国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

公司委托合同

時間:2024-11-04 06:02:11 委托合同 我要投稿

關于公司委托合同(通用7篇)

  隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么相關的合同到底怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的關于公司委托合同,希望能夠幫助到大家。

關于公司委托合同(通用7篇)

關于公司委托合同1

  發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________

  委托代理人:___單位:___住所地址:____聯(lián)系電話:_____

  承包方(以下簡稱乙方):_________

  法定代表人:__注冊地址:___聯(lián)系電話:_____

  依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。

  第一條工程概況

  1、1工程地點:___市____區(qū)(縣)____路____號____樓____室。

  1、2住房結構:___房型___房______廳___套,施工面積____平方米。

  1、3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:

  (1)乙方包工、包全部材料

 。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料

 。3)乙方包工、甲方包全部材料

  1、4總價款:___元,大寫(人民幣):____。其中:材料費:___,人工費:__,管理費:___,設計費:___,垃圾清運費:____,稅金:____,其他費用:___。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

  1、5工程期限____天;開工日期____天____月___日;竣工日期____天___月____日;

  1、6工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

  第二條施工單位資格

  乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。

  第三條材料供應

  3、1按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

  3、2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。

  第四條工程質量

  4、1本工程執(zhí)行____(填建筑裝飾工程技術規(guī)程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

  4、2本工程由___方設計施工方案。

  4、3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。4、4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

  4、5在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

  4、6施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,申請由___部門對工程質量予以認證,經(jīng)認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

  第五條工程驗收

  5、1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:___。乙方應提前___天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);

  5、2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(見附表九:工程結算單);

  5、3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。

  第六條工程款支付方式

  6、1雙方約定按下列第___種方式支付工程款:(1)本合同簽訂后,開工前____至___日,甲方支付相當于總價款____%的工程款;(2)完成____%的工程量之日后的___日內,甲方支付相當于總價款___%的工程款;(3)竣工驗收后___日內,甲方支付相當于總價款____%的工程款。(4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款____%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

  6、2因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

  6、3雙方款項往來,均應出具收據(jù)。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。

  6、4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格后___年內沒有發(fā)生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

  第七條有關安全生產(chǎn)和防火約定

  甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

  第八條工程監(jiān)理

  8、1本工程甲方委托監(jiān)理,應與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。

  8、2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。

  8、3為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理?偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。

  第九條施工圖紙

  雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供:

  9、1甲方在開工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。

  9、2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式___份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_____元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

  9、3使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協(xié)議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。

  第十條乙方駐工地代表

  乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:

  10、1乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。

  10、2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。

  10、3乙方代表易人,乙方應于易人前____天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。

  第十一條甲方工作

  11、1甲方應在開工前____天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。

  11、2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。

  11、3如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔有關費用。

  11、4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

  11、5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

  11、6參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。

  第十二條乙方工作

  12、1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;

  12、2嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

  12、3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

  12、4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

  12、5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

  12、6指派___為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

  12、7乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。

  第十三條工程變更

  工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。

  第十四條工期延誤

  14、1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:(1)工程量變化或設計變更;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。

  14、2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。14、3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。

  14、4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

  第十五條違約責任

  15、1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失;

  15、2未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

  15、3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;

  15、4由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。

  15、5由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;

  15、6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的`____%向甲方支付違約金。

  15、7甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

  15、8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

  第十六條合同的變更和解除

  17、1合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

  17、2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。

  第十七條垃圾清運

  因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的____地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)___元(此費用不在工程價款內)。

  第十八條聲明及保證

  甲方:

  18、1甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。

  18、2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

  18、3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  18、4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  乙方:

  18、1乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。

  18、2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

  18、3在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

  18、4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

  第十九條保密

  雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

  第二十條不可抗力

  本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在____天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

  第二十一條通知

  21、1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

  21、2各方通訊地址如下:______。

  21、3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

  第二十二條爭議的處理

  22、1本合同受___國法律管轄并按其進行解釋。

  22、2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第___種方式解決:(1)提交___仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。

  第二十三條解釋

  本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

  第二十四條補充與附件

  本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

  第二十五條合同效力

  本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年,自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份,具有同等法律效力;合同副本___份,送____留存一份。

  甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

  委托代理人(簽字):___法定代表人(簽字):___

  _______年____月____日______年____月____日

  簽訂地點:_________簽訂地點:________

關于公司委托合同2

  甲方:______________

  乙方:______________

  甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,在平等互利的基礎上,甲方委托乙方維護公司計算機網(wǎng)絡達成以下條款:

  一、服務細則

  1、服務范圍

  臺式計算機

  激光打印機、針式打印機、噴墨打印機

  電腦顯示器

  網(wǎng)絡集線、交換設備

  其他疑難問題

  2、服務地點

  乙方服務地址:___________(包含取件、送件、維修)

  公司辦公地點:__________________________________

  3、服務時間

  服務時間為____年____月____日到____年____月____日,除國家規(guī)定節(jié)假日外,每周一至周五上午____:____至下午____:____。提供免送維修服務。

  客戶免送維修服務響應時間為4小時,響應時間的計算是從本公司接到客戶的維修通知開始,到本公司維修人員開始與客戶聯(lián)系止。

  自維修人員開始與客戶聯(lián)系起至本公司維修人員到達服務地點止,其中所用時間即是到達現(xiàn)場時間,最低限度48小時內到達。

  4、服務條款

  現(xiàn)場取機或現(xiàn)場維修,本公司維修人員將前往服務地點維修或取機返回維修。

  本公司將有專職維修人員提供每月一次的現(xiàn)場例行檢查維修。

  維修過程中,對出現(xiàn)故障的設備進行檢測并加以修理,本公司將提供一切必要的勞務、零件和材料,保障客戶的設備正常工作。如果,需要更換零件,則用新的或與原件相當?shù)牧慵。對于修理費用超過設備現(xiàn)有估價____%的需征得客戶同意。

  在尋求永久的解決辦法之時,可能會提供暫時的應急措施供客戶采用。

  如果本公司決定需要額外零件或資料,就將設備取回公司維修部重新修理,

  本公司將根據(jù)客戶的維修設備提供維修過程中的備件,若出現(xiàn)備件短缺則有客戶協(xié)助解決,本公司不承擔必須提供備件的責任。

  二、客戶責任

  1、客戶應按照正確操作方法, 正常使用電腦。

  2、如果客戶計算機、計算機網(wǎng)絡發(fā)生故障,需要本公司提供更換配件,在保修期內,本公司將免費保修。在保修期外,本公司將以更換配件的`成本價向客戶收費。

  3、在安裝維護中客戶應提供方便,配合本公司維修人員正常工作。

  4、對電腦及外部設備中存儲的重要文件數(shù)據(jù),客戶應有備份,妥善保存。

  5、客戶在要求免送維修服務之前,應執(zhí)行產(chǎn)品操作手冊中具體規(guī)定的所有自測和檢修步驟,以書面形式提供產(chǎn)品機型號,序列號,目前故障表現(xiàn)以及其他有關故障情況。

  6、本公司維修人員有權接觸和使用認為維修產(chǎn)品所必需的一切信息和設備。

  7、客戶要向本公司維修人員提供操作配件和消耗品,如紙,磁盤,色帶,卡片,格式化磁盤,以及客戶正常操作中會用到的其他類似用品。

  三、服務限度

  1、功能性清潔,除非產(chǎn)品享受服務規(guī)定的有關功能性清潔或表面清潔工作,否則,凡涉及清潔,定期保養(yǎng)有關問題的工作,均不包含在本公司的服務內。

  2、軟件和網(wǎng)絡支持,除非產(chǎn)品享受服務規(guī)定的有關軟件或與網(wǎng)絡有關問題的維修工作,否則均不包含在本公司的服務內。

  3、過期產(chǎn)品,已過特定支持時間的過期產(chǎn)品不包括在客戶免送維修服務范圍內。

  4、所有象地震,火山、洪水、火災等不可抗力引起的設備不能正常工作不包含在本公司客戶免送維修服務范圍內。

  5、消耗類產(chǎn)品,如噴墨打印頭,硒鼓,電池,繪圖筆,紙張等,無配件類產(chǎn)品,如無器件類,連接件,電纜,外接直流變壓器等。

  6、所有人為因素引起的使用不當,比如雜物進入機內,不包含在客戶免送維修范圍內。

  四、收費標準

  1. 工作站¥____元/臺/月。

  工作站數(shù)量____臺。

  合計:¥____元

  2、打印機¥____元/臺/月

  打印機數(shù)量:____臺。

  合計:¥____元

  3、總價:¥____元

  五、付款方式

  客戶自服務協(xié)議簽字生效之日起,向本公司付款,以____個月一計,一次付清。

  甲方代表:_______________

  乙方:___________________

  _______年______月______日

關于公司委托合同3

  甲方(委托方):_____業(yè)主管理委員會

  乙方(受委托方):_____物業(yè)管理公司

  為加強_____小區(qū)(大廈)的物業(yè)管理,保障房屋和公用設施的正常使用,為業(yè)主創(chuàng)造優(yōu)美、整潔、安全、方便、舒適、文明的居住環(huán)境,根據(jù)_____市物業(yè)管理方面的法規(guī)和政策,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以便共同遵守。

  第一條物業(yè)管理內容

  1.甲方將位于_____區(qū)_____路的_____范圍內的物業(yè)委托給乙方實行統(tǒng)一管理,綜合服務。

  2.管理事項包括:

  (1)房屋的使用、維修、養(yǎng)護;

  (2)物業(yè)范圍的公用設施、設備及場所(地)(消防、電梯、機電設備、路燈、走廊、自行車、房、棚、園林綠化地、溝、渠、池、井、道路、停車場等)的使用、維修、養(yǎng)護和管理;

  (3)清潔衛(wèi)生(不含垃圾運到中轉站后的工作);

  (4)公共生活秩序;

  (5)文娛活動場所;

  (6)便民服務網(wǎng)點及物業(yè)范圍內所有營業(yè)場所;

  (7)車輛行使及停泊;

  (8)物業(yè)檔案管理;

  (9)授權由物業(yè)管理公司管理的其他事項。

  第二條委托物業(yè)管理形式

  承包經(jīng)營、自負盈虧。

  第三條物業(yè)管理期限

  委托管理期限為_____年,自___年___月___日起到___年___月___日止。

  第四條雙方權利、義務

  1.甲方權利、義務:

  (1)根據(jù)本合同規(guī)定甲方將住宅區(qū)委托乙方實行物業(yè)管理;

  (2)監(jiān)督乙方對公用設施專用基金的合理使用,并按公用設施專用基金管理辦法撥付給乙方。

  (3)按市政府規(guī)定的比例提供商業(yè)用房(總建設面積的__%)__平方米給乙方,按月租金_元租用,并負責辦理使用手續(xù);

  (4)給乙方提供管理用房__平方米(其中辦公用房__平方米,員工宿舍__平方米),按月租金__元租用;

  (5)負責向乙方提供本住宅區(qū)工程建設竣工資料一套并在乙方管理期滿時予以收回;

  (6)不得干涉乙方依法或依本合同規(guī)定內容所進行的管理和經(jīng)營活動;

  (7)對乙方的管理實施監(jiān)督檢查,每半年一次考核評定,如因乙方完不成第六條規(guī)定的目標和指標或管理不善造成重大經(jīng)濟損失,有權終止合同;

  (8)負責確定本住宅區(qū)管理服務費收費標準;

  (9)委托乙方對違反物業(yè)管理法規(guī)和規(guī)章制度以及業(yè)主公約的行為進行處理:包括予以罰款、責令停工、責令賠償經(jīng)濟損失,以停水、停電等措施對無故不繳有關費用或拒不改正違章行業(yè)責任人進行催交、催改;

  (10)協(xié)助乙方做好宣傳教育、文化活動,協(xié)調乙方與行政管理部門、業(yè)主間的關系;

  (11)政策規(guī)定由甲方承擔的其他責任。

  2.乙方責任、權利、義務:

  (1)根據(jù)有關法律、法規(guī),結合實際情況,制訂本住宅區(qū)物業(yè)管理的各項規(guī)章制度;

  (2)遵守各項管理法規(guī)和合同規(guī)定的責任要求,根據(jù)甲方授權,對本住宅區(qū)物業(yè)實施綜合管理,確保實現(xiàn)管理目標、經(jīng)濟指標,并承擔相應責任,自覺接受甲方檢查監(jiān)督;

  (3)根據(jù)住宅區(qū)內大、中修的`需要制訂維修方案,報甲方審議通過后,從公用設施專用基金中領取所需的維修經(jīng)費;

  (4)接受甲方對經(jīng)營管理過程中財務帳目的監(jiān)督并報告工作,每月向甲方和住宅區(qū)管理部門報送一次財務報表,每三個月向全體業(yè)主張榜公布一次管理費收支帳目;

  (5)對住宅區(qū)的公用設施不得擅自占用和改變其使用功能,乙方如在住宅區(qū)內改擴建完善配套項目,須報甲方和有關部門批準后方可實施;

  (6)乙方須本著高效、精干的原則在本住宅區(qū)設置管理機構和人員;

  (7)建立本住宅區(qū)物業(yè)管理檔案并負責及時記載有關變更情況;

  (8)負責測算住宅區(qū)管理服務費收費標準并向甲方提供測算標準與依據(jù),嚴格按照甲方審議通過的收費標準收取,不得擅自加價;

  (9)有權依照甲方委托和業(yè)主公約的規(guī)定對物業(yè)主公約和物業(yè)管理規(guī)章制度進行處理;

  (10)在管理期滿時向甲方移交全部專用房屋及有關財產(chǎn)、全部物業(yè)管理檔案及有關資料;

  (11)開展卓有成效的社區(qū)文化活動和便民服務工作;

  (12)有權選聘專營公司承擔住宅區(qū)物業(yè)管理的專項業(yè)務并支付費用,但不得將住宅區(qū)物業(yè)管理的整體責任及利益轉讓給其他人或單位。

  第五條物業(yè)管理目標和經(jīng)濟指標

  1.各項管理指標執(zhí)行物業(yè)行政主管部門規(guī)定的各項標準,要求住宅區(qū)在乙方接管后___年內達到___標準。

  2.確保年完成各項收費指標__萬元,合理支出__萬元,乙方可提成所收取管理費的___%作為經(jīng)營收入。

  第六條風險抵押

  1.乙方在合同簽訂之日起三日內向甲方一次性支付人民幣___元,作為風險抵押金。

  2.乙方完成合同規(guī)定的管理目標和經(jīng)濟指標,甲方在合同期滿后三日內退還全部抵押金及銀行活期存款利息。

  3.如由于甲方過錯致使本合同不能履行,由甲方雙倍返還抵押金并賠償乙方經(jīng)濟損失。

  4.如由于乙方過錯致使本合同不能履行,乙方無權要求返還抵押金,并應賠償甲方經(jīng)濟損失。

  第七條獎罰措施

  1.在各項管理目標、經(jīng)濟指標全面完成的前提下,管理費如有節(jié)余,甲方按節(jié)余額_____%獎勵乙方。

  2.如該住宅區(qū)被評為全國、省、市文明住宅小區(qū),甲方分別獎勵乙方人民幣_____元(全國)、_____元(省)、_____元(市);獲得上級部門單項獎或有關榮譽的獎金另訂;如在乙方管理期間,由乙方獲得的文明小區(qū)稱號被上級部門取消,則乙方應全部返還上述獎金及銀行活期存款利息。

  3.如果甲方不完成應負的合同責任,由此而影響乙方的承包管理目標和經(jīng)濟指標,或給乙方造成直接經(jīng)濟損失,甲方應當給予補償或承擔相應責任。

  4.如果乙方?jīng)]有完成合同責任或管理目標和經(jīng)濟指標,甲方應當責成乙方限期改正,情節(jié)嚴重的處以人民幣_____至_____元的罰款,直至終止合同,經(jīng)濟損失由乙方承擔。

  5.由乙方管理不善或重大失誤,造成住戶經(jīng)濟損失或生活嚴重不便的,應當賠償甲方或業(yè)主及使用人的經(jīng)濟損失。

  第八條合同更改、補充與終止

  1.經(jīng)雙方協(xié)商一致,可對本合同條款進行修訂更改或補充,以書面合同為準。

  2.合同規(guī)定的管理期滿,本合同自然終止,各方如欲續(xù)訂合同,須于期滿前三個月向對方提出書面意見。

  3.合同終止后,乙方可參加甲方的管理招標并在同等條件下優(yōu)先承包管理。

  第九條其他事項

  1.本合同執(zhí)行期間,如遇不可抗拒的自然災害(臺風、洪水、地震等),造成經(jīng)濟損失的,雙方應相互體諒,共同協(xié)商,合理分攤。

  2.本合同自簽訂之日起生效;附件1、2、3、4、_____、_____為合同的有效組成部分。

  3.本合同正式一式三份,甲、乙雙方和物業(yè)管理部門各執(zhí)一份,具有同等法律約束力。

  4.雙方如對合同發(fā)生爭議,協(xié)商不成的,可提請物業(yè)管理部門調解,或訴至人民法院。

  5.________.

  6.________.

  甲方(蓋章):_____乙方(蓋章):_____

  代表(簽名):_____代表(簽名):_____

  時間:___年___月___日

關于公司委托合同4

  原告楊林,男,1966年5月20日出生,漢族,湘潭市人,住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號。

  委托代理人陳暉,女,1972年3月26日出生,漢族,長沙市人,住長沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號12棟2405房。

  被告廣州銀曼古貿易有限公司,住所地:廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場a座1803號。

  法定代表人朱芙蓉,該公司總經(jīng)理。

  原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案,于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后,依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭,于__年9月15日公開開庭進行了審理,書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經(jīng)本院合法傳喚,無正當理由拒不到庭參加訴訟,本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結。

  原告楊林訴稱: 年 月 日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據(jù)約定,原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據(jù)》確認了與原告的加盟合作關系,并對原告開具了《授權書》,授權原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟經(jīng)營的需要完成了全部籌備工作,包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后,卻突然接到步步高華隆店通知:被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權,并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告,被告承認了上述行為,卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益,請求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案的訴訟費。

  原告楊林為支持其訴訟請求,向法庭提交以下證據(jù):

  1、 被告單位注冊登記資料,證實被告主體資格;

  2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》,證實原、被告之間的加盟合作關系;

  3、被告出具的《法定代表人身份證明書》,證實原告匯款的依據(jù);

  4、工商銀行匯款單,證實原告依證據(jù)2的約定向被告賬戶匯入100 000元;

  5、 年 月 日被告出具的《收款收據(jù)》,證實被告確認了和原告的加盟合作關系;

  6、被告開具的《授權書》,證實被告確認了和原告的加盟合作關系,確定了加盟經(jīng)營的位置;

  7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》,證實原告依證據(jù)2、6已經(jīng)完成了基本籌備工作;

  8、被告開具的另一份《授權書》,證實被告無故終止和原告的加盟合作關系,又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。

  被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱:《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。

  被告沒有向法庭提交證據(jù)材料。

  以上證據(jù)被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證,因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經(jīng)過,因此本院對上述證據(jù)1-8的真實性、合法性、關聯(lián)性予以確認。

  根據(jù)以上認定的證據(jù),以及原告的陳述和被告的書面答辯意見,本院認定以下事實:

   年 月 日,原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份,原告依《確認單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據(jù)》,隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后,步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商,終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經(jīng)原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實,了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下,單方取消了對原告的授權,終止了和原告的加盟合作關系,重新對另一加盟商出具了《授權書》,原告對此向被告提出異議,但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴,提出如訴稱之請求。

  本院認為, 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱,但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數(shù)量,具備合同成立的基本要件,同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款,原告只能表示全部同意或者不同意,《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式,要約到達受要約人時生效,承諾到達要約人時生效,承諾生效時合同成立,該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元,被告認可了雙方的.加盟關系,且原告為履行合同完成了基本準備工作,應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,與本案實際情況不符,被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定,當事人協(xié)商一致,可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同,但被告未提供證據(jù)證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定,對解除合同有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此,被告辯稱其依據(jù)《確認單》中的約定,有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。經(jīng)本院審查,《確認單》中對此約定的內容為:“在簽訂此合作確認單后一個月,被告若無法與原告確認最終合作事宜,則無條件全額無息退還首批貨款給原告!痹摋l款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款,該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖,該條款為無效條款,對原告沒有約束力,故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約,原告請求判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據(jù)此,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定,判決如下:

  原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效,被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。

  案件受理費100元,由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。

  如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。

  審 判 長 過 偉 國

  審 判 員 雷 達

  人民陪審員 傅 旭 光

   年 月 日

  代理書記員 ___

關于公司委托合同5

  _______________字第___________號

  茲委托_______代理我方前往_______就_________權限范圍內依法簽訂經(jīng)濟合同,由我方負責執(zhí)行,承擔責任。

  附:我方情況:

  營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________

  發(fā)照機關: _______________________

  經(jīng)濟性質:_________________________

  注冊資金:_________________________

  核定經(jīng)營(生產(chǎn))范圍:_____________

  主管(產(chǎn)): ______________________

  兼營(產(chǎn)): ______________________

  開戶銀行:_________________________

  賬 戶:_________________________

  單位公章:_________________________

  ___________________年_____月_____日

  本委托書有效期限至____年___月____日止。

  注:1.本委托書系法人、農(nóng)村承包經(jīng)營戶、個體工商戶委托代訂經(jīng)濟合同的法律文書,由委托單位填寫加蓋印章交受托單位(人)在授權范圍內代簽合同。并作為正式合同的附件交付對方當事人保存。

  2.委托書內容必須填寫真實,清楚,不得涂改,不得轉讓或出賣。

關于公司委托合同6

  委托人:(下稱甲方)

  姓 名: 身份證:

  通訊地址: 聯(lián)系電話: 公司名稱:

  通訊地址: 聯(lián)系電話:

  受托人(下稱乙方)

  姓 名: 身份證:

  通訊地址: 聯(lián)系電話:

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī),甲、乙雙方本著自愿、平等、順暢合作、互利共贏的經(jīng)營原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商,就委托經(jīng)營**公司項目,訂立本協(xié)議,謹以共同遵守:

  第一條:甲方自愿將自己原經(jīng)營的**公司委托給乙方實行統(tǒng)一經(jīng)營管理,包括公司名稱、各種證件,所有公用及輔助設施,甲方不參與生產(chǎn)經(jīng)營管理。

  第二條:在本協(xié)議有效期內,甲方不得與任何第三方簽訂租賃合同。

  第三條:本協(xié)議有效期自雙方簽訂之日起至 年 月 日。(有效期 年)

  第四條:甲乙雙方同意在協(xié)議簽訂后的第三年開始計回報金。

  1、甲方同意乙方在協(xié)議簽訂后第一年虧損1000萬元人民幣。

  2、乙方第二年零利潤上交。

  3、乙方在第三年開始按年利潤的25%上交給甲方。

  4、乙方負責確保在崗工人工資按國家政策發(fā)放。

  第五條:協(xié)議簽訂后公司所有產(chǎn)生的政策性費用及會議費、辦公費、差旅費、招待費等由乙方負責。

  第六條:由乙方在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,進行的大修、改造、改擴建等項目形成固定資產(chǎn)的,產(chǎn)權歸乙方所有,解除協(xié)議時由甲方按照國家相關規(guī)定、程序購買此項固定資產(chǎn)。

  第七條:各級管理機構和管理人員的配臵使用,由乙方負責。

  第八條:甲方原有的財賬、債權糾紛與乙方無關。

  第九條:甲方的權力及義務

  1、按本協(xié)議約定收取定額回報金的權利。

  2、監(jiān)督乙方在生產(chǎn)經(jīng)營過程中遵守法律、法規(guī)的權利。若因乙方發(fā)生違法經(jīng)營可能造成行政、經(jīng)濟上的責任,甲方有權向乙方提出書面整改意見。若乙方收到甲方書面整改意

  見三個月個不能改正時,甲方有權要求終止合同。

  3、甲方有權對生產(chǎn)設施進行監(jiān)督檢查。

  4、甲方有義務為乙方提供一個良好的外部經(jīng)營環(huán)境,負責辦理公司的消防、環(huán)保、安全等方面的許可證手續(xù),發(fā)生影響委托經(jīng)營時應承擔相應責任。

  5、甲方保證乙方公用設施的正常使用。如:水、電、汽、路等(上級水電部門限水、限電、檢修等特殊原因導致停水、停電除外)。

  6、甲方不得無故干擾乙方的自主經(jīng)營權、人事權。

  7、因訴訟、仲裁、發(fā)生民事糾紛案需辦理有關手續(xù)的,甲方有義務提供相應手續(xù)和幫助,費用由乙方承擔。

  第十條:乙方權利和義務

  1、委托經(jīng)營期間,甲方出讓本協(xié)議約定之外產(chǎn)權時,同等條件下,乙方享有優(yōu)先權。

  2、委托經(jīng)營期滿后,甲方需繼續(xù)委托經(jīng)營或出讓產(chǎn)權時,同等條件下乙方享有優(yōu)先權。

  3、乙方有權獲取定額回報金之外的收益。

  4、乙方有權在生產(chǎn)經(jīng)營需要的情況下,對廠區(qū)或設備進行改造和改擴建。

  5、乙方有義務選派有較高水平的管理人員,不斷提高管理水平,創(chuàng)造更大利潤效益。

  6、乙方有義務遵守國家法律、法規(guī)進行生產(chǎn)經(jīng)營、杜絕非法經(jīng)營。

  7、乙方有義務對委托經(jīng)營期間的安全、環(huán)保等生產(chǎn)問題負責。

  8、乙方有義務對生產(chǎn)設備,廠區(qū)進行日常維護與養(yǎng)護。

  9、按約定的方式向甲方繳納約定的.回報金。

  10、其他依照國家法律法規(guī)和本協(xié)議應當享有的權利和義務。

  第十一條:違約責任

  如果一方不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定或單方終止合同的,應當承擔違約責任,由此給對方造成損失的應當承擔全部賠償責任。

  在委托經(jīng)營期間內若遇不可抗拒的原因(如重大政策調整,政府征地或上級指令造成不能生產(chǎn)經(jīng)營,重大自然災害等)須解除協(xié)議的,雙方互相免責。

  第十二條:本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲、乙雙方自行協(xié)商解決,如協(xié)商無果,任何一方均可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V對方。

  第十三條:本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商,所達成之補充協(xié)議作為本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。

  第十四條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,每份具有同等的法律效力。

  第十五條:本協(xié)議自雙方授權代表簽署之日起生效。

  甲 方: 乙 方:

  代 表: 代 表:

  簽署時間:年 月 日 簽署時間: 年 月 日

關于公司委托合同7

  _________(以下簡稱甲方)因申請股票上市,現(xiàn)委托_________(以下簡稱乙方)的律師辦理有關法律事務,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立下列各條,共同遵守履行:

  一、乙方接受甲方的委托,指派_________律師為甲方辦理股票上市的有關法律事務。

  二、甲方應真實地向乙方律師提供有關的全部材料。乙方接受委托后,發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實、弄虛作假,有權終止本合同,依約所收費用不予退還。

  三、乙方律師應認真負責,對甲方提供的全部材料進行法律方面的審查,出具法律意見書,但對甲方提供材料的真實性不負責任。

  四、由于乙方的.過錯,造成所出具的法律意見書出現(xiàn)錯誤,如果受損害的善意第三人提出賠償請求,甲方負責賠償后,乙方應承擔賠償責任,最高賠償額以_________保險公司規(guī)定的為準。

  五、乙方律師應對甲方尚未了結的經(jīng)濟仲裁、訴訟和有關爭議勝訴敗訴及其經(jīng)濟后果作出認真的預測分析,但該部分的法律意見書只是一種參考意見,乙方律師對此不承擔任何責任。

  六、甲方應為乙方在辦理法律事務時提供便利,并承擔乙方因此而發(fā)生的交通、通訊及材料等費用,該費用為律師的辦案費。

  七、參照中國司法部制定的《律師業(yè)務收費管理辦法及收費標準》,經(jīng)雙方協(xié)商同意,律師費的計算方法一般情況按_________計算,二項總和為律師費。如果甲方委托的事務難度較大,所需時間較長,律師費的數(shù)額,甲、乙雙方可另行協(xié)商收費。

  八、乙方先按半數(shù)計收律師費,即_________元,在簽訂本合同的三天內支付,該律師費無論甲方的股票最終能否上市,乙方都不予退還。余下部分的律師費在甲方的股票得到批準上市交易后付清。

  九、如乙方無故終止履行合同,律師費退還用方;如甲方無故終止,律師費不子退還。甲方未付的律師費用,乙方有權追索。

  十、本合同有效期限,自簽訂之日起至股票上市為止。

  甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

  代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【公司委托合同】相關文章:

公司委托合同(經(jīng)典)03-15

【經(jīng)典】公司委托合同02-25

公司委托合同12-05

(精選)公司委托合同08-07

公司委托合同12-06

公司委托合同實用03-13

[必備]公司委托合同08-07

公司委托合同【熱門】08-07

[實用]公司委托合同08-07

公司委托合同(精)08-07