的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
4.2負(fù)責(zé)派駐有組織指揮能力、責(zé)任心強(qiáng)、身體健康的管理人員和組織優(yōu)秀的施工人員進(jìn)行施工，安全、優(yōu)質(zhì)、按期完成施工任務(wù)。
4.3負(fù)責(zé)教育勞務(wù)人員遵紀(jì)守法、文明施工、安全生產(chǎn)，嚴(yán)禁違章作業(yè)，作好勞動保護(hù)工作。確保安全施工，杜絕重傷及以上事故發(fā)生，對現(xiàn)場作業(yè)及施工方法的安全性承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對職工的行為、違約負(fù)責(zé)。凡造成人員傷亡或設(shè)備損壞等事故，全部責(zé)任由分包人承擔(dān)。
4.4負(fù)責(zé)維修、保護(hù)承包人提供機(jī)械設(shè)備及工具，并承擔(dān)一切維修費(fèi)用，在工程完工后如數(shù)退還承包人所提供機(jī)具設(shè)備，如遺失或損壞，照價賠償。
4.5負(fù)責(zé)配合(承包人)管理人員進(jìn)行施工，不得以任何理由推脫工作，必須無條件服從(承包人)管理人員的工作安排。
4.6負(fù)責(zé)整齊堆放承包人所提供材料，節(jié)約材料，造成材料浪費(fèi)，不得以任何理由推脫責(zé)任，照價賠償。
4.7嚴(yán)格按照施工技術(shù)交底，施工放樣進(jìn)行施工，不得擅自更改，更改造成返工費(fèi)用自行負(fù)責(zé)。
4.8不得隨意動用工地消防設(shè)施及應(yīng)急設(shè)施(違者處以最低500元以上罰款)。
4.9對工作要隨叫隨到，分包人負(fù)責(zé)人必須在崗在位，遲到或不到按務(wù)工費(fèi)用在工程款中扣除。
4.10未經(jīng)承包方書面授權(quán)，不得以承包方名義從事任何活動。
4.11承擔(dān)因分包方原因?qū)е聵I(yè)主對承包方的罰款以及承包方對分包方的罰款，罰款在分包方計量款中扣除。
4.12負(fù)責(zé)對承包方技術(shù)人員提供的工作數(shù)據(jù)和指令進(jìn)行復(fù)核。有權(quán)拒絕執(zhí)行承包方提供的錯誤數(shù)據(jù)和指令，否則，由分包方承擔(dān)由此引起的損失。
4.13分包方撤離現(xiàn)場時，應(yīng)清除并運(yùn)出裝備、剩余材料、垃圾和各種臨時設(shè)施，做到現(xiàn)場和工程整潔，達(dá)到承包方認(rèn)可的使用狀態(tài)。若承包方清理，則因此而發(fā)生的費(fèi)用由分包方承擔(dān)，承包方將從應(yīng)付分包方的款項(xiàng)中扣除。
4.14分包方機(jī)械設(shè)備、人員進(jìn)出場時，分包方均應(yīng)向承包方提交清單，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。
4.15必須配合承包方統(tǒng)一安排，迎接項(xiàng)目部、業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)部門的檢查工作，負(fù)責(zé)搞好洞內(nèi)文明施工工作。
分包人未履行上述各項(xiàng)義務(wù)，造成承包人損失的，分包人賠償承包人有關(guān)損失并承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條 施工要求及注意事項(xiàng)
5.1鋼架
5.1.1鋼架立設(shè)必須嚴(yán)格按照施工放樣立設(shè)，中線走樣不得大于2公分，方向走樣不得大于10公分，標(biāo)高走樣不得大于3公分，鋼架下腳不得置于虛碴和活動石塊上。
5.1.2鋼架連接板必須用螺帽螺母連接牢固，無法連接必須用短鋼筋焊接牢固，連接筋、錨桿必須焊接牢固(如發(fā)現(xiàn)不牢固，可以視為違反施工條例處以罰款)。
5.1.3錨桿在裝設(shè)過程中，錨固劑必須按承包人要求裝設(shè)，視圍巖情況可以適當(dāng)增加或減少裝設(shè)量。
5.1.4在施工期間，應(yīng)對支護(hù)的工作狀態(tài)進(jìn)行定期和不定期的檢查，在不良地質(zhì)地段，應(yīng)由專人每班檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)支護(hù)變形或損壞時，應(yīng)立即休整加固。
5.1.5鋼架及鋼筋網(wǎng)的安裝，作業(yè)人員之間應(yīng)協(xié)調(diào)動作，在本排鋼架或鋼筋網(wǎng)未安裝完畢，并與相鄰的鋼架和錨桿連接穩(wěn)妥之前，不得擅自取消臨時支撐。
5.2噴射砼
5.2.1噴射砼表面必須平順，無凹凸部位。
5.2.2噴射砼回彈料不能超出規(guī)定范圍，如有超出，視真實(shí)情況進(jìn)行罰款處理。
5.2.3立設(shè)鋼架地段掌子面封頭必須封好，如發(fā)現(xiàn)一次罰款500元以上。
5.2.4在無鋼架地段噴射砼必須無圍巖露出，表觀質(zhì)量過關(guān)。
5.2.5不得剩余噴漿料，如有剩余，對前期有損壞地段進(jìn)行補(bǔ)噴。
5.2.6作業(yè)中如發(fā)生風(fēng)水管塞堵時，必須依次停止風(fēng)、水、料的輸送。
5.4其他
5.4.1各種材料機(jī)具設(shè)備在用完以后必須整齊堆放，如不按規(guī)定擺設(shè)，被車輛機(jī)械等損壞，照價賠償。
5.4.2不得隨意亂割防水板，防水布，模板等材料，如違反照價賠償。
5.4.3大小避車洞，梯車洞由于其他影響因素，未施作，如分包人中途退場，后期施工費(fèi)用從工程款中扣除。
5.4.8以上工作不按標(biāo)準(zhǔn)施作，造成無法報檢，務(wù)工、返工費(fèi)用自負(fù)，承包人可以視情況處以罰款。
5.4.9加工剩余的材料或廢舊材料合理回收，充分利用。
5.4.10機(jī)具設(shè)備維修不得耽誤正常工作時間，耽誤正常工作時間按工地正常運(yùn)轉(zhuǎn)時間費(fèi)用從工程款中扣除。
5.4.11工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，承包人一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要求分包人拆除和重新施工，分包人應(yīng)按承包人的要求拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因分包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由分包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用。
第六條 安全施工
6.1分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。
6.2 在施工場地涉及危險地區(qū)或需要安全防護(hù)措施施工時，分包人應(yīng)提出安全防護(hù)措施。
6.3 發(fā)生安全事故，分包人應(yīng)及時上報承包人，并依法處理。
6.4施工安全由雙方加強(qiáng)安全教育，強(qiáng)化安全管理，嚴(yán)格遵守施工安全規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，搞好防護(hù)措施，防止各類事故發(fā)生。
6.5進(jìn)洞人員不得飲酒，穿拖鞋，必須佩戴安全帽(違反處以500元以上罰款)。
6.6在高空作業(yè)時，必須加強(qiáng)安全措施。
6.7生活照明用電，不得擅自拉線、裝插座。不得私自使用電爐及其他功率較大的電器。
6.8不得在工地上打架鬧事，違者罰款5000-10000元，并立即將打架鬧事者開除出工地。
6.9分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于分包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由分包人承擔(dān)。
6.10 在使用氧氣、乙炔時，要按規(guī)定擺放，操作。
6.11分包人參加施工的人員在上場前應(yīng)提供縣級以上人民醫(yī)院出具的體檢證明,身體不健康者不得參加施工.在施工過程中分包方人員由于各種疾病、傷亡均由分包人負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
6.12分包人承包人對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按政府在關(guān)部門的認(rèn)定處理。
第七條 其他
7.1合同訂立時間：
7.2合同訂立地點(diǎn)
7.3就分包工程范圍內(nèi)的有關(guān)工作，承包人隨時可以向分包人發(fā)出指令，分包人應(yīng)執(zhí)行承包人根據(jù)分包合同所發(fā)出的所有指令。分包人拒不執(zhí)行指令，承包人可委托他人完成該指令事項(xiàng)，所有由此造成的或伴隨產(chǎn)生的費(fèi)用，由承包人從應(yīng)付給分包人的相應(yīng)款項(xiàng)中扣除。
7.4本合同經(jīng)甲乙雙方簽字之日生效，工程竣工驗(yàn)交，確認(rèn)無遺留問題結(jié)清所有工程款項(xiàng)后，其余的條款即告終止，合同的權(quán)利義務(wù)終止后，分包人應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
7.5爭議解決
分包人承包人在履行合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，雙方可以在專用條款內(nèi)約定以下一種方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向協(xié)議中約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
7.6在合同實(shí)施過程中，不論因何種因素影響，承包方均不接受分包方提出的任何調(diào)價索賠申請。因不可抗力因素引起損失的，互不承擔(dān)賠償責(zé)任。但分包方應(yīng)在事件發(fā)生后12小時內(nèi)書面告知承包方，必須在事件發(fā)生之日起5天內(nèi)上報有關(guān)資料。
7.7無論何種原因造成分包方人員、機(jī)械設(shè)備停窩工，所發(fā)生的損失均由分包方自行承擔(dān)。
7.8合同解除
7.8.1 甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除合同;
7.8.2因不可抵抗力致使合同無法履行，可以解除合同;
7.8.3分包方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人;或?qū)⑵涑邪娜抗こ讨庖苑职拿x轉(zhuǎn)包給他人;或假勞務(wù)之名，行分包之實(shí)，承包方有權(quán)解除合同;
7.8.4本合同其他條款約定的合同解除條款。
7.8.5一方要求解除合同應(yīng)以書面形式告知對方。合同解除后有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對方造成的損失。
7.9雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本通用條款內(nèi)容具體化、補(bǔ)充或修改，在專用條款內(nèi)約定。
7.10本合同未盡事宜雙方另訂補(bǔ)充協(xié)議。
7.11除不可抗力以外，甲乙雙方任何一方違約，均賠償對方的經(jīng)濟(jì)損失。
7.12本合同一式兩份，具有同等法律效力，由承包人分包人各保存一份，雙方簽字生效。
承包人簽字：
電話：
簽訂日期 ： 年 月 日
分包人簽字：
電話：
簽訂日期 ： 年 月 日
建筑工程施工合同10
_____(以下簡稱“業(yè)主”)與_____(以下簡稱監(jiān)理單位)經(jīng)過雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、業(yè)主委托監(jiān)理單位監(jiān)理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程規(guī)模：
總投資：
監(jiān)理范圍：
二、本合同中的措詞和用詞與所屬的監(jiān)理合同條件及有關(guān)附件同義。
三、下列文件均為本合同的組成部分：
�、俦O(jiān)理委托函或中標(biāo)函;
�、诠こ探ㄔO(shè)監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件;
�、酃こ探ㄔO(shè)監(jiān)理合同專用條件;
�、茉趯�(shí)施過程中共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
四、監(jiān)理單位同意，按照本合同的規(guī)定，承擔(dān)本工程合同專用條件中議定范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
五、業(yè)主同意按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理單位支付酬金。
本合同的監(jiān)理業(yè)務(wù)自年月日開始實(shí)施，至年月日完成。
工程建設(shè)監(jiān)理合同標(biāo)準(zhǔn)條件
詞語定義、適用語言和法規(guī)
第一條下列名詞和用語，除上下文另有規(guī)定外，具有如下含義。
(1)“工程”是指業(yè)主委托實(shí)施監(jiān)理的工程。
(2)“業(yè)主”是指承擔(dān)直接投資責(zé)任的、委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的一方，以及其合法繼承人。
(3)“監(jiān)理單位”是指承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù)和監(jiān)理責(zé)任的一方，以及其合法繼承人。
(4)“監(jiān)理機(jī)構(gòu)”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)理業(yè)務(wù)的組織。
(5)“第三方”是指除業(yè)主、監(jiān)理單位以外與工程建設(shè)有關(guān)的當(dāng)事人。
(6)“工程建設(shè)監(jiān)理”包括正常的監(jiān)理工作、附加工作和額外工作。
(7)“日”是指任何一個午夜至下一個午夜的時間段。
(8)“月”是指公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應(yīng)日期的前一天的時間段。
第二條工程建設(shè)監(jiān)理合同適用的法規(guī)是國家的法律、行政法規(guī)，以及專用條件中議定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條監(jiān)理合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導(dǎo)語言。當(dāng)不同語言文本發(fā)生不同解釋時，以漢語合同文本為準(zhǔn)。
監(jiān)理單位的義務(wù)
第四條向業(yè)主報送委派的總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理機(jī)構(gòu)主要成員名單、監(jiān)理規(guī)劃，完成監(jiān)理合同專用條件中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第五條監(jiān)理機(jī)構(gòu)在履行本合同的義務(wù)期間，應(yīng)運(yùn)用合理的技能，為業(yè)主提供與其監(jiān)理機(jī)構(gòu)水平相適應(yīng)的咨詢意見，認(rèn)真、勤奮地工作。幫助業(yè)主實(shí)現(xiàn)合同預(yù)定的目標(biāo)，公正地維護(hù)各方的合法權(quán)益。
第六條監(jiān)理機(jī)構(gòu)使用業(yè)主提供的設(shè)施和物品屬于業(yè)主的財產(chǎn)。在監(jiān)理工作完成或中止時，應(yīng)將其設(shè)施和剩余的物品庫存清單提交給業(yè)主，并按合同約定的時間和方式移交此類設(shè)施和物品。
第七條在本合同期內(nèi)或合同終止后，未征得有關(guān)方同意，不得泄露與本工程、本合同業(yè)務(wù)活動有關(guān)的保密資料。
第八條業(yè)主應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)工程建設(shè)的所有外部關(guān)系的協(xié)調(diào)，為監(jiān)理工作提供外部條件。
第九條業(yè)主應(yīng)當(dāng)在雙方約定的時間內(nèi)免費(fèi)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供與工程有關(guān)的為監(jiān)理機(jī)構(gòu)所需要的工程資料。
第十條業(yè)主應(yīng)當(dāng)在約定的時間內(nèi)就監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。第十一條業(yè)主應(yīng)當(dāng)授權(quán)一名熟悉本工程情況、能迅速作出決定的常駐代表，負(fù)責(zé)與監(jiān)理單位聯(lián)系。更換常駐代表，要提前通知監(jiān)理單位。
第十二條業(yè)主應(yīng)當(dāng)將授予監(jiān)理單位的監(jiān)理權(quán)利，以及監(jiān)理機(jī)構(gòu)主要成員的職能分工，及時書面通知已選定的第三方，并在與第三方簽訂的合同中予以明確。
第十三條業(yè)主應(yīng)為監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供如下協(xié)助：
(1)獲取本工程使用的原材料、構(gòu)配件、機(jī)械設(shè)備等生產(chǎn)廠家名錄。
(2)提供與本工程有關(guān)的協(xié)作單位、配合單位的名錄。
第十四條業(yè)主免費(fèi)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供合同專用條件約定的設(shè)施，對監(jiān)理單位自備的設(shè)施給予合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第十五條如果雙方約定，由業(yè)主免費(fèi)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供職員和服務(wù)人員，則應(yīng)在監(jiān)理合同專用條件中增加與此相應(yīng)的條款。
本合同正本一式兩份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)一份。副本份，各執(zhí)份。
業(yè)主：(簽章) 監(jiān)理單位：(簽章)
法定代表人：(簽章) 法定代表人：(簽章)
年月日 年月日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方：_____
承包方：_____
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，定論立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱
2、工程地點(diǎn)
3、工程內(nèi)容
二、工期
1、承包方應(yīng)按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期
竣工日期
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天。
2、工期獎罰：本工程以發(fā)包方驗(yàn)收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款_____元。
3、有下列情況之一，并經(jīng)發(fā)包方簽證，工期可以順延。
�。�1）因發(fā)包方原因影響開工。
�。�2）工程量有較大的增加。
（3）不可抗力。
（4）發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和因此造成的發(fā)包方損失。
三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)_____。
2、承包方應(yīng)按照施工圖及說明、國家有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)的'施工方案組織施工。
3、承包方應(yīng)對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術(shù)措施的可靠性、安全性負(fù)完全責(zé)任，因承包方責(zé)任造成工程質(zhì)量事故、返工，其經(jīng)濟(jì)損失由承包方自負(fù)，因此造成工期延誤的，承包方承擔(dān)全部責(zé)任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理，及時辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)。承包方應(yīng)按國家竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗(yàn)資料。
5、質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)包方罰承包方總造價的_____。
四、過程結(jié)算、工程款支付
1、結(jié)算方式：
�。�1）承包方式：
�。�2）計價方法：
�。�3）合同價款（大寫）：
（4）結(jié)算方法：
2、工程支付：
五、材料供應(yīng)及設(shè)備管理
1、全部材料由承包方自行采購，經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后使用。
2、機(jī)械設(shè)備由承包方自備。
六、發(fā)包方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)。
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術(shù)資料和工程預(yù)決算。
3、提供施工圖紙_____套。
4、負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派_____為工地代表。
七、承包方的責(zé)任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進(jìn)度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術(shù)、安全、文明施工管理等管理制度，接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后_____日內(nèi)編制出施工方案，報發(fā)包方審核，并按施工方案組織施工。
4、做好施工原始記錄，按發(fā)包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術(shù)資料，提供給發(fā)包人2套。
5、承包方指派_____為工地代表。
八、安全生產(chǎn)與文明施工
1、承包方應(yīng)派專人對施工用電、施工機(jī)械進(jìn)行管理，加強(qiáng)使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現(xiàn)場文明整潔。
3、承包方在施工中，應(yīng)嚴(yán)格安全措施，嚴(yán)禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發(fā)生人身和設(shè)備事故，一切費(fèi)用和善后問題的處理，均由承包方負(fù)責(zé)，并承擔(dān)因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字，蓋章后生效。
2、合同份數(shù)：
（1）本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
（2）本合同副本_____份（發(fā)包方執(zhí)_____，承包方執(zhí)_____）。
十、補(bǔ)充條款
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑工程施工合同12
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_____
承包方(以下簡稱乙方)：_____
為了確保需求，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則，雙方就本建設(shè)工程組織施工事項(xiàng)協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱：
二、工程地點(diǎn)：
三、工程施工范圍及技術(shù)要求：詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：本工程預(yù)算價________萬元元整)(詳見工程預(yù)算書)。
五、承包方式：包工包料。
六、結(jié)算方式：本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審核下浮率為_____，工程量按實(shí)計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費(fèi)用、定額套用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式：
工程竣工驗(yàn)收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期
工期總?cè)諝v天數(shù)為_____天，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工，按時保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識，做好現(xiàn)場安全防護(hù)措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責(zé)任及措施費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項(xiàng)
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進(jìn)行驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內(nèi)整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月，質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi)，乙方未進(jìn)場修復(fù)，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。_____附件：施工圖紙及工程預(yù)算書
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第1條工程概況
1、工程名稱：__________________
2、工程地點(diǎn)：__________________
3、承包范圍：__________________
4、承包方式：__________________
5、工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。
6、工程質(zhì)量：合格
7、合同價款（人民幣大寫）：_________（預(yù)算清單作為合同附件）
第2條甲方工作
1、開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項(xiàng)。
2、指派_________為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
3、負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第3條乙方工作
1、指派_________為乙方駐工地代表，電話負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意。
2、非因甲方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
3、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（JGJ73—91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ300—88）等國家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、隱蔽工程驗(yàn)收：
�。�1）工程具備隱蔽驗(yàn)收條件前，乙方需自檢合格并于驗(yàn)收前24小時以書面形式（包括隱蔽驗(yàn)收的相關(guān)資料）通知公司簽字確認(rèn)。
�。�2）經(jīng)驗(yàn)收合格，甲方代表簽字后方可進(jìn)入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內(nèi)未到場驗(yàn)收，則視為合格。
�。�3）無論甲方代表是否參加驗(yàn)收，當(dāng)提出對已經(jīng)驗(yàn)收的隱蔽工程重新檢驗(yàn)的要求時，乙方應(yīng)按要求剝露，并在驗(yàn)收后重新隱蔽或修護(hù)后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執(zhí)行處罰。
（4）因隱蔽驗(yàn)收不合格所造成的經(jīng)濟(jì)損失和工期拖延均由乙方承擔(dān)。
3、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。
4、工程竣工后，乙方書面報告申請通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收報告5日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。驗(yàn)收合可后，辦理移交手續(xù)。
第6條關(guān)于工程價款結(jié)算及付款方式的約定
1、雙方商定本合同價款：
（1）暫定價格：_________（見預(yù)算）
�。�2）竣工結(jié)算：按預(yù)算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協(xié)商定價，以實(shí)際發(fā)生工程量結(jié)算。
（3），付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(nèi)（材料進(jìn)場）付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗(yàn)收合格后付至_________%，質(zhì)保期為一年，一年期滿后一次性結(jié)清。
2、工程完工后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結(jié)清工程款。
第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定
1、保修范圍：凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗(yàn)收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責(zé)任范圍。
2、保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
3、保修費(fèi)用：工程中已含保修費(fèi)用，乙方收到通知后在約定時間24小時內(nèi)給人修理，否則甲方有權(quán)通知其他單位進(jìn)行修理。其發(fā)生費(fèi)用從乙方保修費(fèi)中扣除，并按甲方的工程制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。
4、材料采購與檢驗(yàn)：
a、甲方采購的材料或設(shè)備到場，乙方派人與甲方代表一起驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔(dān)賠款。
b、乙方采購的材料到場，乙方需將材料檢驗(yàn)報告、合格證、環(huán)保證明文件（一份原件三份復(fù)印件）等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進(jìn)行驗(yàn)收。對不符合設(shè)計、規(guī)范及封樣材料要求的材料，不予進(jìn)場。乙方應(yīng)重新采購并報驗(yàn)，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
1、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
2、乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，甲方不負(fù)責(zé)賠償。
3、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
第10條合同生效與終止
1、本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項(xiàng)，未經(jīng)本合同確認(rèn)的，一律無效。
2、本合同簽訂后，有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并報原審查、鑒證單位備案后生效。
3、本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。
第11條合同份數(shù)
本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第12條其它約定
因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點(diǎn)及材質(zhì)不明確，故所有工程量以清單單價為準(zhǔn)，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實(shí)結(jié)算。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同14
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
二、工程承包方式、范圍及材料供應(yīng)
三、合同工期
自 年 月 日止 年 月 日。
四、合同價款
金額（大寫）： ￥：
五、適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范《合同法》、現(xiàn)行《施工規(guī)范》、《驗(yàn)收規(guī)范》和有關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。
六、決算方式：
七、安全施工、文明施工。
1．承包人必須有現(xiàn)場安全施工管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全員。在施工過程中，必須遵守操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)、安全施工，保證人員的人身安全，獨(dú)立承擔(dān)大小安全事故和其他責(zé)任事故的責(zé)任。
2．承包人必須精心組織，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，做到文明施工，每天做到工完場清，在發(fā)包人領(lǐng)導(dǎo)下，做好與其他施工單位的協(xié)調(diào)、配合工作。
八、合同價款的支付
雙方約定的工程款支付時間：①工程開工按工程形象進(jìn)度的 %付款。②工程竣工驗(yàn)收評為合格，辦理完工程結(jié)算后再付工程總造價的 %，③剩余5%的尾數(shù)作為質(zhì)量保修金，待工程保質(zhì)期滿無質(zhì)量問題后付清。
九、工程變更
組織施工中，如必須變更設(shè)計，以甲乙雙方簽證的變更通知單作為結(jié)算依據(jù)。
十、其他
本工程嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消施工資格，作退場處理，并處以承包人 元罰款，從工程款中扣除。
十一、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收之日算起。分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收的工程，按單項(xiàng)工程分別計算質(zhì)量保修期。
工程竣工后，經(jīng)雙方協(xié)商確定驗(yàn)收時間，組織竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由乙方負(fù)責(zé)養(yǎng)一年內(nèi)的維修、保養(yǎng)，費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)。一年后無明顯質(zhì)量問題，驗(yàn)收合格后，辦理結(jié)清尾款手續(xù)。結(jié)尾款時時必須持生活公司書面通知單方可支付尾款。
十二、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同一式捌份，雙方各執(zhí)肆份。
十四、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人： 承包人：
法定代表人： 法定代表人：
建筑工程施工合同15
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑工程施工合同11-16
建筑工程施工合同10-21
建筑裝飾工程施工合同10-27
建筑裝飾工程施工合同11-15
建筑裝飾工程施工合同04-21
建筑裝飾工程施工合同12-09
建筑工程施工合同10-19
建筑工程施工合同范文09-15
建筑工程施工合同的范文04-02
建筑工程施工勞務(wù)合同11-30