商品房房買賣合同(必備)
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的商品房房買賣合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
商品房房買賣合同 篇1
甲方(賣方):_______________身份證號碼:___________________________
乙方(買方):_______________身份證號碼:___________________________
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
1.1座落于______________________________,建筑面積為_________平方米;套內(nèi)建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積__________平方米;
1.2出售房屋的所有權(quán)證(不動產(chǎn)權(quán)證)證號為___________________________;
1.3房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證。
3.1該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
3.2該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。甲方還應(yīng)當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設(shè)施、設(shè)備,轉(zhuǎn)讓給乙方,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,乙方不再另行支付價款。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設(shè)定擔保、沒有權(quán)屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。若因此發(fā)生相關(guān)糾紛,其后果由甲方承擔。甲方需付乙方違約金_________萬元。甲方保證出售房屋中未曾發(fā)生過重傷、非正常死亡、嚴重刑事案件等可能導致乙方心理不安的嚴重情況,不存在不正常輻射及其他致病等情況,若有,甲方必須盡到告知義務(wù)。如果乙方發(fā)現(xiàn)房屋中曾經(jīng)發(fā)生過上述情況而甲方未曾予以書面披露的,乙方有權(quán)解除合同或者要求甲方支付違約金____________萬元。
第三條計價方式與價款按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣_________元整;
第四條履約定金乙方在________年____月____日前付給甲方定金人民幣(大寫__________________)元,(小寫_________)元。定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第五條價款支付:乙方分三期付給甲方:
第一期:在________年____月____日前付人民幣______萬元;
第二期:在不動產(chǎn)權(quán)證過戶手續(xù)辦理完畢之日,付款______萬元;
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。每期付款,甲方收到后向乙方出具收據(jù)并簽字畫押。乙方以轉(zhuǎn)賬方式向甲方支付款項,甲方收款信息如下:開戶:____________________________________。開戶名稱:____________________________________。賬號:____________________________________。
第六條不動產(chǎn)權(quán)變更
1、甲、乙雙方同意,雙方應(yīng)于本合同生效之日起____日內(nèi)辦理過戶手續(xù)。
2、在乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移時,如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權(quán)解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同
第九條承擔違約責任。
3、辦理以上手續(xù)應(yīng)當繳納的'稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。
第七條附屬設(shè)施等相關(guān)手續(xù)辦理時間約定:
1、甲、乙雙方定于________年____月____日正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于________年____月____日前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的更名手續(xù)。
3、甲方應(yīng)在房屋交付前將其落戶于該房屋的戶籍關(guān)系遷出。
第八條共有產(chǎn)權(quán)人情況甲方確認本合同所售房屋(有無)共有產(chǎn)權(quán)人。如果有,無論不動產(chǎn)權(quán)證上是否登記了共有權(quán)人,甲方需提供共有產(chǎn)權(quán)人同意甲方出售房屋的書面意見。
第九條違約責任
1、甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期______天按房價的總額________計算違約金給與乙方。逾期超過____個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并按房屋總價的______%向乙方支付違約金。
商品房房買賣合同 篇2
賣方:________(甲方)
身份證號碼:________
住址:買方:________(乙方)
身份證號碼:__________
住址:_____
正文
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
主體內(nèi)容:
乙方同意購買甲方擁有的座落在__市__區(qū)__擁有的.房產(chǎn),建筑面積為__平方米。
上述房產(chǎn)的交易價格為:人民幣___元整(大寫:__元整)。
本合同簽定之日,乙方向甲方支付購房定金__元整。
付款時間與辦法:甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣__元整給甲方,剩余房款人民幣__元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方。
甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日將房產(chǎn)交付給乙方使用。
經(jīng)雙方協(xié)商決定,交易稅費由___方承擔,中介費及產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由__方承擔。
合同持有者
本合同一式___份,甲方產(chǎn)權(quán)人一份,乙方一份,見證人一份,…….
結(jié)尾
本合同至鑒定之日起生效,甲乙雙方共同遵守,不得反悔。
買賣雙方及見證人簽字摁手印
賣方(甲方):________
身份證號碼:_______
地址:_________
電話:________
買方(乙方):________
身份證號碼:________
地址:________
電話:________
見證人:_____
身份證號碼:________
地址______
電話______
日期
___年___月___日
商品房房買賣合同 篇3
出售方(甲方):
地址:
電話:
購買方(乙方):
姓名:
性別:
出生日期:
年 月 日
國籍:
身份證號碼:
電話:
地址:
第一條 本合同依據(jù)中華人民共和國法律制定。
第二條 甲方經(jīng)
人民政府文件批準,取得位于 市
地段,占地面積 平方米的土地使用權(quán),使用期限自
至
止,共計 年,土地所有權(quán)屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬 結(jié)構(gòu),定名為 ,由甲方出售。
第三條 乙方自愿向甲方購買上述樓宇內(nèi)的第 座(幢)樓 單元,建筑面積為 平方米,占地(分攤面積 平方米) 平方米。由甲方于 年 月 日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
1.人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
2.施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問題不能及時解決;
3.其他非甲方所能控制的事件。
上述原因必須以
市有關(guān)主管部門的證明文件為依據(jù)。
第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為 幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角整。
付款方式由乙方按指定收款銀行:
賬戶名稱:
賬號:
付款辦法:
第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權(quán)追索違約利息,以應(yīng)付款之日起至實際付款之日止,按
銀行當時貸款利率計算利息。如乙方逾期三十天仍未付所欠款項和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索;如轉(zhuǎn)售盈利則盈利屬甲方所有。
第六條 甲方如未按本合同第三條的規(guī)定將樓宇單元交付乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日第二天起至實際交付日止,以當時
銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的'損失。
第七條 在簽訂本合同時,甲方應(yīng)將乙方原認購時所交付的定金 退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條 甲方出售的樓宇須經(jīng) 市建筑質(zhì)量檢驗部門驗審合格,如質(zhì)量不合格時,乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將乙方付款在三十天內(nèi)退回乙方。
第九條 乙方在交清購樓款后,由 市房管部門發(fā)給房產(chǎn)權(quán)證書,業(yè)主即取得出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等權(quán)利。
乙方在使用期間,有權(quán)享用與該樓宇有關(guān)聯(lián)的公共通道、設(shè)施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設(shè)施和公共利益。
乙方所購樓宇只作 使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結(jié)構(gòu),如有損壞應(yīng)自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條 乙方所購樓宇,如發(fā)生出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等法律行為,應(yīng)經(jīng) 市公證處辦理公證后,由 市房產(chǎn)管理部門辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、登記手續(xù)。
第十一條 本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二條 本合同自簽訂并經(jīng) 市公證處公證之日起生效。
第十三條 如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著友好精神協(xié)商解決,不能解決時,按下列第 種方式解決;
1.向
仲裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴,
本合同共 頁,為一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份, 市公證處留存一份,均具有同等效力。
出售方(甲方):
購買方(乙方):
法定代表人:
法定代表人:
商品房房買賣合同 篇4
出賣人:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就商品房買賣達成如下協(xié)議:
第一條、買受人購買商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其平面圖見本合同附件一,房號以本合同第一條規(guī)定的項目為準)為商住用房,屬磚混結(jié)構(gòu),層高為4.2m。
第二條、定價方法和價格
按建筑面積計算,該商品房單價為______元/㎡,總金額為______元。除上述房價款外,甲方還收取以下費用:
1、天然氣開戶費2200元。
2、王麗防盜門1000元。
3、金融契稅(購房總額的2%)。
4、房屋維修基金(購房總價的2%)。
5、自來水開戶費654元。
6、電話開戶640元。
7、有線電視開戶費300元及電話開戶等。
第三條、區(qū)域確認和區(qū)域差異處理
根據(jù)國家政策,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)。
第四條、交貨期限
甲方應(yīng)按照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,在______年______月______日前將合格的商品房交付乙方使用。(不可抗力除外)。
第五條、債務(wù)糾紛
甲方保證所售商品房不存在產(chǎn)權(quán)糾紛和債券債務(wù)糾紛。該業(yè)務(wù)是由甲方原因造成的該商品房產(chǎn)權(quán)登記失敗或發(fā)生債務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。
第六條、甲方對基礎(chǔ)設(shè)施及配套建筑正常運營的承諾
1、交付時水、電、路已投入使用;
2、物業(yè)管理在交付時投入運行;
3、家庭安裝了有線電視和電話。
如果在規(guī)定時間內(nèi)不符合使用條件,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
第七條、保證責任
買受人應(yīng)當自該商品房交付之日起保修一年。
第八條、產(chǎn)權(quán)登記協(xié)議
甲方應(yīng)在商品房交付后30日內(nèi),將甲方要求的材料提交產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案,并為乙方辦理產(chǎn)權(quán)證。
第九條、乙方購買的商品房僅作住宅使用,在使用過程中,乙方不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。乙方不得擅自改變與該商品房相關(guān)的公共部位和設(shè)施的'使用性質(zhì)。
第十條、乙方應(yīng)服從甲方物業(yè)公司的統(tǒng)一管理,并按要求按期繳納物業(yè)管理費。第十一條因履行本合同發(fā)生的任何爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十二條、本合同附件與本合同具有同等法律效力。
第十三條、本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
電話:電話:
日期:
商品房房買賣合同 篇5
賣方:_______________________________
買方:_______________________________
一、為房屋買賣有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂合同如下:甲方自愿下列房屋賣給乙方所有:
1.房屋狀況:______ 房 屋 座 落 _幢_號_ 室_號_ 套數(shù)_ 建筑結(jié)構(gòu)_ 總層數(shù)_ 建筑面積_ 用途
2.該房屋的土地使用權(quán)取得方式"√":出讓、劃撥。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_________元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。
該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)嘉興市房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效,并對雙方都具有約束力,應(yīng)嚴格履行。
如有違約,違約方愿承擔違約責任,并賠償損失,支付違約費用。
六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費及辦理有關(guān)手續(xù)。
未盡事宜,雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;
協(xié)商不成的',雙方愿向仲裁委員會申請仲裁。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及稅務(wù)部門各一份,房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項:_____________________________________
甲方_______________ 乙方_______________
監(jiān)證機關(guān):_______________
代理人_____________________
代理人______________________
簽訂日期:___________年____月____日
商品房房買賣合同 篇6
甲方:__________
乙方:__________
甲乙雙方為購銷_____度假村商品房事宜,經(jīng)洽商簽訂合同條款如下,以便共同遵守。
第一條 乙方向甲方購買坐落在_____度假村_____組團內(nèi)_____樓房_____棟。建筑面積為_____平方米。其面積以_____省《建筑面積計算規(guī)則》為準。
第二條 商品房售價為人民幣_____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設(shè)施的費用,但不包括建筑稅和公證費。
第三條 付款辦法:預購房屋按房屋暫定價先付購房款_____%,計人民幣_____元,(其中_____%為定金)。待房屋建設(shè)工作量完成一半時再預付_____%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結(jié)清尾款。房屋建筑稅款由甲方代收代繳。
第四條 交房時間:甲方應(yīng)于_____年_____月將驗收合格的'房屋交付乙方。
第五條 乙方在接到甲方接房通知后的十天內(nèi)將購房款結(jié)清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委托甲方代管,并付甲方代管費(按房價的萬分之一/日計取)。
第六條 乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規(guī)定,對房屋質(zhì)量問題實行保修(土建工程保修一年,水電半年,暖氣一個采暖期)。
第七條 違約責任:
本合同生效后,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應(yīng)雙倍退還定金。
甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承擔應(yīng)交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。
第八條 乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。
第九條 乙方對所購房屋享有所有權(quán),但必須遵守國家有關(guān)房屋管理規(guī)定及度假村管理辦法。
第十條 甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí),應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,如雙方不能達成一致意見時,應(yīng)提交有關(guān)仲裁機關(guān)進行仲裁。
第十一條 本合同一式九份,正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本六份,雙方各執(zhí)三份,正副兩本具有同等法律約束力。
第十二條 本合同雙方簽字蓋章經(jīng)公證后生效。本合同未盡事宜另行協(xié)商。
第十三條 本合同附件:
房屋平面位置及占用土地范圍圖(略)
度假村別墅暫行管理辦法(略)
甲方:__________(蓋章)乙方:__________(蓋章)
代表:__________代表:__________
地址及電話:__________地址及電話:__________
開戶銀行:__________開戶銀行:__________
帳號:__________帳號:__________
___年___月___日___年___月___日
商品房房買賣合同 篇7
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》和其它相關(guān)法律的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就工廠轉(zhuǎn)讓事宜,按照“平等、自愿、合法”的原則,簽訂該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同。
一、轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)情況:_________________
房屋所有權(quán)證號碼:_________________
土地使用權(quán)證號碼:_________________
房地產(chǎn)座落:_________________市區(qū)街(路)號
建筑面積:_________________平方米;轉(zhuǎn)讓面積:_________________平方米
占地面積:_________________平方米;房屋用途:_________________工業(yè)廠房
房屋權(quán)利來源:_________________
土地使用權(quán)來源:_______________
二、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓包括土地使用權(quán)和房產(chǎn)所有權(quán)的'轉(zhuǎn)讓,該產(chǎn)權(quán)清晰,無糾紛。否則,甲方違約,該合同無效,并賠償乙方全部損失。
三、雙方申報成交價款(或房產(chǎn)價值)為人民幣(大寫)仟佰拾萬仟佰拾元整。
四、本合同經(jīng)雙方同意、蓋章,并經(jīng)房地產(chǎn)交易部門審查批準后有效。
五、雙方議定付款及房屋交付辦法(按下列第種辦理)
1、合同生效后,乙方付甲方定金(大寫)仟佰拾萬仟佰拾元整,經(jīng)房地產(chǎn)交易部門批準后乙方即付清余下的全部購房款:_________________(大寫)_____仟____佰____拾____元整,同時到房屋產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證部門申請辦理房屋所有權(quán)登記,甲方將房屋交付乙方。
2、乙方一次性付清全部購房款:_________________(大寫)____仟____佰____拾____元整,并到房屋產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證部門辦理《房屋所有權(quán)證》后,甲方將出賣的房屋交給乙方。
六、本合同簽訂生效后,雙方應(yīng)認真履行,如甲方中途反悔不賣,須以定金的兩倍賠償乙方,如乙方反悔不買,則定金歸甲方所有。
七、甲、乙雙方應(yīng)遵守國家房產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定交納稅費。
八、本合同未盡事項,甲、乙雙方可另行協(xié)議,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等效力。
九、本合同一式肆份,甲、乙方各執(zhí)一份,房地產(chǎn)交易部門存檔一份。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
商品房房買賣合同 篇8
原告:天津市____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
住所:天津________
負責人:______職務(wù):董事長
被告:天津市____________________置業(yè)有限公司
住所:天津___,郵編__
負責人:__電話:___
被告:________公司
住所:天津市____
負責人:______電話:__________
訴訟請求:
1、被告天津市____________________置業(yè)有限公司立即為原告辦理商品房買賣合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù);
2、被告天津市____________________置業(yè)有限公司向原告支付從20_年___月_日至房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)辦理完畢之日的違約金,支付標準為總房款的10%/年(按約定),二被告承擔連帶責任;
3、訴訟費用由二被告承擔;
事實和理由:
20_年___月___日,原告和被告天津市____________________置業(yè)有限公司(下稱“____________________置業(yè)”)簽署四份《天津市商品房買賣合同》,購買天津市_____樓底商四套,合同編號分別為_______(以下統(tǒng)稱“購房合同”),同日,原告和二被告共同簽署《商品房買賣合同補充協(xié)議》,約定買賣雙方違約責任,并由被告________公司為被告____________________置業(yè)提供連帶保證責任。
20_年___月___日,原告按照約定將總房款____萬元支付被告,但被告____________________置業(yè)至今沒有給原告辦理合同登記備案手續(xù)、房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。20_年___月_日,原告和被告____________________置業(yè)簽訂《補充協(xié)議》進一步明確被告____________________置業(yè)的違約事實和違約責任,被告____________________置業(yè)應(yīng)當賠償原告因此遭受的.經(jīng)濟損失和權(quán)益,直至房屋所有權(quán)登記手續(xù)辦理完畢。
以上事實,有購房合同、《商品房買賣合同補充協(xié)議》、《預售款專用收據(jù)》、《補充協(xié)議》等證據(jù)予以證明。根據(jù)我國《民法通則》及《合同法》等相關(guān)法律規(guī)定,原告依法被告履行合同義務(wù),并承擔違約責任。請求貴院查明事實,判如所請。
此致
天津市__人民法院
具狀人:
_____年_____月_____日
商品房房買賣合同 篇9
賣方(下稱甲方):________地址:________法定代表人:________
買方(下稱乙方):________身份證:________委托代理人:________委托代理人身份證:________
乙方已購買甲方開發(fā)的(以下簡稱為商品房),雙方已簽訂《商品房買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號為:(________)號,且辦理了房源網(wǎng)簽合同,網(wǎng)簽合同編號為:________號,F(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、此房價成交總價為:(人民幣)________元。
2、乙方已繳付樓款首期款:(人民幣)________元。
3、雙方退款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的
個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩推還乙方所有款項。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由乙方承擔。
六、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的.爭議全部解決。除本協(xié)議明確約定外,任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份,甲方執(zhí)________份,乙方執(zhí)________份,________份留存政府相關(guān)部門,均具同等法律效力。
甲方:________乙方:________
法定代表人:________委托代理人:________
________年____月____日________年____月____日
商品房房買賣合同 篇10
甲方(賣方):身份證號碼:
家庭住址:郵政編碼:電話:
乙方(買方):身份證號碼:
家庭住址:郵政編碼:電話:
鑒于《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的原則下,就買賣商品房事項達成如下協(xié)議:
第一條:乙方?jīng)Q定購買甲方所擁有的商品房,該商品房位于購物廣場紅旗街C1號,建筑面積為平方米。
第二條:商品房總價為(大寫)。
第三條:乙方應(yīng)先付款至甲方提供的.賬戶,商品房剩余房款在雙方可以辦理公證的日期內(nèi)一次性付清。任何一方不得違約,如有違約行為,違約方需按照商品房價格的兩倍向?qū)Ψ劫r償。
第四條:本合同的任何修改,須在被修改的處簽名并捺手印,否則該修改將會被視為無效。
第五條:由于甲方無法向乙方提供有效的房產(chǎn)證明等證件,在本合同生效后,若商品房被拆遷,拆遷款將全部歸乙方所有。如果需要,甲方應(yīng)積極配合拆遷證明,以證明該商品房屬于乙方所有。
第六條:如果在履行本合同的過程中,任何一方發(fā)生違約,應(yīng)返還對方購房總金額。
第七條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
日期:
商品房房買賣合同 篇11
出售方(稱甲方):地址:電話:
購買方(稱乙方):姓名:性別:
出生日期________年____月____日國籍身份證號碼電話地址
第一條本合同依據(jù)中華人民共和國法律和(深圳經(jīng)濟特區(qū)商品房產(chǎn)管理規(guī)定)制定。
第二條甲方經(jīng)____市人民政府文件批準,取得位于____市地段占地面積平方米的土地使用權(quán),使用期限自________年____月____日至年____月日止共計年,土地所有權(quán)屬中華人民共和國。甲方在上述土地興建__,屬結(jié)構(gòu),定名為,由甲方出售。
第三條乙方自愿向甲方購買上述__內(nèi)的第座(幢)樓單元,建筑面積為平方尺,占地(分攤面積平方尺)由甲方于________年____月____日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
一、人力不可抗拒的自然災(zāi)害;
二、施工中遇到異常的困難及重大技術(shù)問題不能及時解決的;
三、其它非甲方所能控制的事件。上述原因必須經(jīng)____市有關(guān)主管部門的證明文件為依據(jù),方能延期交付使用。
第四條甲乙雙方同意上述__單元售價為幣千百拾萬千百拾元角整。付款方式由乙方按指定收款銀行:帳戶名稱:帳號:付款辦法:
第五條乙方如未按本合同
第四條
第二款付款,甲方有權(quán)追索違約利息,以應(yīng)付款之日起至付款之日止,按____市銀行當時貸款利率計算利息付給甲方,如逾期三十天內(nèi),仍未付所欠款項和利息,甲方有權(quán)單方終止合同,將__出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索,如轉(zhuǎn)售盈益屬甲方所有。
第六條甲方如未按合同
第三條的規(guī)定將__單元交付乙方使用,應(yīng)按合同規(guī)定交付日
第二天起至交付日止,以當時____市銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。
第七條在簽訂本合同時,甲方應(yīng)將乙方原認購時所交付的定金__退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條甲方出售的__須經(jīng)____市建筑質(zhì)量檢驗部門驗審合格,如質(zhì)量不合格時,乙方有權(quán)提出退房,退房后甲方應(yīng)將乙付款現(xiàn)在三十天內(nèi)退回乙方。
第九條乙方在交清購樓款后,由____市房管部門發(fā)給房產(chǎn)權(quán)證書,業(yè)主即取得出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等權(quán)利,并依照國家和____省對深圳經(jīng)濟特區(qū)的有關(guān)規(guī)定,享受優(yōu)惠待遇。乙方在使用期間,有權(quán)享用與該__有關(guān)連的'公共通道、設(shè)施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設(shè)施和公共利益。乙方所購__只作使用。在使用期間不得擅自改變該__結(jié)構(gòu),如有損壞應(yīng)自費修繕。乙方購置的__所占用的土地,按有關(guān)土地管理規(guī)定繳納土地使用費。
第十條乙方所購__,如發(fā)生出租、抵押、轉(zhuǎn)讓等法律行為,應(yīng)經(jīng)____市公證處辦理公證后,由____市房產(chǎn)管理部門辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、登記手續(xù)。
第十一條本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
第十二條本合同自簽訂并經(jīng)____市公證處公證之日起生效。如發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)本著友好精神協(xié)商解決,不能解決時,應(yīng)提請____市仲裁機構(gòu)仲裁或____市人民法院裁決。
第十三條本合同共頁,為一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,____市公證處一份,均具有同等效力。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
________年____月____日________年____月____日
商品房房買賣合同 篇12
甲方(賣方):________________________
單位:____________職務(wù):____________
身份證號:________家庭住址:________
郵編:____________電話:____________
甲方(與上述甲方系夫妻關(guān)系):________
單位:____________職務(wù):____________
身份證號:________家庭住址:________
郵編:____________電話:____________
甲方夫妻身份證、結(jié)婚證見合同附件一
乙方(買方):________________________
單位:____________職務(wù):____________
身份證號:________家庭住址:________
郵編:____________電話:____________
乙方(與上述乙方系夫妻關(guān)系):
單位:____________職務(wù):____________
身份證號:________家庭住址:________
郵編:____________電話:____________
買方夫妻身份證、結(jié)婚證見合同附件二
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協(xié)議:
第一條甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,乙方?jīng)Q定購買甲方擁有土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)的商品房(以下簡稱商品房),商品房位于____幢____樓第____單元________號房屋。商品房建于________年____月____日,土地使用權(quán)證號為____________,房屋所有權(quán)證號為____________。屬_____磚混_____結(jié)構(gòu),建筑層數(shù)為____層。
第二條乙方向甲方購買商品房的建筑面積共_____平方米,共_____室____廳____衛(wèi)。(該商品房房屋平面圖見本合同附件三)。
第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權(quán)依法隨之轉(zhuǎn)移給乙方。
第四條商品房總金額為共______萬_____千_____百_____拾_____(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內(nèi)填阿拉伯數(shù)字,發(fā)生爭議以漢字大寫為準)
第五條乙方應(yīng)當在甲乙雙方共同到房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)進行辦理房屋權(quán)屬變更登記手續(xù)之日付房款____%。否則,甲方有權(quán)解除合同,或者要求乙方每日甲方支付相當于總房價0.1%的違約金。
鑒于乙方經(jīng)濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內(nèi)付清房款的'____%。若乙方違約,甲方有權(quán)要求乙方每日甲方支付相當于總房價0.1%的違約金。
甲方應(yīng)當在甲乙雙方共同到房產(chǎn)登記機關(guān)進行辦理房屋權(quán)屬變更登記手續(xù)之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。
第六條甲乙雙方應(yīng)當在簽訂合同之日起日內(nèi)攜帶有關(guān)商品房登記過戶所需的所有證件、資料、票據(jù)等,到市房產(chǎn)局將商品房辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂合同之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當于總房價0.1%的違約金。
該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協(xié)助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權(quán)立即解除合同,甲方應(yīng)當立即退還所收全部房款,并自確定不能登記過戶之日起有權(quán)要求甲方每日支付乙方相當于總房價0.1%的違約金。
甲方應(yīng)當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內(nèi)清掃干凈,不能留有垃圾,廢棄物等。
第七條甲方承諾該商品房內(nèi)從未發(fā)生過任何人死亡、從未發(fā)生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發(fā)生過其他使社會一般人居住在該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權(quán)解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應(yīng)自該事件發(fā)生之日起7日內(nèi)向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。
該商品房所有權(quán)轉(zhuǎn)移后,甲方承諾其不欠任何物業(yè)管理費、水費、電費等。如發(fā)生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起7日內(nèi)結(jié)清。否則從乙方通知甲方之日起第8日起,甲方每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金。
該商品房所有權(quán)轉(zhuǎn)移過程中及轉(zhuǎn)移后,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等提出任何權(quán)利(包括但不限于抵押權(quán)、留置權(quán)、交納土地出讓金權(quán)利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)等設(shè)施、設(shè)備的目的。如發(fā)生此情況,則乙方有權(quán)解除合同要求退房;如乙方暫不解除合同要求退房,則甲方應(yīng)自該事件發(fā)生之日起每日向乙方支付相當于總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。
第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同任何一處修改須經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。
第九條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條本合同連同附件共__頁,一式__份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,另一份提交市房產(chǎn)局辦理過戶手續(xù),均具有同等效力。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):______________
______年____月____日簽于____________年____月____日簽于_________
我保證甲方以后不會違約,如果甲方違約,我承擔保證責任。
甲方保證人:__________身份證號:________單位:________
______年____月____日
我保證乙方以后不會違約,如果乙方違約,我承擔保證責任。
乙方保證人:__________身份證號:________單位:________
商品房房買賣合同 篇13
賣方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_________________________________
現(xiàn)住址:________________________________
家庭電話:______________;
手機:______________
買方:___________,身份證號碼:____________________
身份證地址:_______________________________
現(xiàn)住址:_________________________________
家庭電話:______________;
手機:______________
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況
賣方所售房屋坐落為:____________【區(qū)】__________________________【小區(qū)】________【幢】【座】【號】_________單元_________號該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米。
隨該房屋同時轉(zhuǎn)讓的房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況見附件一。
第二條房屋權(quán)屬情況
該房屋所有權(quán)證證號為:________________________。
土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權(quán)以________方式獲得。
土地使用權(quán)證號為:________________________,土地使用權(quán)年限自________年_______月_______日至_______年該房屋性質(zhì)為商品房。
該房屋的抵押情況為未設(shè)定抵押。
該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條買賣雙方通過___________公司居間介紹達成本交易。
中介費用為本合同房屋總價的3%,買賣雙方各承擔一半中介費,中介費在房屋所有權(quán)證過戶到買方名下之日支付。
無論任何原因?qū)е卤窘灰孜醋詈笸瓿,已支付的中介費應(yīng)該全部退還。
第四條成交價格和付款方式
經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元,________________________________元整
上述房屋價格包括了該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。
買方付款方式如下:
1、本合同簽訂后3日內(nèi),買方向賣方支付定金成交總價的10%,即人民幣___________元。
2、該房屋過戶到買方名下后3日內(nèi),買方向賣方支付成交總價的80%,即人民幣___________元。
3、該房屋驗收交接完成后3日內(nèi),買方向賣方支付成交總價的10%,即人民幣___________元。
第五條權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記和戶口遷出
雙方同意,自本合同簽訂之日起3日內(nèi),雙方共同向房屋權(quán)屬登記部門申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
如買方未能在房屋權(quán)屬登記部門規(guī)定的.辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的期限內(nèi)取得房屋所有權(quán)證書的,買方有權(quán)退房,賣方應(yīng)當自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
賣方應(yīng)當在該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移之日起30日內(nèi),向房屋所在地的戶籍管理機關(guān)辦理完成原有戶口遷出手續(xù)。
如賣方未按期將與本房屋相關(guān)的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應(yīng)向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。
如逾期超過90日,買方有權(quán)解除本合同,賣方應(yīng)收到解除通知之日起3日內(nèi)退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條房屋產(chǎn)權(quán)及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,賣方應(yīng)支付房價總款5%的違約金,并承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權(quán)屬狀況、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修情況和相關(guān)關(guān)系,附件一所列的該房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給買方。
賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以后發(fā)生的費用由買方承擔。
賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金的賬面余額在房屋過戶后10日轉(zhuǎn)移給買方。
如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應(yīng)支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條房屋的交付和驗收
賣方應(yīng)當在房屋過戶到買方名下后30日內(nèi)將該房屋交付給買方。
該房屋交付時,應(yīng)當履行下列各項手續(xù):
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并交接附件一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、按本合同規(guī)定辦理戶口遷出手續(xù);
5、本合同規(guī)定的相關(guān)費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;
6、本合同規(guī)定的其他應(yīng)完成的事項。
本條規(guī)定的各項手續(xù)均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。
第八條本合同簽訂后,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權(quán)證的,買受人有權(quán)解除本合同,賣方應(yīng)當自收到解除通知之日起2日內(nèi)退還買方全部已付款,并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關(guān)規(guī)定
本合同履行過程中,買賣雙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)規(guī)定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
1、賣方需付稅費:營業(yè)稅;
城市建設(shè)維護稅;
教育費附加;
印花稅;
個人所得稅;
土地增值稅;
房地產(chǎn)交易服務(wù)費;
土地使用費。
提前還款短期貸款利息;
提前還款罰息
2、買方需付稅費:印花稅;
契稅;
產(chǎn)權(quán)登記費;
房地產(chǎn)交易服務(wù)費;
《房地產(chǎn)證》貼花;
3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:權(quán)籍調(diào)查費;
房地產(chǎn)買賣合同公證費;
評估費;
保險費;
其他
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關(guān)稅費導致交易不能繼續(xù)進行的,其應(yīng)當向?qū)Ψ街Ц断喈斢诜績r總款5%的違約金。
第十條違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外,賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規(guī)定處理。
1、逾期在30日之內(nèi),自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應(yīng)按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,并于該房屋實際交付之日起3日內(nèi)向買方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
逾期超過30日后,買方有權(quán)退房。
買方退房的,賣方應(yīng)當自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款,并按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規(guī)定處理:
1、逾期在30日之內(nèi),自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實際支付應(yīng)付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應(yīng)付款萬分之五的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起3日內(nèi)向賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
逾期超過30日后,賣方有權(quán)解除合同。
賣方解除合同的,買方應(yīng)當自解除合同通知送達之日起3日內(nèi)按照逾期應(yīng)付款的5%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
第十一條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應(yīng)當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起3日內(nèi)向另一方當事人提供證明。
上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉(zhuǎn)移給買方。
第十二條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;
協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴;
第十三條本合同自雙方簽字之日起生效。
雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。
對本合同的解除,應(yīng)當采用書面形式。
本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
賣方:____________
買方:____________
中介方:____________
合同簽訂日期:____年____月____日
商品房房買賣合同 篇14
出賣人(以下簡稱甲方):
買受人(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方就簽訂的編號為 的《商品房買賣合同》(以下簡稱"該合同")及附件之未盡事宜,經(jīng)雙方平等、自愿、協(xié)商訂立本補充條款如下:
第一條 商品房交付后,若該房屋的實測套內(nèi)建筑面積和公共分攤建筑面積與合同約定的套內(nèi)建筑面積和公共分攤建筑面積誤差比值均在±3%(含3%)之內(nèi)的,雙方據(jù)實結(jié)算房價款。
若該房屋的實測套內(nèi)建筑面積或公共分攤建筑面積與合同約定的套內(nèi)建筑面積或公共分攤建筑面積誤差比值超過±3%(不含3%)時,則買受人有權(quán)退房。(1)買受人退房的,出賣人應(yīng)在買受人提出退房之日起30日內(nèi)返還乙方已付房價款及利息(利息按中國人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計算),并向乙方支付已付房價款 %的違約金。(2)買受人不退房的,實測套內(nèi)建筑面積或公共分攤建筑面積超出合同約定的套內(nèi)建筑面積或公共分攤建筑面積+3%部分的房價款由出賣人承擔,產(chǎn)權(quán)歸買受人;實測套內(nèi)建筑面積或公共分攤建筑面積超過合同約定的套內(nèi)建筑面積或公共分攤建筑面積-3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
第二條 根據(jù)該合同及補充協(xié)議規(guī)定,若甲方應(yīng)返還乙方面積差價款的,甲方應(yīng)于收到房屋土地測繪部門實測面積數(shù)據(jù)文件之日起30日內(nèi)向乙方返還面積差價款。甲方逾期返還面積差價款的,甲方應(yīng)承擔違約責任(違約金的計算方法為每逾期一日,違約金為差價總款的萬分之叁)。
第三條 甲方因不可抗力逾期交房的,甲方應(yīng)自不可抗力發(fā)生之日起30日內(nèi)告知乙方并向乙方提供政府有關(guān)部門不可抗力證明后方可憑此免責。
第四條 甲方應(yīng)當在該商品房交付使用后 日內(nèi)(即在 年 月 日前)代理乙方到政府房地產(chǎn)管理部門辦理完畢該商品房產(chǎn)權(quán)變更登記過戶手續(xù),且申領(lǐng)取得該商品房房地產(chǎn)權(quán)屬證件。 否則:(1)乙方有權(quán)單方解除該合同及補充協(xié)議,甲方應(yīng)自乙方提出退房要求之日起30日內(nèi)退還乙方已付房價款及利息(利息按中國 人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計算),并向乙方支付總房價款 %的違約金;(2)若乙方不退房的,甲方應(yīng)自乙方提出繼續(xù)履行合同之日起30日內(nèi)向乙方支付總房價款 %的違約金,并繼續(xù)履行該合同 及本補充協(xié)議。
第五條 甲方按照該合同第八條和第十一條的規(guī)定向乙方交付房屋時,甲方應(yīng)向乙方出示并提供《北京市建設(shè)工程竣工驗收備案表》和測繪部門該商品房實測面積數(shù)據(jù)及該合同規(guī)定的其他法律文件,并經(jīng)乙方簽字驗收確認該房屋達到該合同第十四條及所有附件規(guī)定標準后,雙方共同簽署房屋驗收交接單。否則,甲方交付房屋不符合上述規(guī)定或不能出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權(quán)拒絕接受房屋,由此產(chǎn)生的延期交房違約責任由甲方承擔(違約責任詳見該合同第九條規(guī)定)。
第六條 甲方應(yīng)保證其向乙方做出以下承諾的合法性及真實性,并作為該契約附件組成部分:
1、該商品房建筑、裝修、裝飾、空氣質(zhì)量等標準符合國家、北京市及有關(guān)部門環(huán)保要求,否則乙方有權(quán)解除本合同,并按照合同有關(guān)規(guī)定追究甲方的違約責任;
2、 智能化系統(tǒng):
(1)門禁系統(tǒng): 門禁感應(yīng)器和感應(yīng)卡,并具備小區(qū)聯(lián)網(wǎng)功能。
(2)綜合布線系統(tǒng): 綜合布線產(chǎn)品,專用超五類線電纜入戶,每戶均設(shè)置雙口信息插座(主臥室、起居室各一個),總出口帶寬 M 、入戶帶寬 M。
(3)樓宇可視系統(tǒng): 樓宇可視對講系統(tǒng)。
(4)保安監(jiān)控系統(tǒng): 攝像機, 面分割器。
(5)停車場監(jiān)控系統(tǒng): 讀卡器和感應(yīng)卡, 控制器。
6、房屋交付后若房屋的`上述裝修、設(shè)備與附件規(guī)定的標準不符的,甲方應(yīng)按照該合同第十三條規(guī)定執(zhí)行。
7、出賣人實際向買受人交付的房屋質(zhì)量標準不低于樣板間裝飾設(shè)備質(zhì)量標準。設(shè)備和裝修標準與樣板間不一致時,買受人所購 房屋之設(shè)備和裝修標準以樣板間裝修設(shè)備質(zhì)量標準為準,但是雙方簽訂的《商品房買賣合同》附件三有明確約定的裝修設(shè)備標準不同于樣板間裝修標準除外。
第七條 甲方保證乙方所購房地產(chǎn)不存在抵押或其他第三方權(quán)利主張。否則,乙方有權(quán)單方解除該合同及補充協(xié)議,甲方應(yīng)自乙方提出退房要求之日起30日內(nèi)返還乙方已付房價款及利息(利息按中國人民銀行同期固定資產(chǎn)貸款利率計算),并向乙方支付總房價款 %的違約金;若乙方不退房的,甲方應(yīng)自乙方提出繼續(xù)履行合同要求之日起30日內(nèi)向乙方支付總房價款 %的違約金,并繼續(xù)履行該契約及本補充協(xié)議。
第八條 自乙方按照《商品房買賣合同》規(guī)定的付款方式辦理完畢個人住房按揭貸款手續(xù)后,《商品房買賣合同》及本補充協(xié)議中"已付房價款"、"應(yīng)付房價款"即為《商品房買賣合同》第四條規(guī)定的"總房價款"。
第九條 甲方根據(jù)《買賣合同》及本補充協(xié)議負有通知義務(wù)時,均應(yīng)采用書面形式。該書面通知均以手遞或特快專遞的方式送達,送達日期以乙方或乙方指定的代簽人簽收日期為準。
第十條 本補充協(xié)議是該合同不可分割的組成部分,由甲、乙雙方在簽署該合同時同時簽署,同時登記,與該合同具有同等法律效力,本補充協(xié)議與該合同內(nèi)容相抵觸的,以本補充協(xié)議為準。本補充協(xié)議爭議的解決同該合同第十九條之規(guī)定。
第十一條 本補充協(xié)議未盡事宜,按照有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)部《商品房銷售管理辦法》之規(guī)定執(zhí)行,或雙方另行協(xié)商、簽訂補充協(xié)議。
第十二條 本補充協(xié)議一式 肆 份,附訂于該合同之后。 第十三條 其他:
甲方: 乙方:
法定代表人: 委托代理人:
或委托代理人:
簽約時間: 年 月 日 簽約時間: 年 月 日
【商品房房買賣合同】相關(guān)文章:
商品房買賣合同商品房買賣合同解讀10-24
商品房房買賣合同07-05
商品房房買賣合同05-01
商品房房權(quán)買賣合同03-06
商品房買賣合同12-23
商品房買賣合同10-18
商品房買賣合同07-06
商品房買賣合同03-15
商品房的買賣合同12-20
[經(jīng)典]商品房買賣合同03-06