- 公司委托合同 推薦度:
- 公司委托合同 推薦度:
- 公司委托合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
公司委托合同(合集)
隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編收集整理的公司委托合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
公司委托合同1
甲方(委托方):_____業(yè)主管理委員會
乙方(受委托方):_____物業(yè)管理公司
為加強_____小區(qū)(大廈)的物業(yè)管理,保障房屋和公用設(shè)施的正常使用,為業(yè)主創(chuàng)造優(yōu)美、整潔、安全、方便、舒適、文明的居住環(huán)境,根據(jù)_____市物業(yè)管理方面的法規(guī)和政策,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以便共同遵守。
第一條物業(yè)管理內(nèi)容
1.甲方將位于_____區(qū)_____路的_____范圍內(nèi)的物業(yè)委托給乙方實行統(tǒng)一管理,綜合服務(wù)。
2.管理事項包括:
(1)房屋的使用、維修、養(yǎng)護;
(2)物業(yè)范圍的公用設(shè)施、設(shè)備及場所(地)(消防、電梯、機電設(shè)備、路燈、走廊、自行車、房、棚、園林綠化地、溝、渠、池、井、道路、停車場等)的使用、維修、養(yǎng)護和管理;
(3)清潔衛(wèi)生(不含垃圾運到中轉(zhuǎn)站后的工作);
(4)公共生活秩序;
(5)文娛活動場所;
(6)便民服務(wù)網(wǎng)點及物業(yè)范圍內(nèi)所有營業(yè)場所;
(7)車輛行使及停泊;
(8)物業(yè)檔案管理;
(9)授權(quán)由物業(yè)管理公司管理的其他事項。
第二條委托物業(yè)管理形式
承包經(jīng)營、自負(fù)盈虧。
第三條物業(yè)管理期限
委托管理期限為_____年,自___年___月___日起到___年___月___日止。
第四條雙方權(quán)利、義務(wù)
1.甲方權(quán)利、義務(wù):
(1)根據(jù)本合同規(guī)定甲方將住宅區(qū)委托乙方實行物業(yè)管理;
(2)監(jiān)督乙方對公用設(shè)施專用基金的合理使用,并按公用設(shè)施專用基金管理辦法撥付給乙方。
(3)按市政府規(guī)定的比例提供商業(yè)用房(總建設(shè)面積的__%)__平方米給乙方,按月租金_元租用,并負(fù)責(zé)辦理使用手續(xù);
(4)給乙方提供管理用房__平方米(其中辦公用房__平方米,員工宿舍__平方米),按月租金__元租用;
(5)負(fù)責(zé)向乙方提供本住宅區(qū)工程建設(shè)竣工資料一套并在乙方管理期滿時予以收回;
(6)不得干涉乙方依法或依本合同規(guī)定內(nèi)容所進行的管理和經(jīng)營活動;
(7)對乙方的管理實施監(jiān)督檢查,每半年一次考核評定,如因乙方完不成第六條規(guī)定的目標(biāo)和指標(biāo)或管理不善造成重大經(jīng)濟損失,有權(quán)終止合同;
(8)負(fù)責(zé)確定本住宅區(qū)管理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn);
(9)委托乙方對違反物業(yè)管理法規(guī)和規(guī)章制度以及業(yè)主公約的行為進行處理:包括予以罰款、責(zé)令停工、責(zé)令賠償經(jīng)濟損失,以停水、停電等措施對無故不繳有關(guān)費用或拒不改正違章行業(yè)責(zé)任人進行催交、催改;
(10)協(xié)助乙方做好宣傳教育、文化活動,協(xié)調(diào)乙方與行政管理部門、業(yè)主間的關(guān)系;
(11)政策規(guī)定由甲方承擔(dān)的其他責(zé)任。
2.乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù):
(1)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合實際情況,制訂本住宅區(qū)物業(yè)管理的各項規(guī)章制度;
(2)遵守各項管理法規(guī)和合同規(guī)定的責(zé)任要求,根據(jù)甲方授權(quán),對本住宅區(qū)物業(yè)實施綜合管理,確保實現(xiàn)管理目標(biāo)、經(jīng)濟指標(biāo),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,自覺接受甲方檢查監(jiān)督;
(3)根據(jù)住宅區(qū)內(nèi)大、中修的.需要制訂維修方案,報甲方審議通過后,從公用設(shè)施專用基金中領(lǐng)取所需的維修經(jīng)費;
(4)接受甲方對經(jīng)營管理過程中財務(wù)帳目的監(jiān)督并報告工作,每月向甲方和住宅區(qū)管理部門報送一次財務(wù)報表,每三個月向全體業(yè)主張榜公布一次管理費收支帳目;
(5)對住宅區(qū)的公用設(shè)施不得擅自占用和改變其使用功能,乙方如在住宅區(qū)內(nèi)改擴建完善配套項目,須報甲方和有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可實施;
(6)乙方須本著高效、精干的原則在本住宅區(qū)設(shè)置管理機構(gòu)和人員;
(7)建立本住宅區(qū)物業(yè)管理檔案并負(fù)責(zé)及時記載有關(guān)變更情況;
(8)負(fù)責(zé)測算住宅區(qū)管理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)并向甲方提供測算標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù),嚴(yán)格按照甲方審議通過的收費標(biāo)準(zhǔn)收取,不得擅自加價;
(9)有權(quán)依照甲方委托和業(yè)主公約的規(guī)定對物業(yè)主公約和物業(yè)管理規(guī)章制度進行處理;
(10)在管理期滿時向甲方移交全部專用房屋及有關(guān)財產(chǎn)、全部物業(yè)管理檔案及有關(guān)資料;
(11)開展卓有成效的社區(qū)文化活動和便民服務(wù)工作;
(12)有權(quán)選聘專營公司承擔(dān)住宅區(qū)物業(yè)管理的專項業(yè)務(wù)并支付費用,但不得將住宅區(qū)物業(yè)管理的整體責(zé)任及利益轉(zhuǎn)讓給其他人或單位。
第五條物業(yè)管理目標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo)
1.各項管理指標(biāo)執(zhí)行物業(yè)行政主管部門規(guī)定的各項標(biāo)準(zhǔn),要求住宅區(qū)在乙方接管后___年內(nèi)達到___標(biāo)準(zhǔn)。
2.確保年完成各項收費指標(biāo)__萬元,合理支出__萬元,乙方可提成所收取管理費的___%作為經(jīng)營收入。
第六條風(fēng)險抵押
1.乙方在合同簽訂之日起三日內(nèi)向甲方一次性支付人民幣___元,作為風(fēng)險抵押金。
2.乙方完成合同規(guī)定的管理目標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo),甲方在合同期滿后三日內(nèi)退還全部抵押金及銀行活期存款利息。
3.如由于甲方過錯致使本合同不能履行,由甲方雙倍返還抵押金并賠償乙方經(jīng)濟損失。
4.如由于乙方過錯致使本合同不能履行,乙方無權(quán)要求返還抵押金,并應(yīng)賠償甲方經(jīng)濟損失。
第七條獎罰措施
1.在各項管理目標(biāo)、經(jīng)濟指標(biāo)全面完成的前提下,管理費如有節(jié)余,甲方按節(jié)余額_____%獎勵乙方。
2.如該住宅區(qū)被評為全國、省、市文明住宅小區(qū),甲方分別獎勵乙方人民幣_____元(全國)、_____元(省)、_____元(市);獲得上級部門單項獎或有關(guān)榮譽的獎金另訂;如在乙方管理期間,由乙方獲得的文明小區(qū)稱號被上級部門取消,則乙方應(yīng)全部返還上述獎金及銀行活期存款利息。
3.如果甲方不完成應(yīng)負(fù)的合同責(zé)任,由此而影響乙方的承包管理目標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo),或給乙方造成直接經(jīng)濟損失,甲方應(yīng)當(dāng)給予補償或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4.如果乙方?jīng)]有完成合同責(zé)任或管理目標(biāo)和經(jīng)濟指標(biāo),甲方應(yīng)當(dāng)責(zé)成乙方限期改正,情節(jié)嚴(yán)重的處以人民幣_____至_____元的罰款,直至終止合同,經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
5.由乙方管理不善或重大失誤,造成住戶經(jīng)濟損失或生活嚴(yán)重不便的,應(yīng)當(dāng)賠償甲方或業(yè)主及使用人的經(jīng)濟損失。
第八條合同更改、補充與終止
1.經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對本合同條款進行修訂更改或補充,以書面合同為準(zhǔn)。
2.合同規(guī)定的管理期滿,本合同自然終止,各方如欲續(xù)訂合同,須于期滿前三個月向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖姟?/p>
3.合同終止后,乙方可參加甲方的管理招標(biāo)并在同等條件下優(yōu)先承包管理。
第九條其他事項
1.本合同執(zhí)行期間,如遇不可抗拒的自然災(zāi)害(臺風(fēng)、洪水、地震等),造成經(jīng)濟損失的,雙方應(yīng)相互體諒,共同協(xié)商,合理分?jǐn)偂?/p>
2.本合同自簽訂之日起生效;附件1、2、3、4、_____、_____為合同的有效組成部分。
3.本合同正式一式三份,甲、乙雙方和物業(yè)管理部門各執(zhí)一份,具有同等法律約束力。
4.雙方如對合同發(fā)生爭議,協(xié)商不成的,可提請物業(yè)管理部門調(diào)解,或訴至人民法院。
5.________.
6.________.
甲方(蓋章):_____乙方(蓋章):_____
代表(簽名):_____代表(簽名):_____
時間:___年___月___日
公司委托合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:___單位:___住所地址:____聯(lián)系電話:_____
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:__注冊地址:___聯(lián)系電話:_____
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條工程概況
1、1工程地點:___市____區(qū)(縣)____路____號____樓____室。
1、2住房結(jié)構(gòu):___房型___房______廳___套,施工面積____平方米。
1、3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
(3)乙方包工、甲方包全部材料
1、4總價款:___元,大寫(人民幣):____。其中:材料費:___,人工費:__,管理費:___,設(shè)計費:___,垃圾清運費:____,稅金:____,其他費用:___。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1、5工程期限____天;開工日期____天____月___日;竣工日期____天___月____日;
1、6工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條材料供應(yīng)
3、1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
3、2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條工程質(zhì)量
4、1本工程執(zhí)行____(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、____(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
4、2本工程由___方設(shè)計施工方案。
4、3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。4、4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、5在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4、6施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由___部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。
第五條工程驗收
5、1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:___。乙方應(yīng)提前___天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5、2工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);
5、3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條工程款支付方式
6、1雙方約定按下列第___種方式支付工程款:(1)本合同簽訂后,開工前____至___日,甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款;(2)完成____%的工程量之日后的___日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款___%的工程款;(3)竣工驗收后___日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款。(4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6、2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6、3雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
6、4竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的____%的保修基金?⒐を炇蘸细窈骭__年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第八條工程監(jiān)理
8、1本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
8、2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8、3為保證施工正常進行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理?偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供:
9、1甲方在開工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。
9、2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式___份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費_____元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
9、3使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
10、1乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
10、2乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用。
10、3乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前____天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條甲方工作
11、1甲方應(yīng)在開工前____天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明___份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11、2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
11、3如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
11、4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
11、5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
11、6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進場、工程竣工驗收。
第十二條乙方工作
12、1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
12、2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
12、3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
12、4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
12、5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
12、6指派___為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
12、7乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
第十三條工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條工期延誤
14、1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化或設(shè)計變更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14、2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。14、3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
14、4因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第十五條違約責(zé)任
15、1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;
15、2未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
15、3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
15、4由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
15、5由于乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;
15、6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的.____%向甲方支付違約金。
15、7甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
15、8乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
第十六條合同的變更和解除
17、1合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
17、2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
第十七條垃圾清運
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的____地點,甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣)___元(此費用不在工程價款內(nèi))。
第十八條聲明及保證
甲方:
18、1甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18、1乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
18、2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
18、3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18、4乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第二十條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在____天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條通知
21、1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用____(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21、2各方通訊地址如下:______。
21、3一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條爭議的處理
22、1本合同受___國法律管轄并按其進行解釋。
22、2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:(1)提交___仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第二十四條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年,自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份,具有同等法律效力;合同副本___份,送____留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):___法定代表人(簽字):___
_______年____月____日______年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:________
公司委托合同3
用人單位:
法定代表人身份證明書為我單位法定代表人(負(fù)責(zé)人)
性別:職務(wù):單位地址:
法定代表人(負(fù)責(zé)人)簽字:
授權(quán)委托書
成都高新區(qū)勞動監(jiān)察隊:
依照法律規(guī)定,現(xiàn)委托下列人員為我方代理人:
(1)姓名: 性別: 電話:
工作單位: 職務(wù):
。2)姓名: 性別: 電話:
工作單位: 職務(wù):
委托事項:提交相關(guān)材料,領(lǐng)取相關(guān)文書,接受詢問調(diào)查等。 委托權(quán)限:一般代理□特別授權(quán)□(√選)
備注:
1、委托人由法定代表人(負(fù)責(zé)人)簽字;
2、受委托人提交身份證明復(fù)印件。
委托人:
受委托人:(單 位 蓋 章) 年 月 日
公司委托合同4
本人_________系_________建筑有限責(zé)任公司的法定代表人,現(xiàn)委托_________為我方代理人。代理人根據(jù)授權(quán),以我方名義簽署、澄清、說明、補正、遞交、撤回、修改_________村莊道路硬化項目簽訂合同、資金結(jié)算有關(guān)事宜,其法律后果由我方承擔(dān)。
委托期限開工至工程全部竣工驗收
代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。
投標(biāo)人:_________建筑有限責(zé)任公司(蓋單位章)
法定代表人:(簽字)
身份證號碼:
委托代理人:(簽字)
身份證號碼:
年月日
公司委托合同5
原告楊林,男,1966年5月20日出生,漢族,湘潭市人,住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉,女,1972年3月26日出生,漢族,長沙市人,住長沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司,住所地:廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉,該公司總經(jīng)理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司委托合同糾紛一案,于XX年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后,依法組成由審判員過偉國擔(dān)任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭,于XX年9月15日公開開庭進行了審理,書記員謝艷輝擔(dān)任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司經(jīng)本院合法傳喚,無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟,本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告楊林訴稱:XX年7月10日與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》;根據(jù)約定,原告于7月10日當(dāng)天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據(jù)》確認(rèn)了與原告的加盟合作關(guān)系,并對原告開具了《授權(quán)書》,授權(quán)原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟經(jīng)營的需要完成了全部籌備工作,包括依《授權(quán)書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后,卻突然接到步步高華隆店通知:被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權(quán),并授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告,被告承認(rèn)了上述行為,卻沒有給原告終止加盟關(guān)系的理由。被告的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益,請求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負(fù)擔(dān)本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求,向法庭提交以下證據(jù):
1、 被告單位注冊登記資料,證實被告主體資格;
2、XX年7月10日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》,證實原、被告之間的加盟合作關(guān)系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》,證實原告匯款的依據(jù);
4、工商銀行匯款單,證實原告依證據(jù)2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、XX年7月10日被告出具的《收款收據(jù)》,證實被告確認(rèn)了和原告的加盟合作關(guān)系;
6、被告開具的《授權(quán)書》,證實被告確認(rèn)了和原告的加盟合作關(guān)系,確定了加盟經(jīng)營的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》,證實原告依證據(jù)2、6已經(jīng)完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權(quán)書》,證實被告無故終止和原告的加盟合作關(guān)系,又授權(quán)另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司書面辯稱:《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實際。答辯人有權(quán)單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據(jù)材料。
以上證據(jù)被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司沒有到庭質(zhì)證,因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認(rèn)可原告陳述的事實經(jīng)過,因此本院對上述證據(jù)1-8的真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性予以確認(rèn)。
根據(jù)以上認(rèn)定的證據(jù),以及原告的陳述和被告的書面答辯意見,本院認(rèn)定以下事實:
XX年7月10日,原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》一份,原告依《確認(rèn)單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據(jù)》,隨即被告對原告又開具了《授權(quán)書》。原告持被告公司的《授權(quán)書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后,步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授權(quán)書》給另一加盟商,終止了原告所持有的《授權(quán)書》的法律效力。經(jīng)原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實,了解到被告在沒有和原告解除加盟關(guān)系的前提下,單方取消了對原告的授權(quán),終止了和原告的加盟合作關(guān)系,重新對另一加盟商出具了《授權(quán)書》,原告對此向被告提出異議,但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起訴,提出如訴稱之請求。
本院認(rèn)為,XX年7月10日原、被告雙方簽訂的'《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》雖然沒有標(biāo)明合同的名稱,但該《確認(rèn)單》能確定當(dāng)事人名稱、標(biāo)的和數(shù)量,具備合同成立的基本要件,同時《確認(rèn)單》是被告一方預(yù)先擬定的合同條款,原告只能表示全部同意或者不同意,《確認(rèn)單》可以認(rèn)定為格式合同;當(dāng)事人訂立合同采取要約、承諾方式,要約到達受要約人時生效,承諾到達要約人時生效,承諾生效時合同成立,該合同應(yīng)該認(rèn)定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元,被告認(rèn)可了雙方的加盟關(guān)系,且原告為履行合同完成了基本準(zhǔn)備工作,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,與本案實際情況不符,被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定,當(dāng)事人協(xié)商一致,可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當(dāng)事人可以解除合同,但被告未提供證據(jù)證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定,對解除合同有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力。因此,被告辯稱其依據(jù)《確認(rèn)單》中的約定,有權(quán)單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。經(jīng)本院審查,《確認(rèn)單》中對此約定的內(nèi)容為:“在簽訂此合作確認(rèn)單后一個月,被告若無法與原告確認(rèn)最終合作事宜,則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責(zé)任、加重原告責(zé)任、排除對方主要權(quán)利的條款,該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖,該條款為無效條款,對原告沒有約束力,故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當(dāng)理由終止加盟合作關(guān)系、撤銷授權(quán)的行為已構(gòu)成違約,原告請求判令被告繼續(xù)履行合同并負(fù)擔(dān)本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據(jù)此,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定,判決如下:
原告楊林與被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司雙方于XX年7月10日簽訂的《廣州銀曼古貿(mào)易有限公司加盟合作條件確認(rèn)單》為格式合同合法有效,被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費100元,由被告廣州銀曼古貿(mào)易有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
二○○九年九月十八日
代理書記員 xxx
公司委托合同6
甲方:______________
乙方:______________
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,甲方委托乙方維護公司計算機網(wǎng)絡(luò)達成以下條款:
一、服務(wù)細(xì)則
1、服務(wù)范圍
臺式計算機
激光打印機、針式打印機、噴墨打印機
電腦顯示器
網(wǎng)絡(luò)集線、交換設(shè)備
其他疑難問題
2、服務(wù)地點
乙方服務(wù)地址:___________(包含取件、送件、維修)
公司辦公地點:__________________________________
3、服務(wù)時間
服務(wù)時間為____年____月____日到____年____月____日,除國家規(guī)定節(jié)假日外,每周一至周五上午____:____至下午____:____。提供免送維修服務(wù)。
客戶免送維修服務(wù)響應(yīng)時間為4小時,響應(yīng)時間的計算是從本公司接到客戶的維修通知開始,到本公司維修人員開始與客戶聯(lián)系止。
自維修人員開始與客戶聯(lián)系起至本公司維修人員到達服務(wù)地點止,其中所用時間即是到達現(xiàn)場時間,最低限度48小時內(nèi)到達。
4、服務(wù)條款
現(xiàn)場取機或現(xiàn)場維修,本公司維修人員將前往服務(wù)地點維修或取機返回維修。
本公司將有專職維修人員提供每月一次的現(xiàn)場例行檢查維修。
維修過程中,對出現(xiàn)故障的設(shè)備進行檢測并加以修理,本公司將提供一切必要的勞務(wù)、零件和材料,保障客戶的設(shè)備正常工作。如果,需要更換零件,則用新的或與原件相當(dāng)?shù)牧慵。對于修理費用超過設(shè)備現(xiàn)有估價____%的需征得客戶同意。
在尋求永久的解決辦法之時,可能會提供暫時的應(yīng)急措施供客戶采用。
如果本公司決定需要額外零件或資料,就將設(shè)備取回公司維修部重新修理,
本公司將根據(jù)客戶的維修設(shè)備提供維修過程中的`備件,若出現(xiàn)備件短缺則有客戶協(xié)助解決,本公司不承擔(dān)必須提供備件的責(zé)任。
二、客戶責(zé)任
1、客戶應(yīng)按照正確操作方法, 正常使用電腦。
2、如果客戶計算機、計算機網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障,需要本公司提供更換配件,在保修期內(nèi),本公司將免費保修。在保修期外,本公司將以更換配件的成本價向客戶收費。
3、在安裝維護中客戶應(yīng)提供方便,配合本公司維修人員正常工作。
4、對電腦及外部設(shè)備中存儲的重要文件數(shù)據(jù),客戶應(yīng)有備份,妥善保存。
5、客戶在要求免送維修服務(wù)之前,應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)品操作手冊中具體規(guī)定的所有自測和檢修步驟,以書面形式提供產(chǎn)品機型號,序列號,目前故障表現(xiàn)以及其他有關(guān)故障情況。
6、本公司維修人員有權(quán)接觸和使用認(rèn)為維修產(chǎn)品所必需的一切信息和設(shè)備。
7、客戶要向本公司維修人員提供操作配件和消耗品,如紙,磁盤,色帶,卡片,格式化磁盤,以及客戶正常操作中會用到的其他類似用品。
三、服務(wù)限度
1、功能性清潔,除非產(chǎn)品享受服務(wù)規(guī)定的有關(guān)功能性清潔或表面清潔工作,否則,凡涉及清潔,定期保養(yǎng)有關(guān)問題的工作,均不包含在本公司的服務(wù)內(nèi)。
2、軟件和網(wǎng)絡(luò)支持,除非產(chǎn)品享受服務(wù)規(guī)定的有關(guān)軟件或與網(wǎng)絡(luò)有關(guān)問題的維修工作,否則均不包含在本公司的服務(wù)內(nèi)。
3、過期產(chǎn)品,已過特定支持時間的過期產(chǎn)品不包括在客戶免送維修服務(wù)范圍內(nèi)。
4、所有象地震,火山、洪水、火災(zāi)等不可抗力引起的設(shè)備不能正常工作不包含在本公司客戶免送維修服務(wù)范圍內(nèi)。
5、消耗類產(chǎn)品,如噴墨打印頭,硒鼓,電池,繪圖筆,紙張等,無配件類產(chǎn)品,如無器件類,連接件,電纜,外接直流變壓器等。
6、所有人為因素引起的使用不當(dāng),比如雜物進入機內(nèi),不包含在客戶免送維修范圍內(nèi)。
四、收費標(biāo)準(zhǔn)
1. 工作站¥____元/臺/月。
工作站數(shù)量____臺。
合計:¥____元
2、打印機¥____元/臺/月
打印機數(shù)量:____臺。
合計:¥____元
3、總價:¥____元
五、付款方式
客戶自服務(wù)協(xié)議簽字生效之日起,向本公司付款,以____個月一計,一次付清。
甲方代表:_______________
乙方:___________________
_______年______月______日
公司委托合同7
甲方: 代表人: 乙方代表人:
甲乙雙方遵循平等自愿,誠實信用,公平合法的原則,按照國家和地方政府有關(guān)勞動人事政策規(guī)定,就甲方委托乙方代理招工派遣事務(wù),經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議。
一 、合作事項
經(jīng)雙方協(xié)商一致同意乙方在甲方合作企業(yè)委托之下從事漢中地區(qū)招聘事宜 。
二、合作基本條件
1、甲方是由當(dāng)?shù)厥∈袆趧有姓块T批準(zhǔn),經(jīng)各企業(yè)委派合作,具有協(xié)助就業(yè)服務(wù)和人才資質(zhì)的服務(wù)機構(gòu);
2、甲乙雙方必須按照本協(xié)議約定誠信履行各自義務(wù),違約不履行義務(wù)的要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任;
3、甲方保證委托代理事項符合國家和地方法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,并負(fù)責(zé)向乙方及時提供所需的相關(guān)資料,乙方負(fù)責(zé)認(rèn)真及時辦理甲方委托招聘各項事務(wù)。
三 、本協(xié)議期限為六個月,在本協(xié)議有效期內(nèi)甲方不得在漢中所轄區(qū)開設(shè)以甲方為首的代理分支機構(gòu),只能授權(quán)于乙方發(fā)展所轄區(qū)開設(shè)以甲方為首的分支機構(gòu)從事招聘事項.
四、委托服務(wù)事項
1、授權(quán)乙方用甲方的資質(zhì)招聘務(wù)工人員,以供甲方為招工人員提供給正規(guī)企業(yè)職位;
2、乙方將招聘人員真實身份信息及聯(lián)系方式提供給甲方;
3、乙方將招聘人員按甲方委派地點輸送并上崗;
五、招工返費的支付
1、根據(jù)乙方招聘被錄用并上崗人員滿一個月為依據(jù),返費標(biāo)準(zhǔn)按甲乙雙方簽定《委托返費協(xié)議》內(nèi)載明的返費金額為準(zhǔn),因所招聘人員的自身原因未能上崗的,甲方不支付返費;乙方所招聘人員已經(jīng)被錄用并上崗但未滿一個月因企業(yè)清退或開除的.,須有甲方和企業(yè)及時通知與乙方,并告知乙方被清退或開除的原因以及正當(dāng)理由,如不告知或無正當(dāng)理由乙方視為不知情,甲方必須支付《委托返費協(xié)議》內(nèi)注明的返費金額;
2、支付方法 ,按甲乙雙方簽定的《委托返費協(xié)議》內(nèi)注明的價格金額以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給乙方法人指定的賬戶。
六、違約責(zé)任
1、乙方未經(jīng)甲方同意,不得以任何理由擅自收取務(wù)工人員任何費用,一旦違反甲方有權(quán)利單方終止此協(xié)議;
2、甲乙雙方違約且給守約方造成經(jīng)濟損失的,違約方必須按照相關(guān)規(guī)定,根據(jù)實際情況補償守約方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;
3、乙方所招聘的人員因自身原因不符合企業(yè)錄用條件導(dǎo)致不能上崗就業(yè)的,甲方不支付乙方費用,也不承擔(dān)如何責(zé)任;
4、考核期為兩個月一次,若乙方在此協(xié)議有效期內(nèi)未能輸送有效務(wù)工人員,則不再續(xù)簽協(xié)議。
本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商補充附件與協(xié)議具有同等法律效力,協(xié)商解決不成可向所在地人民法院提起訴訟。
本協(xié)議一式兩份,簽字章后生效,甲乙雙方分執(zhí)具有同等法律效力
甲方:
蓋章
甲方法定代表人:
乙方法定代表人:
公司委托合同8
(受理單位名稱):
茲有我司需辦理(辦理的事項)等事務(wù),現(xiàn)授權(quán)委托我司員工:xxx性別:xx身份證號碼:xxxxxxxxxxxxxxxxx 前往貴處(司)辦理,望貴處(司)給予接洽受理為盼!
法人代表(簽字):
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
法人授權(quán)委托書
(受理單位名稱):
現(xiàn)授權(quán)我司員工xxx性別:xx 身份證號碼:xxxxxxxxxxxxxxxxx 授權(quán)其辦理以下權(quán)限:
授權(quán)日期: 年 月 日 授權(quán)有效期至: 年 月 日。請貴處(司)接洽!
法人代表(簽字):
(單位名稱)(蓋章)
年 月 日
授權(quán)委托書
委托人:姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業(yè)、住址。(委托人為單位的,寫明單位名稱)
被委托人:姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業(yè)、住址。(被委托人是律師的,只寫姓名和所在律師事務(wù)所名稱)
委托人因xxxx(寫明案件性質(zhì)及對方當(dāng)事人)一案,委托xxx為xxxx(一審、二審或再審)的代理人(或辯護人),代理權(quán)限如下:
(委托刑事案件的辯護人,只寫“為被告人xxx(姓名)xxx一案第x審進行辯護”)
(委托經(jīng)濟、民事、行政等案件代理人的,須寫明代理權(quán)限,特別授權(quán)的,應(yīng)寫明授權(quán)的具體范圍,如代為起訴、提出反訴、進行和解、撤訴、上訴、簽收法律文書等)
委托人:(簽名或蓋章)
被委托人:(簽名或蓋章)
xxxx年xx月xx日
委托書
____公證處:
我作為 (單位) 的`法定代表,委派(姓名、性別、出生年月、工作單位、職務(wù)、住址)
為全權(quán)代表,與我單位的公派出國留學(xué)人員簽訂《出國留學(xué)協(xié)議書》,并代表我單位處理該協(xié)議書中的一切事宜。
本委托書有效期自 年 月 日至 年 月 日。
委托單位:
法定代表(簽字)
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書
委托人: xx 身份證號: xx
被委托人: xx 身份證號: xx
委托事項:代為領(lǐng)取碩士畢業(yè)證書和學(xué)位證書
委托權(quán)限:
1.代為提交有關(guān)材料
2.代為簽收領(lǐng)取證書及送達證書給委托人
委托時限:自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日
備注: 本委托書一式三份。簽字生效。
委托人簽名:
委托人電話:xx
被委托人簽名:
被委托人電話:xx
委托日期: xx 年 06 月 15 日
附件:
1. 委托人身份證復(fù)印件
2. 被委托人身份證復(fù)印件
(本授權(quán)委托書共壹頁)
個 人 授 權(quán) 委 托 書
委托人: xx 身份證號: xx
被委托人: xx 身份證號: xx
委托事項:xxxx
委托權(quán)限:
1.xxxxx
2.xxxxx
委托時限:自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日
備注: 本委托書一式三份。簽字生效。
委托人簽名:xx
委托人電話:xx
被委托人簽名:xx
被委托人電話:xx
委托日期: xxxx 年 xx月 xx 日
公司委托合同9
委托方:_________________________(以下簡稱甲方)
受托方:_________________________(以下簡稱乙方)
鑒于:
甲、乙雙方已按《中華人民共和國公司法》之規(guī)定組建了有限責(zé)任公司;
乙方系一家具有一定社會知名度,為消費者廣為認(rèn)可的藥品零售企業(yè),在藥品零售方面有豐富的管理經(jīng)驗;
甲方有意將對___________________有限公司的管理委托乙方行使,而乙方有意受托接受管理。
經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,達成如下條款,供雙方信守:
一、委托事項
甲、乙雙方組建的___________________有限公司為從事藥品零售為主營的企業(yè)。為發(fā)揮乙方優(yōu)勢,甲方?jīng)Q定將對公司的經(jīng)營管理事務(wù)委托乙方行使。乙方表示接受甲方的委托,依法依約行使管理權(quán)利,使雙方投資的公司盡快步入正常軌道,并最終促使利潤最大化。
二、委托事項范圍
1.公司的日常經(jīng)營管理及對外事務(wù);
2.公司的管理人員選聘及業(yè)務(wù)培訓(xùn);
3.收集藥品信息及組織貨源;
4.公司日常經(jīng)營管理中的其它事項。
三、雙方權(quán)利、義務(wù)
甲方:
1.按約交付管理標(biāo)的,尊重受托方的管理;
2.對受托方的正;顒佑枰灾С趾团浜,并按《公司組建協(xié)議》的要求作好相關(guān)協(xié)助;
3.不定期對乙方的管理活動進行監(jiān)督與評估,并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通報乙方,以便落實整改;
4.當(dāng)乙方的管理活動嚴(yán)重影響公司形象及經(jīng)營活動時,甲方有權(quán)制止;
5.按約定支付管理費用。
乙方:
1.在受托范圍內(nèi)依法管理企業(yè),遇受托不明事項及時與甲方溝通,以便妥善處理;
2.在受托范圍內(nèi)自主從事管理活動,不受甲方干涉;
3.每月將經(jīng)營管理情況向甲方予以通報,以便甲方及時掌握公司經(jīng)營狀況;
4.按照雙方約定,收取管理費用。
四、委托管理期限
委托管理期限暫定________年,自__________有限公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起。
五、管理費用的支付
1.鑒于第一年是公司開辦、策劃運作的關(guān)鍵階段,投入精力較大,乙方的委托管理費用可以分兩個步驟收。
(1)在運作初期,乙方可先行收取________萬元人民幣的委托管理費用;
。2)在確保公司第一年贏利的'基礎(chǔ)上,乙方還可以收取當(dāng)年凈利潤的50%作為委托管理費用。
2.從第二年開始,在確保公司贏利的基礎(chǔ)上,委托管理費用收取辦法為:
。1)公司的凈資產(chǎn)收益率在10%(含)以內(nèi),乙方可以收取營業(yè)額的1%作為委托管理費用;
。2)凈資產(chǎn)收益率在10%-15%(含)范圍內(nèi),超過10%部分乙方按10%收取委托管理費用;
。3)凈資產(chǎn)收益率在15%-20%(含)范圍內(nèi),超過15%部分乙方按20%收取委托管理費用;
。4)凈資產(chǎn)收益率在20%-35%(含)范圍內(nèi),超過20%部分乙方按25%收取委托管理費用;
。5)凈資產(chǎn)收益率在35%,超過35%部分乙方按30%收取委托管理費用。
六、違約責(zé)任
因乙方不適當(dāng)管理給公司經(jīng)營造成損失的,乙方應(yīng)依法按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、爭議的解決
因履行本協(xié)議發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟處理。
八、簽署及生效
1.本協(xié)議一式________份,各方各執(zhí)________份;
2.本協(xié)議在各方代表簽字及蓋章后生效。
甲方:________________________
代表:________________________
乙方:________________________
代表:________________________
________年________月________日
公司委托合同10
一、案情
原廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房是被上訴人所有的房產(chǎn),廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案。20xx年12月9日,被上訴人與上訴人簽訂了《獨家代理委托書》。委托書約定:被上訴人委托上訴人出售廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房,委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日,雙方在合同中第二條約定被上訴人保證不與上訴人所介紹的買家私下交易,如一旦發(fā)生此情況,被上訴人同意向上訴人交付買賣成交額的2%。20xx年1月7日、8日,上訴人與鄭子光簽訂了《看房委托及證明》,由上訴人介紹鄭子光購買廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房,并與鄭子光到該屋看房,但被上訴人并未與鄭子光達成訟爭房屋的買賣交易。20xx年1月20日,被上訴人與鄭子光、游麗娟簽訂了《廣州市房地產(chǎn)買賣合同》,被上訴人以380000元將房屋出售給鄭子光、游麗娟,雙方辦理了房屋交易手續(xù),現(xiàn)該屋已經(jīng)交付給鄭子光、游麗娟使用。
二、審理
原審法院認(rèn)為,被告與原告簽訂的《獨家代理委托書》中雙方約定的委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日,而第2條的約定是該委托書中的內(nèi)容,由于雙方對第2條的適用時間沒有特別約定,故該約定的效力只能與委托書的期限相對應(yīng)。現(xiàn)被告將房屋出售給鄭子光的時間是20xx年1月20日,該時間已超過了委托書約定的委托期限,不應(yīng)再受委托書的.約束,原告要求被告按委托書第2條的約定承擔(dān)違約責(zé)任不予支持。據(jù)此,原審法院遂于20xx年4月1日作出判決:駁回原告廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司要求被告鄧蕙支付違約金9200元的訴訟請求。案件受理費378元,由原告負(fù)擔(dān)。
判后,上訴人廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司不服上訴認(rèn)為:一、一審判決認(rèn)定事實錯誤,依法不能成立,法學(xué)論文《廣州市滿堂紅置業(yè)有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案》。一審認(rèn)定委托書第二條沒有適用時間的特別約定,應(yīng)與合同的期限相對應(yīng)。該推定違背誠實信用原則及公平原則是明顯不當(dāng)?shù)。在本案中上訴人為促成被上訴人成功出售物業(yè)做了許多工作,為被上訴人提供中介服務(wù)。包括發(fā)布廣告、向他人推介物業(yè)。當(dāng)鄭子光有購買意向后,上訴人多次帶鄭觀看該物業(yè),意在促成該買賣。上訴人已經(jīng)盡職履行中介義務(wù),雖在合同期內(nèi)不能促成成交,但為雙方提供了認(rèn)識、了解的機會,并為買賣的成交提供了必要的條件,故上訴人在合同中列明第二條作為約束被上訴人。但被上訴人有意規(guī)避委托期限,在期限屆滿后半個月內(nèi)與上訴人介紹的鄭子光私下成交,嚴(yán)重違反了雙方合同第二條的約定,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。二、上訴人只有對合同中第二條不做期限限定,方能有效保障上訴人的合法權(quán)益。房地產(chǎn)中介市場中,普遍存在客戶與業(yè)主私下成交的現(xiàn)象,嚴(yán)重?fù)p害中介業(yè)從業(yè)人員的合法利益,不利于房地產(chǎn)中介業(yè)的健康發(fā)展。如果上訴人介紹買賣雙方見面后,雙方可以不受約束自行成交,在委托期限屆滿后才肆意成交以規(guī)避中介費,中介行業(yè)就不能得到報酬,所費時間、精力、損失也無法補償。因此第二條的約定是必要的,旨在不論是否在委托期限之內(nèi),只要被上訴人與上訴人介紹的賣方認(rèn)識后私下交易,即承擔(dān)違約責(zé)任。該約定沒有期限是合法合理的。一審法院推定第二條的適用時間為委托期限是不當(dāng)?shù),?jù)此,要求二審法院撤銷原判予以改判,確認(rèn)被上訴人與鄭子光簽訂的合同無效,訴訟費由被上訴人負(fù)擔(dān)。被上訴人答辯同意原審判決。
二審法院認(rèn)為,上訴人與被上訴人所簽訂的《獨家代理委托書》是合法有效的,該委托書是被上訴人委托上訴人出售其所有的房屋,上訴人也已經(jīng)按合同的約定履行其義務(wù),介紹其他包括鄭子光在內(nèi)的購房人看樓。雖然上訴人最終沒能在委托期限內(nèi)促成被上訴人與鄭子光的交易,但其為被上訴人出售房屋履行了其中介的義務(wù),而被上訴人在雙方簽訂的委托合同期限屆滿不足一個月的時間內(nèi)卻與上訴人介紹的客戶鄭子光達成了房屋買賣交易,被上訴人該行為實際是規(guī)避合同約定的條款的行為,有違誠實信用原則。根據(jù)委托合同的約定被上訴人不得與上訴人所介紹的購房人私下進行交易,如被上訴人違反該規(guī)定,則需由被上訴人向上訴人支付買賣成交額的2%作為賠償,故上訴人現(xiàn)在要求被上訴人按照其成交價款的2%,即9200元支付違約金是符合合同約定。被上訴人在委托期限屆滿后短期內(nèi)與上訴人所介紹的看房人鄭子光達成協(xié)議,其行為有違誠實信用原則,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。原審認(rèn)定,合同中第二條的適用時間與委托書的期限相對應(yīng)是缺乏法律依據(jù),本院予以糾正。
公司委托合同11
委托單位:xx法定代表人:xx
受委托人:姓名:xx,工作單位:xx職務(wù):xx,職稱:xx
姓名:xx,工作單位:xx職務(wù):xx,職稱:xx
現(xiàn)委托上列受委托人在我單位與xx因xx糾紛一案中,作為我方訴訟代理人。
代理人x的代理權(quán)限為:xxx
代理人x的代理權(quán)限為:xxx
委托單位:xx(蓋章)法定代表人:xx(簽名)
x年xx月xx日
公司委托合同12
委托方:(以下簡稱甲方)
通訊地址:
聯(lián)系電話:
受托方:(以下簡稱乙方)
通訊地址:
聯(lián)系電話:
鑒于:
1、甲、乙雙方已按《中華人民共和國公司法》之規(guī)定組建了有限責(zé)任公司。
2、乙方系一家具有一定社會知名度,為消費者廣為認(rèn)可的____企業(yè),在____方面有豐富的管理經(jīng)驗。
3、甲方有意將對____有限公司的管理委托乙方行使,而乙方有意受托接受管理。
經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,達成如下條款,供雙方信守:
一、委托事項
甲、乙雙方組建的____有限公司為從事____的企業(yè)。為發(fā)揮乙方優(yōu)勢,甲方?jīng)Q定將對公司的經(jīng)營管理事務(wù)委托乙方行使。乙方表示接受甲方的委托,依法依約行使管理權(quán)利,使雙方投資的公司盡快步入正常軌道,并最終促使利潤最大化。
二、委托事項范圍
1、公司的日常經(jīng)營管理及對外事務(wù)。
2、公司的管理人員選聘及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、收集產(chǎn)品信息及組織貨源。
4、公司日常經(jīng)營管理中的其它事項。
三、雙方權(quán)利、義務(wù)
甲方:
1、按約交付管理標(biāo)的,尊重受托方的管理。
2、對受托方的正;顒佑枰灾С趾团浜,作好相關(guān)協(xié)助。
3、不定期對乙方的管理活動進行監(jiān)督與評估,并將發(fā)現(xiàn)的問題及時通報乙方,以便落實整改。
4、當(dāng)乙方的管理活動嚴(yán)重影響公司形象及經(jīng)營活動時,甲方有權(quán)制止。
5、按約定支付管理費用。
乙方:
1、在受托范圍內(nèi)依法管理企業(yè),遇到受托不明事項時,應(yīng)及時與甲方溝通,以便妥善處理。
2、在受托范圍內(nèi)自主從事管理活動,不受甲方干涉。
3、每月將經(jīng)營管理情況向甲方予以通報,以便甲方及時掌握公司經(jīng)營狀況。
4、按照雙方約定,收取管理費用。
四、委托管理期限
委托管理期限暫定____年,自____有限公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起。
五、管理費用的支付
1、鑒于第一年是公司開辦、策劃運作的關(guān)鍵階段,投入精力較大,乙方的.委托管理費用可以分兩個步驟收取:
。1)在運作初期,乙方可先行收取____萬元人民幣的委托管理費用。
。2)在確保公司第一年贏利的基礎(chǔ)上,乙方還可以收取當(dāng)年凈利潤的____%作為委托管理費用。
2、從第二年開始,在確保公司贏利的基礎(chǔ)上,委托管理費用收取辦法為:
(1)公司的凈資產(chǎn)收益率在____%(含)以內(nèi),乙方可以收取營業(yè)額的____%作為委托管理費用。
。2)凈資產(chǎn)收益率在____(含)范圍內(nèi),超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
(3)凈資產(chǎn)收益率在____(含)范圍內(nèi),超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
。3)凈資產(chǎn)收益率在____(含)范圍內(nèi),超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
。5)凈資產(chǎn)收益率在____%,超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。
六、違約責(zé)任
因乙方不適當(dāng)管理給公司經(jīng)營造成損失的,乙方應(yīng)依法按實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、爭議的解決
因履行本合同發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向____人民法院提起訴訟處理。
八、簽署及生效
1、本合同一式____份,各方各執(zhí)____份。
2、本合同在各方代表簽字及蓋章后生效。
甲方:
法定代表人:
簽訂時間:____年____月____日
乙方:
法定代表人:
簽訂時間:____年____月____日
公司委托合同13
我xx(姓名)系xx(公司名稱)的法定代表人,現(xiàn)授權(quán)委托我公司的xx(姓名)為我公司代理人,以本公司的.名義前來貴單位xx(辦理事件)。代理人在此過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù),我們均予以承認(rèn)。
代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。特此委托。企業(yè)授權(quán)委托書范本。
代理人:xx性別:xx年齡:x單位:xx
部門:xx職務(wù):xx代理人身份證號碼:xx
單位名稱(蓋章):
法定代表人(簽字):
代理人(簽字):
日期:xx年xx月xx日
公司委托合同14
甲方:__________________
乙方:__________________
為便于有效開展業(yè)務(wù),保障甲乙雙方的合法權(quán)益,特簽定以下協(xié)議書:
一、雙方商定,
乙方委托甲方的業(yè)務(wù)為:________________________。
二、雙方確定
費用為_________元,以本協(xié)議為準(zhǔn)。
三、甲方的'責(zé)任與義務(wù)
1.如果乙方是為公司或商標(biāo)起名,甲方將協(xié)助乙方通過工商局名稱查詢或商標(biāo)局名稱檢索這一關(guān),如有重名現(xiàn)象,甲方將為乙方在三天后提供新的名稱方案。
2.甲方每次向乙方提供_________個名稱方案,標(biāo)識每次______個方案。取名設(shè)計師定出方案后,乙方如有其他考慮、要求及希望,可雙方商議,另取新的名稱方案。
3.如乙方自行提出新的名稱方案,則不限個數(shù)與次數(shù),由取名設(shè)計師負(fù)責(zé)判斷或推薦理想的名稱。
4.個別客戶如有其它特殊目的,經(jīng)五次反復(fù)后仍舉棋不定,建議客戶另請高明,費用不退。
5.如乙方收到名稱方案后一周內(nèi)無反饋,甲方即視為已經(jīng)滿意且已通過名稱查詢或名稱標(biāo)識檢索,甲方對乙方業(yè)務(wù)承諾履行完畢。
6.如果乙方業(yè)務(wù)為個人起名或改名,則甲方每次向乙方提供_________個名稱方案,如果乙方不滿意,C類還可以給付一套方案,B類和A類直至乙方滿意為止。
7.甲方采取一次性預(yù)先收費方式。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.乙方經(jīng)過對甲方公司業(yè)務(wù)整體了解后,填寫相應(yīng)登記表格,辦理交費手續(xù)。取名設(shè)計師開始正式工作后,中途不退費。
2.為達到最佳效果,建議具有決定權(quán)人能夠親自前來,并清楚表達希望和要求,以便雙方有效溝通。
3.如時間允許,建議乙方留出足夠時間,以便甲方能夠更好地構(gòu)思與創(chuàng)作。領(lǐng)取方案時,請帶來全額交費收據(jù)證明。
4.乙方收到方案后如有問題,應(yīng)于一周內(nèi)及時反饋信息,過期甲方則按新業(yè)務(wù)對待。
5.凡老客戶,如再與本公司有業(yè)務(wù)接觸時,本公司將優(yōu)先予以安排。
五、本協(xié)議一式兩份,待雙方簽字、蓋章后即可生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司委托合同15
致:xxx公司
我單位現(xiàn)委托xx(姓名)作為我單位合法委托代理人,授權(quán)其代表我單位進行x工作。該委托代理人的授權(quán)范圍為:代表我單位與你們進行磋商、簽署文件和處理xxx活動有關(guān)的`事務(wù)。在整個xx過程中,該代理人的一切行為,均代表本單位,與本單位的行為具有同等法律效力。本單位將承擔(dān)該代理人行為的全部法律后果和法律職責(zé)。
代理人無權(quán)轉(zhuǎn)換代理權(quán)。特此委托。
代理人姓名:性別:
年齡:xx職務(wù):
身份證號碼:
(代理人簽字樣本)
日期:年月日
競標(biāo)申請人(蓋章):
法定代表人(簽字):
附:委托代理人身份證復(fù)印件
【公司委托合同】相關(guān)文章:
公司委托合同10-20
公司委托合同10-18
(精選)公司委托合同08-07
公司委托合同模板11-02
公司委托合同【熱門】04-02
公司通用委托合同09-05
公司委托合同【薦】03-16
公司委托合同【精】03-18
公司委托合同【熱】03-18
【熱】公司委托合同03-18