室內(nèi)裝修施工合同協(xié)議

時間：2020-08-26 11:55:40 裝修合同我要投稿

室內(nèi)裝修施工合同協(xié)議范本

　　室內(nèi)裝修偏重于建筑物里面的裝修建設(shè) ，不僅在裝修設(shè)計施工期間，還包括住進去之后長期的不斷裝飾。下文是小編為大家整理的室內(nèi)裝修施工合同協(xié)議范本，歡迎大家借鑒。

室內(nèi)裝修施工合同協(xié)議范本

　　室內(nèi)裝修施工合同協(xié)議范本【1】

　　發(fā)包方(甲方)

　　承包方(乙方)

　　室內(nèi)裝飾裝修施工合同

　　合同編號：

　　委托方(甲方)：證件號碼：聯(lián)系方式：

　　地址：

　　承接方(乙方)：證件號碼：聯(lián)系方式：

　　地址：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合室內(nèi)裝修工程施工的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方室內(nèi)裝修工程的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地址：

　　1.3施工內(nèi)容：裝修預(yù)算書中的全部工程項目和內(nèi)容;

　　1.4委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;

　　1.5開工日期：年月日

　　1.6竣工日期：年月日

　　第二條：工程合同價款

　　2.1工程合同預(yù)算價格為。

　　2.2工程合同結(jié)算價款，由工程預(yù)算書中工程項目單價及裝修工程實際工程量合計，和裝修工程增減工程項目及價格組成。工程竣工后進行結(jié)算。

　　第三條：施工圖紙

　　3.1甲方按照裝修設(shè)計合同中提交的設(shè)計圖紙，提交施工圖紙給乙方。

　　第四條：甲方責(zé)任及義務(wù)

　　4.1提供確認圖紙和原始水電線路圖紙;

　　4.2騰空或部分騰空需裝修的房屋，清除影響施工障礙物; 4.3辦理物業(yè)管理相關(guān)手續(xù)，通水通電;

　　4.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好通道、電梯、消防設(shè)備等公共設(shè)施的使用和保護; 4.5垃圾處理并承擔(dān)相關(guān)費用。 4.6提供裝修地點鑰匙;

　　4.7知會鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵，可能對其生活和工作環(huán)境造成影響，協(xié)調(diào)關(guān)系獲得理解并承擔(dān)可能發(fā)生的相關(guān)費用;

　　4.8指派為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行，參與工程質(zhì)量、進度監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。

　　第五條：乙方責(zé)任及義務(wù)

　　5.1按照施工圖紙或作法說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。 5.2提供所需材料清單(含規(guī)格、數(shù)量)和材料進場時間表; 5.3提供施工人員名單及上崗證復(fù)印件;

　　5.4指派為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。

　　5.5嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙及施工方案進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。 5.6遵守政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場監(jiān)督管理的規(guī)定。

　　5.7施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。 5.8工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。 5.9辦理雙方約定的須乙方承擔(dān)的工程開工前審批手續(xù)及費用。

　　5.10配合非乙方承建范圍的項目，如：煤氣改造、有線寬頻網(wǎng)絡(luò)、白蟻防治等施工。

　　第六條：施工約定及變更

　　6.1甲乙雙方應(yīng)嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)定和環(huán)境保護規(guī)定。 6.2如因工藝原因需改動設(shè)計方案，需經(jīng)甲方代表簽字同意，方可施工。

　　6.3如甲方需要更改設(shè)計方案，必須向乙方代表提出要求，雙方代表協(xié)商工程量簽字確認。 6.4工程中間項目驗收需雙方代表及工程監(jiān)理聯(lián)合驗收，并簽字確認。 6.5驗收的項目需提前一天通知甲方代表。

　　6.6甲方提供材料時，如材料清單和材料進場時間表有變動，需提前兩天通知甲方代表。 6.7項目結(jié)束時乙方需向甲方提交工程決算書。

　　6.8乙方在施工中應(yīng)妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場的家私、陳設(shè)以及工程成品。 6.9工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第七條：工期約定及延誤

　　7.1公休日工期照舊，重要的節(jié)假日經(jīng)協(xié)商放假時，工期順延。

　　7.2因乙方預(yù)算漏報所產(chǎn)生的增加項目，導(dǎo)致工期延誤由乙方負責(zé)，工期不變。

　　7.3因甲方提出未在設(shè)計范圍內(nèi)增加的工程項目，雙方協(xié)商推遲竣工日期。

　　7.4如因甲方提供材料延誤或中間工程驗收不及時產(chǎn)生停工和誤工，竣工時間順延。

　　7.5如非甲、乙雙方原因的停電、停水及不可抗力因素影響導(dǎo)致停工，按累計時間核算，八小時為一個工作日，竣工時間依累計工作日向后順延。

　　7.6由于工程質(zhì)量原因返工，甲方責(zé)任期順延，乙方責(zé)任工期不變。 7.7其它原因延誤工期按違約處理。

　　第八條：工程支付款

　　8.1經(jīng)雙方協(xié)商，以如下第 8.2支付方式：

　　8.2.1甲方按預(yù)算金額分三期支付工程款

　　第一期 60% 合同簽字時支付乙方備料第二期 35% 在做油漆工程之前支付第三期 5% 竣工驗收后三日內(nèi)支付

　　8.2.2甲方按預(yù)算金額，按照工程驗收單項(按照第9.1條約定的驗收條款)，分階段支付工程款：( ) ; ( ) ; ( ) ; 8.3設(shè)計范圍內(nèi)漏項增加價款在尾款中支付。

　　8.4設(shè)計范圍以外增加項目價款在簽字確認后當(dāng)日一次性支付。

　　8.5工程施工中甲方不得隨意減少合同預(yù)算內(nèi)施工項目，確實需減少時要征得乙方同意，并支付違約金。

　　8.6工程預(yù)算含裝修稅金，乙方負責(zé)繳納。

　　第九條：保修條款

　　9.1保修前提條件為竣工驗收合格和甲方付清尾款。 9.2保修范圍為乙方施工的工程項目。

　　9.3施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。

　　9.4由于甲方提供的材料質(zhì)量問題，人為造成的損壞和不可避免因素造成的'損壞不予保修。

　　9.5在保修期內(nèi)，乙方工程質(zhì)量原因造成的其它財產(chǎn)損失，由乙方按當(dāng)時市場價格全額賠償。

　　9.6隱蔽工程保修期限為2年，其他項目保修期為1年，保修期內(nèi)免收材料與人工費。

　　9.7保修期過后提供終生維護服務(wù)(具體細則見保修單準則)。

　　第十條：違約責(zé)任

　　10.1因乙方原因延遲工期，每日按工程預(yù)算價款0.5%或付對方;

　　10.2因甲方原因延遲工期，每日按工程預(yù)算價款0.5%或付對方;

　　10.3因工期延誤造成的監(jiān)理費和其他費用的增加由誤期責(zé)任方支付;

　　10.4因工程質(zhì)量原因返工屬違約，根據(jù)違約責(zé)任按返工材料和人工費用金額的10%支付對方違約金;

　　10.5雙方由于設(shè)計問題意見不同造成停工誤工，延誤工期不以違約論處;

　　10.6合同履行期間，任何一方提出解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ桨春贤A(yù)算總價款的10%支付違約金。

　　10.7其他形式的違約按工程總價款的10%作為違約金支付給對方。

　　第十一條：合同爭議及解決

　　11.1本合同在履行中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方爭議協(xié)商解決;協(xié)商不成，按照下列第方式解決：

　　(一)提交 (二)依法向人民法院起訴。

　　第十二條：合同變更、終止與失效

　　12.1任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)以書面方式提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議。

　　12.2任何一方提出終止合同，應(yīng)以書面方式提出，在雙方協(xié)商同意后進行工程清算，訂立終止合同協(xié)議書后，可視為本合同解除，提出合同終止一方應(yīng)以違約責(zé)任進行賠償。

　　13.3如遇不可抗力因素，合同自動失效。

　　13.4保修期過后，合同自動失效。

　　第十三條：合同生效

　　13.1本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章之日起生效，履行完成后自動終止。

　　13.2補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。

　　13.3本合同與附件《工程預(yù)算》和三《設(shè)計圖紙及說明》同時使用。

　　13.4本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

　　室內(nèi)裝修施工合同協(xié)議范本【2】

　　發(fā)包人：承包人：

　　手機：委托代理人：公司電話：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點：_____________________________________________________________________________。

　　1.2 工程內(nèi)容及做法：(詳見施工圖)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料; (詳見預(yù)算清單)

　　(2)承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料; (詳見預(yù)算清單)

　　1.4 工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　1.5 合同價款：本工程合同價為：大寫：( )元，小寫：( )元。 (詳見預(yù)算書)

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　2.1 發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。

　　2.2 發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(注：圖紙在發(fā)包人簽約付

　　款后提供)，

　　設(shè)計費(大寫)______________________________元，由發(fā)包人支付(此項費用不在工程合同價款內(nèi))。

　　第三條發(fā)包人義務(wù)

　　3.1 開工前______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。清理出室內(nèi)物品，以便不影響施工。

　　3.2 提供施工期間的水源、電源并負責(zé)相關(guān)費用。

　　3.3 負責(zé)協(xié)調(diào)與物業(yè)公司的相關(guān)手續(xù)及費用(裝修押金，垃圾清運費)。負責(zé)協(xié)調(diào)與鄰里之間的關(guān)系

　　3.4 如需拆改原建筑物的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)及相關(guān)費用。

　　3.5 施工期間發(fā)包人仍需部分施工該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。

　　3.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督、竣工驗收。負責(zé)自備材料按工程進度進場。

　　第四條承包人義務(wù)

　　4.1 施工中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　4.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得影響鄰里居民的作息及環(huán)境污染。

　　4.3 切實保證居室內(nèi)給、排水管道的暢通。

　　4.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，簽字確認變更聯(lián)系單。

　　第六條材料的提供

　　6.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。

　　6.2 由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆)，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場后通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

　　第七條工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延。

　　(1) 工程量變化和設(shè)計變更

　　(2) 不可抗力的自然原因(如氣候等)。

　　(3) 發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

　　7.3 發(fā)包人未按期支付工程款工期相應(yīng)順延。

　　7.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

　　第八條質(zhì)量標準

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：按浙江省裝飾裝修地方標準 DB33/1022 —2005 執(zhí)行。

　　第九條工程驗收和保修

　　9.1 工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)參加驗收，驗收合格后，

　　填寫工程竣工單。辦理移交手續(xù)并填寫工程保修單。

　　9.2 未竣工驗收，發(fā)包人自行入住視作驗收合格。

　　9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關(guān)工程保修期為2年。(自備材料，自備成品除外)

　　第十條工程款支付方式

　　10.1 合同生效后，雙方約定，發(fā)包人按以下方式直接向承包人支付工程款：

　　第一次：年月日(合同簽訂當(dāng)日)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。第二次：年月日(木工進場時)，支付金額(合同總價的35%)：________________元。第三次：年月日(油漆工進場時)，支付金額(合同總價的25%)：________________元。第四次：安裝工程開始時，支付金額(合同總價的5%)：________________元。

　　10.2 工程安裝前，承包人應(yīng)向發(fā)包人提供工程決算書。發(fā)包人在接到?jīng)Q算書后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，同時發(fā)包人應(yīng)向承包人結(jié)清工程尾款，利于安裝工程展開。

　　第十一條違約責(zé)任

　　11.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　11.2 未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責(zé)。

　　11.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由負責(zé)方賠償對方相應(yīng)經(jīng)濟損失。

　　11.4 發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向承包人支付違約金3天，承包人有權(quán)采取停工措施。

　　11.5 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發(fā)包人支付違約金元。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議的解決方式：_________

　　12.1 由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決

　　12.2 由有關(guān)部門調(diào)解

　　12.3 協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決。