賓館裝修承包合同范本
隨著人們法律意識的加強,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編收集整理的賓館裝修承包合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
賓館裝修承包合同范本1
合同編號:
二零一五年 月 日
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: .
1.2工程地點: .
1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5 工程期限__ ___歷天,開工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 甲方義務
3.1 開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的,有甲方自行負責。
3.2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;
3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條 乙方義務
4.1 指派 為乙方駐工地監(jiān)理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;
4.3嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。
6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第四次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%,即 元。
8.2 工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據(jù)為準。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠于驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤, 工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.4 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知對方,并辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6 甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條 關于設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協(xié)商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
10.5工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會調解;協(xié)商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1 本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
13.3 本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
13.4 合同附件為本合同的`組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:_________ ___(簽字) 乙方:東莞裝飾工程有*公司(蓋章)
法定代理人: 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
地址: 地址:市鎮(zhèn)路
電話: 電話:
賓館裝修承包合同范本2
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等、公平、友好的原則,根據(jù)法律法規(guī),簽訂如下協(xié)議,供雙方信守執(zhí)行。
一、工程名稱、工程概況:
1、乙方以包工包料的方式承包位于陸水湖大道陸水賓館的裝修工程;
2、甲方以人民幣捌拾萬(800,000)元整將上述裝修工程承包給乙方。乙方的具體施工范圍按照甲方提供的乙方認可的施工項目圖紙確定。
二、付款方式:
1、陸水賓館項目的土建工程、足療城、賓館自有廚房的五樓改造、項目整體屋面做油、鋪場子、做花池、兩個門店門角的處理工作、足療城路基基面、做隔墻、開門封門、化糞池、操場間場子(施工范圍按照甲方提供的項目施工圖紙確定)基本完工時,甲方須支付乙方人民幣壹拾萬(100,000)元整;
2、陸水賓館項目的水電預埋、鋁合金架子、廁所基礎防水工程完工時,甲方須支付乙方人民幣壹拾伍萬(150,000)元整;
3、陸水賓館內的整體鋪地磚、樓梯踏步、消防梯完工時,甲方須支付乙方人民幣壹拾伍萬(150,000)元整;
4、陸水賓館項目的木工、套裝門安裝完畢時,甲方須支付乙方人民幣壹拾萬(100,000)元整;
5、陸水賓館項目整體油漆鈣粉完畢付時,甲方須支付乙方人民幣壹拾萬(100,000)元整;
6、陸水賓館項目整體工程量完成90%(基本完工)時,甲方須支付乙方總工程剩余價款的 %;
7、整體工程驗收合格時,甲方須在驗收合格之日起三日內支付乙方總工程的剩余款項;
8、乙方在合同簽訂后的三日內交存總項目價款的10%即人民幣捌萬元(80,000)整給甲方,作為工程質量保證金。在工程驗收合格后的一年內如無質量問題,甲方必須返還此合同保證金。
三、施工工期:
甲、乙雙方約定,陸水賓館的裝修工作須在簽訂合同之日起100天完成。如乙方在約定的時間內未完成裝修工作,如超期五天以上(包括五天),乙方須支付甲方人民幣 元作為處罰,如乙方在約定的時間內提前完成裝修工作,如提前五天以上(包括五天)則甲方須支付人民幣 元作為獎勵。
四、合同履約保證金:
1、甲、乙雙方簽合同后三天內,乙方須打款人民幣 萬元在甲方賬戶或甲方指定的賬戶上,作為合同履約保證金,乙方中途無理由停工,此合同履約保證金甲方不予返還,甲方有權單方終止合同,且有權另請他人;
2、如乙方按照約定的時間開工,無停工現(xiàn)象時,在甲方支付整體油漆鈣粉工程資金(即付款方式中的第五項)時,甲方須返還乙方付給的合同履約保證金;
3、如乙方因甲方的原因,如甲方不給付工程進度款、甲方臨時改變或增加施工項目、應甲方的要求而暫停施工等歸因于甲方的原因而停工時,乙方不承擔停工、延期完工的違約責任。
五、甲、乙雙方的權力義務:
1、乙方施工時必須保證每天的施工人員不少于10人,若無故停工每日罰款500元;
2、乙方施工前須給其施工人員辦理相應的人身安全保險,施工期間產生的的一切安全問題(包括施工期間的施工活動對第三方的侵權賠償),由乙方自行承擔;
3、乙方施工期間須按照按甲方項目表、圖紙進行施工,如有任何變動,甲方須及時通知乙方,并出具書面的變更裝修材料,由此產生的順延工期和費用,由甲、乙雙方協(xié)商并達成書面協(xié)議;
4、乙方須按時發(fā)放工人工資,如因此而影響甲方的工作并給甲方造成的一切經濟損失,由乙方承擔。但如有政府部門影響乙方施工,則甲、乙雙方應共同積極處理協(xié)調,在此停工期間乙方不承擔約定的停工責任;
5、乙方根據(jù)甲方的要求購買的各種裝修材料,不得以次充好,不得使用不合格材料,甲方隨時有權進行檢查、監(jiān)督和核對相應的預算單價,發(fā)現(xiàn)不符合約定的情形時,應積極與乙方共同協(xié)商解決。在此期間乙方不得私自施工,私自施工所造成的損失由乙方自負,并罰款該材料價款的50%;
6、乙方在施工過程中,須確保裝修工序和工程的質量,甲方如發(fā)現(xiàn)質量、工藝等不合格,有權要求乙方立即返工,由此帶來的損失由乙方自己承擔,同時甲方有權單方終止合同的效力,該項目前期完成的工作費用乙方無權向甲方收取;
7、乙方應指定此項目的主要管理人員,并告知甲方。乙方主要管理人員必須每天到場,現(xiàn)場檢查、指導、協(xié)調施工,保證工程按照約定的質量和時間完成;
8、甲方保證乙方施工期間水電暢通,并由甲方承擔在此期間產生的水電費用,同時甲方積極處理與外界各職能部門的協(xié)調工作,保證乙方的工作順利進行。
9、2011年4月底由甲方負責陸水賓館中原租賃戶的全部清場退離的工作。
10、本工程項目的各種稅費(不包括工程材料、施工人員工資等應由乙方承擔的費用)由甲方承擔;
六、不可抗力:
因任何不可抗力因素,如地震、山洪等自然災害影響乙方施工時,甲、乙雙方應積極協(xié)調處理,乙方工期予以順延,不承擔工期延誤的責任;
七、其他約定
1、因本協(xié)議未規(guī)定之事宜,雙方可以另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有相同的法律效力;
2、乙方簽訂此合同時,必須具有甲方認可的施工資質;
3、本協(xié)議一式兩份,由雙方簽字蓋章后生效,雙方各持一份;
甲方代表人簽字: 乙方代表人簽字:
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
【賓館裝修承包合同】相關文章:
賓館裝修承包合同09-02
賓館裝修承包合同范本08-31
賓館裝修合同04-20
賓館的合作裝修合同09-13
賓館裝修合同模板09-16
賓館合作裝修合同08-28
賓館改造裝修合同10-11
小賓館如何裝修好10-10
賓館裝修合同范本11-04
賓館裝修合同范本精選04-21