国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

商鋪買賣合同

時(shí)間:2022-06-05 20:01:31 買賣合同 我要投稿

商鋪買賣合同15篇

  隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng),人們愈發(fā)重視合同,合同對(duì)我們的幫助越來越大,在達(dá)成意見一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編為大家整理的商鋪買賣合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

商鋪買賣合同15篇

商鋪買賣合同1

  合同編號(hào):_________________________

  合同雙方當(dāng)事人:

  出賣人:_________________________________________________________

  注冊(cè)地址:_______________________________________________________

  營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):_________________________________________________

  企業(yè)資質(zhì)證書號(hào):_________________________________________________

  法定代表人:____________________聯(lián)系電話:_______________________

  郵政編碼:_______________________________________________________

  委托代理人:____________________地址:__________________________

  郵政編碼:____________________聯(lián)系電話:________________________

  委托代理機(jī)構(gòu):__________________________________________________

  注冊(cè)地址:______________________________________________________

  營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):________________________________________________

  法定代表人:____________________聯(lián)系電話:______________________

  郵政編碼:______________________________________________________

  買受人:________________________________________________________

  【本人】【法定代表人】姓名:__________________國(guó)籍______________

  【身份證】【護(hù)照】【營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)】【】_______________________

  地址:__________________________________________________________

  郵政編碼:______________________聯(lián)系電話:______________________

  【委托代理人】【】姓名:____________________國(guó)籍:_____________

  地址:__________________________________________________________

  郵政編碼:______________________電話:__________________________

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商鋪達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)。

  出賣人以___________方式取得位于___________、編號(hào)為___________的地塊的土地使用權(quán)!就恋厥褂脵(quán)出讓合同號(hào)】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號(hào)】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)】為______________________。

  該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

  出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商鋪,【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)為___________,施工許可證號(hào)為___________。

  第二條商鋪銷售依據(jù)。

  買受人購(gòu)買的商鋪為【現(xiàn)房】【預(yù)售商鋪】。預(yù)售商鋪批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為___________,商鋪預(yù)售許可證號(hào)為___________。

  第三條買受人所購(gòu)商鋪的基本情況。

  買受人購(gòu)買的商鋪(以下簡(jiǎn)稱該商鋪,其房屋平面圖見本合同附件一,房號(hào)以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項(xiàng)目中的:

  第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號(hào)房。

  該商鋪的用途為___________,屬___________結(jié)構(gòu),層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。

  該商鋪陽臺(tái)是【封閉式】【非封閉式】。

  該商鋪【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。

  _________________________________________________________________。

  _________________________________________________________________。

  第四條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。

  出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計(jì)算該商鋪價(jià)款:

  1.按建筑面積計(jì)算,該商鋪單價(jià)為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

  2.按套內(nèi)建筑面積計(jì)算,該商鋪單價(jià)為(___________幣)每平方米__________元,

  總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

  3.按套(單元)計(jì)算,該商鋪總價(jià)款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

  4._____________________________________________________________。

  第五條面積確認(rèn)及面積差異處理。

  根據(jù)當(dāng)事人選擇的計(jì)價(jià)方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡(jiǎn)稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。

  當(dāng)事人選擇按套計(jì)價(jià)的,不適用本條約定。

  合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。

  商鋪交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第__________種方式進(jìn)行處理:

  1.雙方自行約定:

  (1)____________________________________________________________;

  (2)____________________________________________________________;

  (3)____________________________________________________________;

  (4)____________________________________________________________。

  2.雙方同意按以下原則處理:

  (1)面積誤差比絕對(duì)值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實(shí)結(jié)算房?jī)r(jià)款;

  (2)面積誤差比絕對(duì)值超出3%時(shí),買受人有權(quán)退房。

  買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。

  買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時(shí),面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房?jī)r(jià)款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時(shí),面積誤差比絕對(duì)值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房?jī)r(jià)款由出賣人返還買受人;絕對(duì)值超出3%部分的房?jī)r(jià)款由出賣人雙倍返還買受人。

  產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積

  面積誤差比=─────────────×100%

  合同約定面積

  因設(shè)計(jì)變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。

  第六條付款方式及期限。

  買受人按下列第__________種方式按期付款:

  1.一次性付款_____________________________________________。

  2.分期付款________________________________________________。

  3.其他方式________________________________________________。

  第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任。

  買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列第__________種方式處理:

  1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)

  (1)逾期在_____日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;

  (2)逾期超過_____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。

  本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。

  2.____________________________________________________________。

  第八條交付期限。

  出賣人應(yīng)當(dāng)在_____年_____月_____日前,依照國(guó)家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商鋪交付買受人使用:

  1.該商鋪經(jīng)驗(yàn)收合格。

  2.該商鋪經(jīng)綜合驗(yàn)收合格。

  3.該商鋪經(jīng)分期綜合驗(yàn)收合格。

  4.該商鋪取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。

  5._____________________________________________________________。

  但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實(shí)予以延期:

  1.遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)告知買受人的;

  2._____________________________________________________________;

  3._____________________________________________________________。

  第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任。

  除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商鋪交付買受人使用,按下列第______種方式處理:

  1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)

  (1)逾期不超過_____日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;

  (2)逾期超過_____日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起____天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計(jì)已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房?jī)r(jià)款萬分之______(該比率應(yīng)不小于第(1)項(xiàng)中的比率)的違約金。

  2._______________________________________________________________。

  第十條規(guī)劃、設(shè)計(jì)變更的約定。

  經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計(jì)單位同意的設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購(gòu)商鋪質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi),書面通知買受人:

  (1)該商鋪結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;

  (2)____________________________________________________________;

  (3)____________________________________________________________;

  (4)____________________________________________________________;

  (5)____________________________________________________________;

  (6)____________________________________________________________;

  (7)____________________________________________________________;

  買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。

  買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。____________________________________。

  第十一條交接。

  商鋪達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購(gòu)商鋪為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。

  由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_______________________________________________________。

  第十二條出賣人保證銷售的商鋪沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商鋪不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。_________________________________________________________________。

  第十三條出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任。

  出賣人交付使用的商鋪的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第______種方式處理:

  1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價(jià)。

  2.__________________________________________________________。

  3.__________________________________________________________。

  第十四條出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾。

  出賣人承諾與該商鋪正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件:

  1.___________________________________________________________;

  2.___________________________________________________________;

  3.___________________________________________________________;

  4.___________________________________________________________;

  5.___________________________________________________________。

  如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

  1.___________________________________________________________;

  2.___________________________________________________________;

  3.___________________________________________________________。

  第十五條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。

  出賣人應(yīng)當(dāng)在商鋪交付使用后______日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第______項(xiàng)處理:

  1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內(nèi)將買受人已付房?jī)r(jià)款退還給買受人,并按已付房?jī)r(jià)款的______%賠償買受人損失。

  2.買受人不退房,出賣人按已付房?jī)r(jià)款的______%向買受人支付違約金。

  3.___________________________________________________________。

  第十六條保修責(zé)任。

  買受人購(gòu)買的商鋪為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。

  買受人購(gòu)買的商鋪為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。

  在商鋪保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購(gòu)買人承擔(dān)。_____________________________________________________。

  第十七條雙方可以就下列事項(xiàng)約定:

  1.該商鋪所在樓宇的屋面使用權(quán)________________;

  2.該商鋪所在樓宇的外墻面使用權(quán)_____________;

  3.該商鋪所在樓宇的命名權(quán)______________________;

  4.該商鋪所在小區(qū)的命名權(quán)______________________;

  5.___________________________________________________________;

  6.___________________________________________________________。

  第十八條買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變?cè)撋啼伒慕ㄖ黧w結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商鋪有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。

  出賣人不得擅自改變與該商鋪有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。_________________________________________。

  第十九條本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第______種方式解決:1.提交____________仲裁委員會(huì)仲裁。

  2.依法向人民法院起訴。

  第二十條本合同未盡事項(xiàng),可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。

  第二十一條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

  第二十二條本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:

  出賣人______份,買受人______份,______份,______份。

  第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。

  第二十四條商鋪預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向__________________申請(qǐng)登記備案。

  出賣人(簽章):_____買受人(簽章):_____

  【法定代表人】:_____【法定代表人】:_____

  【委托代理人】:【委托代理人】:

  (簽章)(簽章)

  ______年______月______日

  ______年______月______日

商鋪買賣合同2

  出賣人: 身份證號(hào):

  買受人: 身份證號(hào):

  根據(jù)《中華人民合同法》《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其相關(guān)的法律法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商鋪房達(dá)成如下協(xié)議:

  一、出賣人,將坐落在華藏寺鎮(zhèn)華干東路(2)號(hào)原民族印刷廠一樓東頭磚混結(jié)構(gòu)商鋪一間,建筑面積為50平米,以買賣方式出售給買受人,該商鋪成交價(jià)商定為人民幣 8萬元整(大寫:拾捌萬元整。)

  二、買受人將商鋪出賣款付清后,由出賣人將商鋪所有產(chǎn)權(quán)交付買受人,并協(xié)助辦理該商鋪過戶手續(xù)。

  三、買受人取得商鋪所有產(chǎn)權(quán)而發(fā)生的登記費(fèi)、過戶費(fèi)、工本費(fèi)等費(fèi)用由買受人承擔(dān)。

  四、本合同簽訂后,雙方必須遵守如有一方違約應(yīng)賠償給守約方損失費(fèi),按照該商鋪房?jī)r(jià)款的百分之二十的違約金。

  五、本合同一式兩份雙方各執(zhí)一份自簽字后生效。

  出賣人:(簽字)

  買受人:(簽字)

商鋪買賣合同3

  甲方(賣方): 身份證號(hào):

  乙方(買方): 身份證號(hào):

  甲、乙雙方就位于昆明市三市街金碧輝煌大廈一層1060號(hào)_(注意:應(yīng)與商鋪產(chǎn)權(quán)證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據(jù)《合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律之規(guī)定,雙方在遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。

  第一條 甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方受讓甲方位于 的商鋪現(xiàn)房(以下簡(jiǎn)稱商鋪),商鋪具體狀況如下:

  (1) 產(chǎn)權(quán)證號(hào)為 ,土地使用權(quán)證號(hào)為 。

  (2) 商鋪?zhàn)湓?昆明市三市街金碧輝煌大廈一層1060號(hào)_,結(jié)構(gòu)為 ;

  (3) 商鋪產(chǎn)權(quán)面積 14.5 平方米。

  (4) 商鋪占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為 國(guó)有 ,國(guó)有土地使用權(quán)以 出讓 方式獲得;

  (5)商鋪目前部分被租賃(承租人為 ,租期截止為 ,租金為 ,具體詳見租賃合同)。 以上系甲方對(duì)商鋪基本情況的陳述,甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的商鋪擁有完全的所有權(quán)、處分權(quán)和收益權(quán),亦不存在其他人的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎(chǔ),決定整體買受上述商鋪。

  甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關(guān)租賃性質(zhì)的合同,原租賃合同在未征得乙方書面同意的情況下不得展期、續(xù)租。否則導(dǎo)致商鋪遲延交付的,甲方應(yīng)按每遲延一日 元的標(biāo)準(zhǔn)向乙方承擔(dān)違約金。

  第二條 各方承諾及保證

  甲方承諾并保證:擁有座落于_昆明市三市街金碧輝煌大廈一層1060號(hào)_商鋪的所有權(quán),該項(xiàng)所有權(quán)是完整的,不存在共有權(quán)、抵押權(quán)、被司法機(jī)關(guān)查封、罰沒、其它限制交易等權(quán)利瑕疵或負(fù)擔(dān)。將誠(chéng)信履行本合同書的項(xiàng)下的合同義務(wù)。

  第三條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,該商鋪單價(jià)為44827.62元/m(大寫肆萬肆仟捌佰貳拾柒點(diǎn)陸元/ m2),總金額人民 幣650000.00元整(大寫陸拾伍萬元整 ) 。

  乙方的付款方式和付款期限:

  甲方應(yīng)在合同生效后,乙方在商鋪過戶手續(xù)辦完的當(dāng)日將陸拾伍萬元整一并付清給甲方。

  第四條 上述商鋪的過戶費(fèi)用按政府的有關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。

  第五條 甲、乙雙方對(duì)商鋪的責(zé)任界定以過戶為準(zhǔn),過戶前所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由甲方承擔(dān)或享有;過戶后所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由乙方承擔(dān)或享有。

  第六條 甲方于商鋪過戶至乙方后3日內(nèi)將商鋪交付乙方,具體方式為:甲方以書面方式告知商鋪承租人——商鋪的出租人已變更為乙方,甲方須得到商鋪承租人的書面確認(rèn),并且將該書面確認(rèn)交與乙方,甲方保證承租人從告知之日起開始向乙方繳納商鋪?zhàn)饨稹?/p>

  第七條 甲方權(quán)利義務(wù)

  1、甲方保證,擁有上述商鋪之完全所有權(quán),并無任何權(quán)利瑕疵;

  2、甲方負(fù)責(zé)提供辦理產(chǎn)權(quán)證轉(zhuǎn)移登記手續(xù)所需要的各種證件、材料,并承擔(dān)逾期提供或材料短缺、錯(cuò)誤給乙方造成的損害賠償責(zé)任;

  第八條 乙方權(quán)利義務(wù):

  1、乙方已經(jīng)對(duì)上述商鋪的坐落、面積、質(zhì)量等狀況做了充分了解,自愿購(gòu)買該商鋪;

  2、乙方應(yīng)按合同約定時(shí)間及方式,履行付款義務(wù);

  3、乙方應(yīng)依約及時(shí)辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù),若因乙方原因造成延遲或不能辦理,乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任。

  第九條、違約責(zé)任

  如因甲方原因?qū)е律鲜龅纳啼仧o法按照合同約定的時(shí)間辦理過戶手續(xù)給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權(quán)單方解除合同,甲方除應(yīng)立即退還乙方已付款項(xiàng)及利息(自乙方支付房款之日起至實(shí)際退還之日止)外,還應(yīng)向乙方支付違約金10萬元。

  如因乙方原因?qū)е律啼仧o法與甲方履行合同(即過戶至乙方),視為乙方重大違約,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)向甲方支付違約金10萬元。

  第十條 本合同適用中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。

  第十一條 合同未盡事宜,經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以訂立

  補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

  第十二條 本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

  甲方:   乙方:

  住所地:  住所地:

  電話:   電話:

  身份證號(hào)碼:身份證號(hào)碼:

  年 月 日 年 月 日

商鋪買賣合同4

  【裁判摘要】

  一、根據(jù)合同法第一百一十條規(guī)定,有違約行為的一方當(dāng)事人請(qǐng)求解除合同,沒有違約行為的另一方當(dāng)事人要求繼續(xù)履行合同,當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財(cái)力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益,合同已不具備繼續(xù)履行的條件時(shí),為衡平雙方當(dāng)事人利益,可以允許違約方解除合同,但必須由違約方向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任,以保證對(duì)方當(dāng)事人的'現(xiàn)實(shí)既得利益不因合同解除而減少。

  二、在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中,買方對(duì)商鋪享有的權(quán)利,不同于獨(dú)立商鋪。為保證物業(yè)整體功能的發(fā)揮,買方行使的權(quán)利必須受到其他商鋪業(yè)主整體意志的限制。

  原告:江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司。

  法定代表人:周秋隆,該公司總經(jīng)理。

  被告:馮玉梅。

  原告江蘇省南京新宇房產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱新宇公司)因與被告馮玉梅發(fā)生商鋪買賣合同糾紛,向江蘇省南京市玄武區(qū)人民法院提起訴訟。

  原告訴稱:被告與原告簽訂商鋪買賣合同一份,購(gòu)買原告開發(fā)建設(shè)的時(shí)代廣場(chǎng)第二層一間商鋪。被告付清了購(gòu)房款,原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日,在時(shí)代廣場(chǎng)租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡(jiǎn)稱嘉和公司)因經(jīng)營(yíng)不善,遭到哄搶后倒閉,各小業(yè)主經(jīng)營(yíng)的商鋪也隨之關(guān)門停業(yè)。當(dāng)年12月,購(gòu)物中心又在時(shí)代廣場(chǎng)開業(yè)。由于經(jīng)營(yíng)成本過高,各小業(yè)主不服從物業(yè)管理,不交納物業(yè)管理費(fèi),購(gòu)物中心也于20xx年1月停業(yè)。時(shí)代廣場(chǎng)的兩度停業(yè),引起大部分業(yè)主不滿,紛紛要求退掉購(gòu)買的商鋪,還與原嘉和公司的債權(quán)人一起到處集體上訪。為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,政府出面協(xié)調(diào),要求原告回收已售出的商鋪。其間,原告的股權(quán)經(jīng)歷二次調(diào)整。新的股東認(rèn)為,前兩次停業(yè),是經(jīng)營(yíng)者選擇的經(jīng)營(yíng)方向與方式不對(duì)造成的,因此決定將原經(jīng)營(yíng)衣帽箱包等項(xiàng)目,改變?yōu)榻?jīng)營(yíng)高檔消閑娛樂等綜合性項(xiàng)目;將原來的市場(chǎng)鋪位式經(jīng)營(yíng),改變?yōu)榻y(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。為此,原告開始回收已售出的商鋪,對(duì)時(shí)代廣場(chǎng)重新布局。目前時(shí)代廣場(chǎng)中150余家商鋪,回收得只剩下被告和另一戶邵姓業(yè)主,時(shí)代廣場(chǎng)開始按重新布局施工,原小業(yè)主經(jīng)營(yíng)的精品商鋪區(qū)不復(fù)存在,今后也不可能恢復(fù)。由于這兩家業(yè)主不退商鋪,時(shí)代廣場(chǎng)不能全面竣工。上述情形構(gòu)成情勢(shì)變更。請(qǐng)求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買賣合同,被告將所購(gòu)商鋪返還給原告,以便原告能夠完成對(duì)時(shí)代廣場(chǎng)的重新調(diào)整。原告除向被告退還購(gòu)房款外,愿意給予合理的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

  原告提交以下證據(jù):

  1.商鋪買賣合同,用以證明雙方當(dāng)事人之間存在著商鋪買賣關(guān)系;

  2.物業(yè)交接記錄,用以證明原告已將商鋪交付給被告;

  3.新街口公安派出所告示,用以證明時(shí)代廣場(chǎng)前兩次開業(yè)后秩序混亂,無法正常經(jīng)營(yíng);

  4.新宇公司會(huì)議紀(jì)要,用以證明原告始終在努力處理各位業(yè)主反映的問題;

  5.情況說明及統(tǒng)計(jì),用以證明大部分業(yè)主因不滿時(shí)代廣場(chǎng)的混亂經(jīng)營(yíng)狀況,提出退商鋪的要求;

  6.玄武區(qū)會(huì)議紀(jì)要,用以證明時(shí)代廣場(chǎng)存在的問題已經(jīng)引起當(dāng)?shù)卣匾,政府部門參與協(xié)調(diào);

  7.關(guān)于商鋪商業(yè)氛圍的改善意見和建議,用以證明時(shí)代廣場(chǎng)內(nèi)商鋪經(jīng)營(yíng)狀況不佳的原因,以及進(jìn)行重新調(diào)整的必要性;

  8.南京市外經(jīng)委通知,用以證明原告的股東已作過調(diào)整;

  9.原告致被告的函件,用以證明原告向被告提出過解除合同的請(qǐng)求及理由;

  10.時(shí)代廣場(chǎng)現(xiàn)狀照片,用以證明時(shí)代廣場(chǎng)已全面停業(yè),原分割各商鋪的幕墻均已拆除,正在對(duì)全面布局重新調(diào)整;

  11.物品清單及公證書,用以證明原告將被告商鋪內(nèi)的物品進(jìn)行清點(diǎn)后,拆除了該商鋪的玻璃幕墻。

  被告辯稱:被告與原告簽訂的商鋪買賣合同合法有效,應(yīng)當(dāng)對(duì)雙方當(dāng)事人具有法律約束力。合同簽訂后,被告按約交清全部購(gòu)商鋪款,原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更,不應(yīng)影響被告行使自己的合法權(quán)益;時(shí)代廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)不善,也不能成為原告不履行合同的理由。原告請(qǐng)求解除商鋪買賣合同,沒有法律依據(jù),該訴訟請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)駁回。

  被告未提交證據(jù)。

  南京市玄武區(qū)人民法院經(jīng)審理查明:

  新街口地區(qū)是南京市最繁華、最集中的商業(yè)區(qū)域。位于新街口東北角中山路18號(hào)以南的時(shí)代廣場(chǎng),是原告新宇公司開發(fā)建設(shè)的商業(yè)用房。該建筑物為地下一層、地上六層,總面積6萬余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區(qū)域,被分割成商鋪對(duì)外銷售給150余家業(yè)主,其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日,新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買賣合同,約定:新宇公司向馮玉梅出。售時(shí)代廣場(chǎng)第二層編號(hào)為2B050的商鋪,建筑面積22.50平方米,每平方米售價(jià) 16 363.73元,總價(jià)款368 184元,10月22日前交付,交付后三個(gè)月內(nèi)雙方共同辦理商鋪權(quán)屬過戶手續(xù)。1998年10月26日,上述合同在南京市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處登記。合同簽訂后,馮玉梅按約支付了全部?jī)r(jià)款。1998年11月3日,新宇公司將2B050號(hào)商鋪交付馮玉梅使用,但一直未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。1998年,原告新宇公司將時(shí)代廣場(chǎng)內(nèi)的自有建筑面積租賃給嘉和公司經(jīng)營(yíng)。 1999年6月,嘉和公司因經(jīng)營(yíng)不善停業(yè)。同年12月,購(gòu)物中心又在時(shí)代廣場(chǎng)原址開業(yè)。20xx年1月,購(gòu)物中心也停業(yè)。這兩次停業(yè),使購(gòu)買商鋪的小業(yè)主無法在時(shí)代廣場(chǎng)內(nèi)正常經(jīng)營(yíng),部分小業(yè)主以及嘉和公司的債權(quán)人集體上訪,要求退房及償還債務(wù)。在此期間,新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤活資產(chǎn)、重新開業(yè),擬對(duì)時(shí)代廣場(chǎng)的全部經(jīng)營(yíng)面積進(jìn)行調(diào)整,重新規(guī)劃布局,為此陸續(xù)與大部分小業(yè)主解除了商鋪買賣合同,并開始在時(shí)代廣場(chǎng)內(nèi)施工。20xx年3月17日,新宇公司致函被告馮玉梅,通知其解除雙方簽訂的商鋪買賣合同。3月27日,新宇公司拆除了馮玉梅所購(gòu)商鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施。6月30日,新宇公司再次向馮玉梅致函,馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶購(gòu)買商鋪的邵姓業(yè)主堅(jiān)持不退商鋪,新宇公司不能繼續(xù)施工,6萬平方米建筑閑置,同時(shí)馮、邵兩家業(yè)主也不能在他們約70平方米的商鋪內(nèi)經(jīng)營(yíng)。新宇公司為此提起訴訟。

  根據(jù)原告新宇公司的申請(qǐng),法院委托南京大陸房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)被告馮玉梅所購(gòu)商鋪的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估報(bào)告確認(rèn),該商鋪在20xx年3月3日的價(jià)值為531 700元。

  審理中,法院主持了調(diào)解。原告新宇公司認(rèn)為,為使時(shí)代廣場(chǎng)真正發(fā)揮效益,經(jīng)營(yíng)方向和方式必須改變,不可能保留商鋪式經(jīng)營(yíng)。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時(shí)代廣場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)商鋪,將影響時(shí)代廣場(chǎng)內(nèi)新格局下的整體經(jīng)營(yíng)。為此,新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全

  額購(gòu)商鋪款,還愿意以承擔(dān)逾期辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶手續(xù)違約金的名義,給馮玉梅補(bǔ)款48萬元,用于補(bǔ)償馮玉梅的經(jīng)濟(jì)損失。馮玉梅認(rèn)為,時(shí)代廣場(chǎng)走到今天這一步,責(zé)任全在新宇公司,與己無關(guān);新宇公司愿意給付的款項(xiàng),不夠彌補(bǔ)自己的損失;新宇公司如果真愿意解除商鋪買賣合同,應(yīng)當(dāng)按每平方米30萬元的價(jià)格給予賠償。新宇公司認(rèn)為,全南京市任何一處房產(chǎn)均無30萬元一平方米的價(jià)格,馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價(jià)格,表明其根本不想解決糾紛;這個(gè)糾紛不解決,時(shí)代廣場(chǎng)固然不能竣工,馮玉梅也別想經(jīng)營(yíng)。由于雙方當(dāng)事人各執(zhí)己見,調(diào)解未果。

  本案應(yīng)解決的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是:商鋪買賣合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行還是應(yīng)當(dāng)解除如果解除,應(yīng)當(dāng)在什么條件下解除

  南京市玄武區(qū)人民法院認(rèn)為:

  《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱合同法)第八條規(guī)定:“依法成立的合同,對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同!薄耙婪ǔ闪⒌暮贤芊杀Wo(hù)!痹嫘掠罟九c被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同,是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,該合同合法有效,依法對(duì)雙方當(dāng)事人都有約束力。合同簽訂后,馮玉梅履行了給付價(jià)款的義務(wù),新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經(jīng)營(yíng)不善,致使時(shí)代廣場(chǎng)兩次停業(yè),該廣場(chǎng)內(nèi)的整體經(jīng)營(yíng)秩序一直不能建立,雙方當(dāng)事人通過簽訂合同想達(dá)到的營(yíng)利目的無法實(shí)現(xiàn),這是在簽訂合同時(shí)雙方當(dāng)事人沒有預(yù)料也不希望出現(xiàn)的結(jié)局。合同法第五條規(guī)定:“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)!钡诹鶙l規(guī)定:“當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則!痹嫘掠罟驹诨厥樟舜蟛糠謽I(yè)主的商鋪后,擬對(duì)時(shí)代廣場(chǎng)重新進(jìn)行規(guī)劃布局,爭(zhēng)取再次開業(yè)。被告馮玉梅堅(jiān)持新宇公司必須按每平方米30萬元的高價(jià)回收其商鋪,否則就要求繼續(xù)履行商鋪買賣合同。雖經(jīng)調(diào)解,由于雙方當(dāng)事人互不信任,不能達(dá)成調(diào)解協(xié)議,以至新宇公司的6萬平方米建筑和馮玉梅的22.50平方米商鋪均處于閑置狀態(tài)?紤]到馮玉梅所購(gòu)商鋪,只是新宇公司在時(shí)代廣場(chǎng)里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標(biāo)的物的買賣合同中,買方對(duì)商鋪享有的權(quán)利,不能等同于獨(dú)立商鋪。為有利于物業(yè)整體功能的發(fā)揮,買方行使權(quán)利必須符合其他商鋪業(yè)主的整體意志,F(xiàn)在時(shí)代廣場(chǎng)的大部分業(yè)主已經(jīng)退回商鋪,支持新宇公司對(duì)時(shí)代廣場(chǎng)重新規(guī)劃布局的工作,今后的時(shí)代廣場(chǎng)內(nèi)不再具有商鋪經(jīng)營(yíng)的氛圍條件。馮玉梅以其在時(shí)代廣場(chǎng)中只占很小比例的商鋪,要求新宇公司繼續(xù)履行本案合同,不僅違背大多數(shù)商鋪業(yè)主的意愿,影響時(shí)代廣場(chǎng)物業(yè)整體功能的發(fā)揮,且由于時(shí)代廣場(chǎng)內(nèi)失去了精品商鋪的經(jīng)營(yíng)條件,再難以通過經(jīng)營(yíng)商鋪營(yíng)利,繼續(xù)履行實(shí)非其本意?紤]到時(shí)代廣場(chǎng)位于鬧市區(qū),現(xiàn)在僅因雙方當(dāng)事人之間的互不信任而被閑置,這種狀況不僅使雙方當(dāng)事人的利益受損,且造成社會(huì)財(cái)富的極大浪費(fèi),不利于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。從衡平雙方當(dāng)事人目前利益受損狀況和今后長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā),依照公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,盡管雙方當(dāng)事人之間存在的商鋪買賣合同關(guān)系合法有效,盡管馮玉梅在履行合同過程中沒有任何違約行為,本案的商鋪買賣合同也應(yīng)當(dāng)解除。

  鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買賣合同中沒有任何過錯(cuò),在商鋪買賣合同解除后,其因商鋪買賣合同而獲得的利益必須得到合理充分的補(bǔ)償,補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是

  保證馮玉梅能在與時(shí)代廣場(chǎng)同類的地區(qū)購(gòu)得面積相同的類似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買賣合同解除后,除返還馮玉梅原付的購(gòu)房?jī)r(jià)款、賠償該商鋪的增值款外,還給馮玉梅補(bǔ)款48萬元,這一數(shù)額足以使馮玉梅的現(xiàn)實(shí)既得利益不因合同解除而減少,應(yīng)予確認(rèn)。

  據(jù)此,南京市玄武區(qū)人民法院于20xx年4月30日判決:

  一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買賣合同予以解除;

  二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時(shí)代廣場(chǎng)內(nèi)編號(hào)2B050的商鋪,于本判決生效之日起10日內(nèi)交付;

  三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價(jià)款368 184元,賠償馮玉梅商鋪的增值額163

  516元,合計(jì)531 700元,于本判決生效之日起10日內(nèi)付清;

  四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟(jì)損失48萬元,于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。

  本案案件受理費(fèi)7867元、評(píng)估費(fèi) 2650元,由原告新宇公司負(fù)擔(dān)。

  一審宣判后,馮玉梅不服,向南京市中級(jí)人民法院提起上訴。理由是:一、一審已經(jīng)認(rèn)定雙方之間的商鋪買賣合同合法有效,但卻在既不是當(dāng)事人協(xié)商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下,僅憑被上訴人提出的履行合同會(huì)對(duì)其重新規(guī)劃布局造成影響為由,就判決解除合法有效的合同,于法無據(jù)。二、情勢(shì)變更原則是指合同依法成立后,因不可歸責(zé)于雙方當(dāng)事人的原因發(fā)生了不可預(yù)見的情況變更,致使合同的基礎(chǔ)喪失或動(dòng)搖,或繼續(xù)維持合同原有效力則顯失公平,從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先,時(shí)代廣場(chǎng)整體長(zhǎng)期歇業(yè)、巨額資金閑置,是被上訴人經(jīng)營(yíng)、管理不善,經(jīng)營(yíng)策略錯(cuò)誤等自身過錯(cuò)造成的。其次,在開發(fā)、銷售和出租商鋪時(shí),對(duì)因經(jīng)營(yíng)管理不善而導(dǎo)致資產(chǎn)閑置的風(fēng)險(xiǎn),被上訴人應(yīng)當(dāng)預(yù)見,不屬于情勢(shì)變更原則所指的情勢(shì)。如果將這種商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)歸類于變更的情勢(shì),那么購(gòu)房后房?jī)r(jià)下跌,上訴人也就可以以房?jī)r(jià)下跌、情勢(shì)變更為由要求被上訴人退房,那么契約的穩(wěn)定性及合同的誠(chéng)實(shí)信用則無從談起。再次,即使繼續(xù)履行合同會(huì)給被上訴人帶來不利,這也是經(jīng)濟(jì)交往中的正常損失,是被上訴人在訂約時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見的、且應(yīng)當(dāng)由其自己承擔(dān)的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)履行合同,不會(huì)出現(xiàn)顯失公平的后果。因此,本案不適用情勢(shì)變更原則。三、因被上訴人經(jīng)營(yíng)不善造成的后果,與上訴人之間沒有任何關(guān)系。即使為了維護(hù)被上訴人的利益,使其避免損失,也應(yīng)當(dāng)由被上訴人與上訴人自愿協(xié)商,通過公平買賣的辦法來解決,不能借助國(guó)家強(qiáng)制力來實(shí)現(xiàn)。一審為維護(hù)被上訴人的商業(yè)利益、公司利益,通過司法程序強(qiáng)制解除合同,是錯(cuò)誤的。四、商鋪是上訴人的私有財(cái)產(chǎn),不經(jīng)上訴人許可,被上訴人無權(quán)對(duì)上訴人的私有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)。一審根據(jù)被上訴人的申請(qǐng),委托估價(jià)師事務(wù)所對(duì)上訴人的商鋪進(jìn)行估價(jià),估價(jià)的結(jié)果令上訴人無法接受。被上訴人的48萬元,不能補(bǔ)償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對(duì)一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責(zé)任等請(qǐng)求,一審法院在沒有當(dāng)事人請(qǐng)求的情況下作出的判決,違背了法律規(guī)定。綜上,一審判決適用法律不當(dāng),請(qǐng)求撤銷一審判決,改判被上訴人實(shí)際履行合同,為上訴人辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),并負(fù)擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。

  被上訴人新宇公司答辯稱:一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的判決是正確的。本案訟爭(zhēng)房屋已被拆除,事實(shí)上無法繼續(xù)履行合同。一審并未適用情勢(shì)變更原則,也未維護(hù)被上訴人的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和公司利益。在本案中,被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金,足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應(yīng)當(dāng)維持原判。

  南京市中級(jí)人民法院經(jīng)審理,確認(rèn)一審查明的事實(shí)屬實(shí)。另查明,被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號(hào)的土地使用權(quán)證及房屋所有權(quán)證,現(xiàn)正在對(duì)時(shí)代廣場(chǎng)進(jìn)行整體布局調(diào)整的施工。

  二審審理中,南京市中級(jí)人民法院主持雙方當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)解。被上訴人新宇公司表示,可以在本市同類地區(qū)為上訴人馮玉梅購(gòu)買同等面積的門面房;馮玉梅要求,新宇公司應(yīng)當(dāng)在原地點(diǎn)給其安置同等面積的門面房,并給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,或者在本市同類地區(qū)給其補(bǔ)償80平方米的門面房。因雙方各執(zhí)己見,致調(diào)解不成。后新宇公司表示,愿意在一審基礎(chǔ)上再給馮玉梅補(bǔ)償各種經(jīng)濟(jì)損失20萬元。

  二審應(yīng)解決的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是:1.一審判決解除合同是否正確2.在權(quán)利人沒有提出請(qǐng)求的情況下,一審在解除合同的判決中一并判決義務(wù)人給權(quán)利人賠償,是否符合程序南京市中級(jí)人民法院認(rèn)為:

  上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買賣合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內(nèi)未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),已構(gòu)成違約,又在合同未依法解除的情況下,將2B050商

  鋪的玻璃幕墻及部分管線設(shè)施拆除,亦屬不當(dāng)。合同法第一百零七條規(guī)定:“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。”從這條規(guī)定看,當(dāng)違約情況發(fā)生時(shí),繼續(xù)履行是令違約方承擔(dān)責(zé)任的首選方式。法律之所以這樣規(guī)定,是由于繼續(xù)履行比采取補(bǔ)救措施、賠償損失或者支付違約金,更有利于實(shí)現(xiàn)合同目的。但是,當(dāng)繼續(xù)履行也不能實(shí)現(xiàn)合同目的時(shí),就不應(yīng)再將其作為判令違約方承擔(dān)責(zé)任的方式。合同法第一百一十條規(guī)定:“當(dāng)事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的,對(duì)方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:(一)法律上或者事實(shí)上不能履行;(二)債務(wù)的標(biāo)的不適于強(qiáng)制履行或者履行費(fèi)用過高;(三)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行!贝藯l規(guī)定了不適用繼續(xù)履行的幾種情形,其中第(二)項(xiàng)規(guī)定的“履行費(fèi)用過高”,可以根據(jù)履約成本是否超過各方所獲利益來進(jìn)行判斷。當(dāng)違約方繼續(xù)履約所需的財(cái)力、物力超過合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時(shí),應(yīng)該允許違約方解除合同,用賠償損失來代替繼續(xù)履行。在本案中,如果讓新宇公司繼續(xù)履行合同,則新宇公司必須以其6萬余平方米的建筑面積來為馮玉梅的22.50平方米商鋪提供服務(wù),支付的履行費(fèi)用過高;而在6萬余平方米已失去經(jīng)商環(huán)境和氛圍的建筑中經(jīng)營(yíng) 22.50平方米的商鋪,事實(shí)上也達(dá)不到馮玉梅要求繼續(xù)履行合同的目的。一審衡平雙方當(dāng)事人利益,判決解除商鋪買賣合同,符合法律規(guī)定,是正確的。馮玉梅關(guān)于繼續(xù)履行合同的上訴理由,不能成立。

  考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買賣合同的履行過程中沒有任何違約行為,一審在判決解除商鋪買賣合同后,一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價(jià)款、賠償商鋪增值款,并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經(jīng)濟(jì)損失。這雖然不是應(yīng)馮玉梅請(qǐng)求作出的判決,但此舉有利于公平合理地解決糾紛,也使當(dāng)事人避免了訟累,并無不當(dāng)。在二審中,新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬元賠償款,應(yīng)當(dāng)允許。

  據(jù)此,南京市中級(jí)人民法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,于20xx年9月6日判決:

  一、維持南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第一、二、三項(xiàng);

  二、變更南京市玄武區(qū)人民法院的一審民事判決第四項(xiàng)為:被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權(quán)屬登記過戶手續(xù)的違約金及其他經(jīng)濟(jì)損失68萬元,于本判決生效之日起10日內(nèi)付清。

  二審案件訴訟費(fèi)7867元,由被上訴人新宇公司負(fù)擔(dān)。

  本判決為終審判決。

商鋪買賣合同5

  甲方(賣方): 身份證號(hào):

  甲方(代理人): 身份證號(hào):

  乙方(買方): 身份證號(hào):

  甲、乙雙方就位于 (注意:應(yīng)與商鋪產(chǎn)權(quán)證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據(jù)《合同法》等有關(guān)法律之規(guī)定,雙方在遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。

  第一條、甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方購(gòu)買甲方位于 的商鋪現(xiàn)房(以下簡(jiǎn)稱商鋪),商鋪具體狀況如下:

  (1) 產(chǎn)權(quán)證號(hào)為 ,土地使用權(quán)證號(hào)為 。

  (2) 商鋪?zhàn)湓?,結(jié)構(gòu)為 結(jié)構(gòu);

  (3)商鋪產(chǎn)權(quán)建筑面積 平方米。套內(nèi)面積: 平方米。

  (4) 商鋪占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為 國(guó)有 ,

  甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的商鋪擁有完全的所有權(quán)、處分權(quán)和收益權(quán),亦不存在其他人的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎(chǔ),決定整體買受上述商鋪。

  第二條、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述商鋪轉(zhuǎn)讓款共計(jì)(人民幣) 萬元。乙方的付款方式:本合同生效后乙方一次性支付給甲方定金(人民幣) 萬元。 合同履行過程中該定金可抵作購(gòu)商鋪款。

  甲方應(yīng)在合同生效后 日內(nèi)將商鋪的抵押予以解除,使上述商鋪完全具備過戶至乙方的條件。

  甲方應(yīng)在商鋪的抵押解除后 日內(nèi)將此商鋪在當(dāng)?shù)貒?guó)土所過戶至乙方名下,乙方應(yīng)在辦妥商鋪過戶手續(xù)的當(dāng)日將價(jià)款 元一并支付。

  如因甲方原因?qū)е律啼仧o法按照合同約定的上述時(shí)間辦理過戶手續(xù)給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權(quán)單方解除合同,甲方除應(yīng)立即退還乙方已付款項(xiàng)及利息(自乙方支付房款之日起至實(shí)際退還之日止)外,還應(yīng)賠償乙方雙倍定金的法律責(zé)任。如因乙方單方面違約,甲方將沒收乙方定金。

  第三條、商鋪的過戶費(fèi)用按政府的有關(guān)規(guī)定各由 方承擔(dān)。

  第四條、甲、乙雙方對(duì)商鋪的責(zé)任界定以過戶為準(zhǔn),過戶前所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由甲方承擔(dān)或享有;過戶后所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由乙方承擔(dān)或享有。

  第五條、甲方于商鋪過戶至乙方后 日內(nèi)將商鋪交付乙方使用。

  第六條、本合同適用中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁解決。

  第七條、合同未盡事宜,經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

  第八條、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

  甲方:

  住所地:

  電話:

  身份證號(hào)碼:

  年 月 日

  乙方:

  住所地:

  電話:

  身份證號(hào)碼:

  年 月 日

商鋪買賣合同6

  供方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)

  需方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)

  一、 根據(jù)民法典的規(guī)定,經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂本合同,以茲共同信守。

  二、交貨時(shí)間:由于交貨時(shí)間原因產(chǎn)生港雜費(fèi)等費(fèi)用由供方承擔(dān)。

  三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限:按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),如因質(zhì)量等問題引起的外商索賠由供方負(fù)責(zé)及承擔(dān)全部損失,以外商出具的索賠書為準(zhǔn)。

  四、包裝要求:內(nèi)外包裝必須適合陸運(yùn)和海運(yùn),如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠,供方賠償需方全部實(shí)際損失。

  五、運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由供方運(yùn)送至需方指定港口,費(fèi)用由供方承擔(dān).

  六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法:按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),由需方抽驗(yàn)貨。

  七、付款方式:合同簽訂當(dāng)天,賣方需支付賣方伍萬元 的定金,剩余貨款由買方直接轉(zhuǎn)賬到賣方指定賬戶內(nèi)?畹桨l(fā)貨。

  八、違約責(zé)任:按民法典處理。

  九、如需提供擔(dān)保,另立合同擔(dān)保書,作為本合同附件:無。

  十、解決合同糾紛的確方式:本合同如有異議,由雙方共同協(xié)商解決,協(xié)商不成,向簽訂地法院提出上訴。

  十一、其他約定事項(xiàng):本合同依法簽訂,雙方必須全面履行,任何一方都不得私自變更或解除,因故需要變更或解除時(shí),應(yīng)雙方協(xié)商一致,依法另立協(xié)議。以上條款未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

  十二、本合同一式兩份,供需雙方各執(zhí)一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________

  法定代表人(簽字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

商鋪買賣合同7

  商鋪出售是商鋪所有權(quán)即產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移,一般商鋪購(gòu)買者擁有商鋪產(chǎn)權(quán)證,商鋪的產(chǎn)權(quán)總共有40年,商鋪產(chǎn)權(quán)人擁有商鋪處置權(quán)、收益權(quán)等權(quán)益。

  那么如何簽訂商鋪買賣合同呢?簽訂商鋪買賣合同是最重要的一步。其中,合同中明確約定公攤的面積、明確約定交房的期限、明確注意物業(yè)管理問題、注意相鄰權(quán)的問題、明確約定商鋪的交房條件等詳細(xì)相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文。

  1、合同中明確約定公攤的面積

  購(gòu)房者在購(gòu)買商鋪的同時(shí),有必要讓開發(fā)商在購(gòu)房合同中約定好當(dāng)商鋪公攤面積過大或過小時(shí)的解決之道,這樣購(gòu)房者在購(gòu)買商業(yè)物業(yè)中,遇到諸如商鋪公攤問題時(shí),不至于陷入被動(dòng)。只有事先約定嚴(yán)密詳盡,才能在前述情況出現(xiàn)時(shí)順利維權(quán)。

  2、明確約定交房的期限

  在簽訂商鋪買賣合同時(shí)應(yīng)就交房期限做嚴(yán)格的規(guī)定,并約定一旦逾期交房時(shí),開發(fā)商除了承擔(dān)延期交房的違約金外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)購(gòu)房者的租金損失。

  3、明確注意物業(yè)管理問題

  相對(duì)于住宅而言,商用物業(yè)(尤其是商鋪)因經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)各異,物業(yè)的屬性呈現(xiàn)多樣性,因此商用物業(yè)(尤其是商鋪)單獨(dú)成立業(yè)主委員會(huì)的可能性很少、難度較大。購(gòu)房者在購(gòu)買商鋪時(shí)極易忽略的環(huán)節(jié)。因此購(gòu)房者在購(gòu)置商鋪時(shí),不要輕易和開發(fā)商簽定物業(yè)管理合同。

  4、注意相鄰權(quán)的問題

  在物業(yè)日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,有關(guān)商鋪相鄰權(quán)的紛爭(zhēng)也時(shí)有發(fā)生。購(gòu)房者在購(gòu)置商鋪之前,應(yīng)了解整個(gè)物業(yè)的整體規(guī)劃,做到宜細(xì)不宜粗,明確好物業(yè)的通風(fēng)、采光、通行以及物業(yè)的建筑布局走向等,以避免日后商鋪在經(jīng)營(yíng)上帶來的不必要的紛爭(zhēng)。

  5、明確約定商鋪的交房條件

  商業(yè)物業(yè)的房產(chǎn)條件對(duì)投資商的招商以及經(jīng)營(yíng)者日后的經(jīng)營(yíng)都相當(dāng)重要。在簽訂商鋪時(shí)應(yīng)特別約定物業(yè)的平面格局、樓板承重、停車位、消防、廣告位、客貨梯、出入口、通透性、展示面、柱距、層高以及配套設(shè)施等條件,并在交房時(shí)特別予以注意驗(yàn)收。

  以上就是對(duì)“如何簽訂商鋪買賣合同”的一些介紹。商鋪交易隨著城市的發(fā)展越來越頻繁,發(fā)生商鋪買賣糾結(jié)的情況也常常發(fā)生,而商鋪交易糾結(jié)一般情況下標(biāo)的都比較大,糾紛解決也比較麻煩,我們?cè)谂龅竭@類糾紛時(shí),最好向?qū)I(yè)律師進(jìn)行咨詢,以免受到更多的損失。

商鋪買賣合同8

  甲方(賣方):身份證號(hào):

  乙方(買方):身份證號(hào):

  甲、乙雙方就位于 (注意:應(yīng)與商鋪產(chǎn)權(quán)證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據(jù)《合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律之規(guī)定,雙方在遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。

  第一條 甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方受讓甲方位于_______________的商鋪現(xiàn)房(以下簡(jiǎn)稱商鋪),商鋪具體狀況如下:

  (1) 產(chǎn)權(quán)證號(hào)為 ,土地使用權(quán)證號(hào)為。

  (2) 商鋪?zhàn)湓,結(jié)構(gòu)為 磚混 ;

  (3) 商鋪產(chǎn)權(quán)面積 平方米。

  (4) 商鋪占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為 國(guó)有 ,國(guó)有土地使用權(quán)以 出讓 方式獲得;

  (5)商鋪目前部分被租賃(承租人為,租期截止為,租金為,具體詳見租賃合同)。 以上系甲方對(duì)商鋪基本情況的陳述,甲方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的商鋪擁有完全的所有權(quán)、處分權(quán)和收益權(quán),不存在任何權(quán)利瑕疵(包括但不限于抵押權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)等)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎(chǔ),決定整體買受上述商鋪。

  甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關(guān)租賃性質(zhì)的合同,原租賃合同在未征得乙方書面同意的情況下不得展期、續(xù)租。否則導(dǎo)致商鋪遲延交付的,甲方應(yīng)按每遲延一日 元的標(biāo)準(zhǔn)向乙方承擔(dān)違約金。

  第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述商鋪轉(zhuǎn)讓包干價(jià)款共計(jì)人民幣萬元,小寫(元)。

  乙方的付款方式和付款期限:

  本合同生效后乙方應(yīng)向甲方支付給定金人民幣 萬元,合同履行過程中該定金可抵作購(gòu)商鋪款。

  甲方應(yīng)在合同生效后 日內(nèi)將上述商鋪的抵押予以解除,使上述商鋪完全具備過戶至乙方的條件。(注意:解押資金為商鋪的現(xiàn)余抵押貸款額:萬元+萬元借款)

  甲方應(yīng)在商鋪的抵押解除后 日內(nèi)將此商鋪過戶至乙方名下,乙方應(yīng)在辦妥上述商鋪過戶手續(xù)的當(dāng)日將價(jià)款 元一并支付。(注意:價(jià)款為付足上述商鋪的款項(xiàng))。

  如因甲方原因?qū)е律鲜錾啼仧o法按照合同約定的上述時(shí)間辦理過戶手續(xù)給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權(quán)單方解除合同,甲方除應(yīng)立即退還乙方已付款項(xiàng)及利息(自乙方支付房款之日起至實(shí)際退還之日止)外,還應(yīng)向乙方承擔(dān)定金的擔(dān)保責(zé)任。

  甲方應(yīng)在合同生效后 日內(nèi)將商鋪過戶至乙方名下,乙方應(yīng)在妥商鋪過戶手續(xù)的當(dāng)日將余款元一并付清。

  第三條 上述商鋪的過戶費(fèi)用按政府的有關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)。

  第四條 甲、乙雙方對(duì)商鋪的責(zé)任界定以過戶為準(zhǔn),過戶前所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由甲方承擔(dān)或享有;過戶后所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由乙方承擔(dān)或享有。

  第五條 甲方于商鋪過戶至乙方后3日內(nèi)將商鋪交付乙方,具體方式為:甲方以書面方式告知商鋪承租人——商鋪的出租人已變更為乙方,甲方須得到商鋪承租人的書面確認(rèn),并且將該書面確認(rèn)交與乙方,甲方保證承租人從告知之日起開始向乙方繳納商鋪?zhàn)饨稹?/p>

  第六條 如因甲方原因?qū)е律鲜龅纳啼仧o法按照合同約定的時(shí)間辦理過戶手續(xù)給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權(quán)單方解除合同,甲方除應(yīng)立即退還乙方已付款項(xiàng)及利息(自乙方支付房款之日起至實(shí)際退還之日止)外,還應(yīng)向乙方支付違約金10萬元。

  如因乙方原因?qū)е缕、八?hào)商鋪無法與甲方履行合同(即過戶至乙方),視為乙方重大違約,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)向甲方支付違約金10萬元。

  第七條 本合同適用中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方均有權(quán)向商鋪所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

  第八條 合同未盡事宜,經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

  第九條 本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

  甲方: 乙方:

  住所地: 住所地:

  電話: 電話:

  身份證號(hào)碼: 身份證號(hào)碼:

  年月 日 年 月日

商鋪買賣合同9

  出售方(甲方):

  購(gòu)買方(乙方):

  甲、乙雙方就位于的買賣相關(guān)事宜,協(xié)議條款如下:

  一、甲方自愿將紅山駝峰路慧豐小區(qū)一樓商鋪以 人民幣賣于乙方,乙方當(dāng)場(chǎng)一次性全款付給甲方。

  二、該商鋪房屋產(chǎn)權(quán)及附加手續(xù),由甲方負(fù)責(zé)全部辦理并交于乙方,手續(xù)費(fèi)用由乙方承擔(dān),上下水、暖、電、氣、網(wǎng)線按國(guó)家建設(shè)部門規(guī)定,由甲方配齊。

  三、此商鋪甲方于 年 月 日之前交乙方管理使用。

  四、此合同一式三份,甲、乙雙方各保存1份,中介人保存1份,簽字后生效,不得反悔。

  甲方:乙方: 中介人:

  年 月日

  《商鋪房屋買賣合同》補(bǔ)充合同

  關(guān)于甲方姬君林賣給乙方張純?nèi)A位于上郡南路開光路口以北,上郡路西君正商住樓門面房,由北向南第七、第八兩間門面房,達(dá)成以下補(bǔ)充協(xié)議:

  于20xx年7月21日之前楊亞峰徹底還清所欠張純?nèi)A陸拾萬元人民幣加利息后,乙方必須交回與甲方所寫的《商鋪房屋買賣合同》并此合同作廢,若楊亞峰于20xx年7月20日前不能還清所欠張純?nèi)A之全款和利息,甲乙雙方所簽《商鋪房屋買賣合同》生法律效力。

  甲方: 乙方:

  中介證明人:

  20xx年10月20日

商鋪買賣合同10

  甲方:身份證號(hào):

  乙方:身份證號(hào):

  上列合伙人本著公平、平等、互利、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),共負(fù)盈虧的原則訂立合伙購(gòu)買商鋪協(xié)議如下:

  一、合伙購(gòu)買商鋪概況

  1.甲乙雙方共同出資購(gòu)買x號(hào)商鋪,商鋪地址位于xx,面積xx平方米。該商鋪單價(jià)為每平方米xx萬元,房屋總金額為xx,小寫。該商鋪銷售合同備案號(hào):xxx。

  2.本協(xié)議在合伙商鋪存在期間且雙方未解除本協(xié)議時(shí)始終有效。

  二、出資比例

  乙方出資xx元占商鋪總出資的50%。已付首付款壹拾貳萬元整,小寫:1xx年之內(nèi)。

  2.同時(shí)雙方約定如因該商鋪產(chǎn)生其他未預(yù)計(jì)到的費(fèi)用,該費(fèi)用也以上述比例分配。

  3.雙方依照各自的商鋪產(chǎn)權(quán)份額分配該商鋪經(jīng)營(yíng)收益,承擔(dān)經(jīng)營(yíng)期間產(chǎn)生的各種費(fèi)用。商鋪貸款按揭未付清期間,該商鋪經(jīng)營(yíng)或出租所得收益首先用于支付按揭,之后不足部分再按比例支付。

  三、利益分配與風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)

  1.商鋪投資所取得的利益(包括市場(chǎng)增值部分)由雙方根據(jù)出資比例平均共享。

  2.商鋪投資所產(chǎn)生的費(fèi)用由雙方根據(jù)出資比例平均分?jǐn)偂?/p>

  3.商鋪投資可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)或損失(包括因不可抗力遭遇的損失、或政府政策原因?qū)е碌姆慨a(chǎn)滅失被征收等情形出現(xiàn))由雙方根據(jù)出資比例平均承擔(dān)。

  四、共同投資的下列事務(wù)須有甲乙雙方共同協(xié)商決定。

  (1)商鋪出租的價(jià)格、時(shí)限等有關(guān)事項(xiàng)。

  (2)合伙商鋪的轉(zhuǎn)讓。

  (3)合伙商鋪的抵押事項(xiàng)。

  (4)其他有關(guān)合伙商鋪的占有、使用、收益、處分的重大事項(xiàng)。

  五、投資的轉(zhuǎn)讓、出租及經(jīng)營(yíng)

  1.甲乙雙方任何一方擬向第三方轉(zhuǎn)讓自己持有的投資權(quán)益,必須經(jīng)過另一方同意。

  2.甲乙雙方任何一方擬向第三方轉(zhuǎn)讓自己持有的投資權(quán)益,另一方具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

  3.商鋪必須整體出租,不允許分開出租。

  4.若商鋪甲乙雙方共同經(jīng)營(yíng)或一方經(jīng)營(yíng),各種費(fèi)用雙方另行協(xié)商。

  5.本商鋪經(jīng)營(yíng)事宜需雙方協(xié)商同意方可與承租人簽訂租憑協(xié)議(租憑協(xié)議需雙方簽字才有效,如一方不在可找人代簽但必須有書面證明)。

  六、產(chǎn)權(quán)證的辦理

  所購(gòu)商鋪的產(chǎn)權(quán)屬于甲乙雙方共同共有,產(chǎn)權(quán)各占50%,房產(chǎn)證登記為甲方、乙方的名字。土地使用權(quán)證登記為甲方名字(因以甲方名義向銀行貸款,房產(chǎn)證戶主需是甲方銀行才放貸,故土地使用權(quán)證登記在甲方名下)但土地使用權(quán)證屬于雙方共同所有。辦證所需稅費(fèi)由甲乙雙方按出資比例共同分擔(dān)。

  七、違約責(zé)任

  1.任何一方不能因?yàn)閭(gè)人的債務(wù)導(dǎo)致共有房產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)受到影響,否則應(yīng)賠償另一方所產(chǎn)生的損失。

  2.如甲、乙雙方由于自身的原因在5年之內(nèi)無法支付清與產(chǎn)權(quán)份額相應(yīng)的全部本金加利息,則示為該方(違約方)放棄合伙所購(gòu)商鋪房屋產(chǎn)權(quán)和土地使用權(quán),另一方向違約方支付其已付的首付款(見第二大條款),則擁有該商鋪房屋全部產(chǎn)權(quán)和土地使用權(quán)份額。

  3.雙方任何一方違反本協(xié)議其他內(nèi)容,均應(yīng)賠償給對(duì)方帶來的全部經(jīng)濟(jì)損失。

  八、其他事項(xiàng)

  1.由于雙方均為已婚人士,本商鋪甲乙雙方各占的50%的產(chǎn)權(quán)份額屬于夫妻婚后財(cái)產(chǎn),如果一方婚姻破裂,需要重新變更產(chǎn)權(quán),則變更產(chǎn)權(quán)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由需變更產(chǎn)權(quán)那方所付,另一方需積極配合。

  2.因此商鋪使用年限為70年,所以在此期間如果一方想把產(chǎn)權(quán)份額留給后代,需變更產(chǎn)權(quán),所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由需變更產(chǎn)權(quán)那方所付,另一方需積極配合。

  九、其他條款

  1.本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商一致后,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

  2.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

  十、公證人:

  甲方:乙方:

  年月日年月日

商鋪買賣合同11

  賣方:甲,女,漢族,________年____月____日出生,然后住____省________區(qū)路單元。身份證號(hào) (乙的妻子)。電話: 乙,男,漢族________年____月____日出生,住____省____縣鎮(zhèn)街號(hào)。身份證號(hào)(系甲丈夫)電話: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 買方:丙,男,________年____月____日出生,住____省____縣竹____區(qū)路號(hào)身份證號(hào)。電話: (以下簡(jiǎn)稱乙方) 甲方所有的____省____縣鎮(zhèn)建設(shè)路花園苑、然后期工程(一樓)號(hào)車庫(kù)一間,建筑面積為 20平方米。現(xiàn)甲方?jīng)Q定賣給乙方,乙方明確表示愿意購(gòu)買。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,甲乙雙方根據(jù)《民法典》和《民法典》等有關(guān)規(guī)定,訂立以下合同條款:

  一、車庫(kù)的基本狀況

  1、室內(nèi)地面為沙漿找平,室內(nèi)墻面為搓沙,室外正立面為瓷磚貼面。

  2、電動(dòng)卷閘門已安裝,費(fèi)用已包含在價(jià)款中。

  3、電已經(jīng)接通,費(fèi)用已包含在價(jià)款中。

  二、甲乙雙方約定車庫(kù)總價(jià)款(包括定金在內(nèi)),然后人民幣壹拾貳萬元整(小寫B(tài)10元)。買賣雙方的稅收由甲乙雙方各自承擔(dān)。

  三、乙方于________年____月____日支付給甲方人民幣伍仟元整作為定金。在________年____月____日前甲方將車庫(kù)的房屋產(chǎn)權(quán)和國(guó)有土地使用證兩證用以及用電戶頭過戶到乙方戶頭上。乙方一次性付清全部?jī)r(jià)款。

  四、甲方務(wù)必保證所賣的車庫(kù)沒有轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人和沒有設(shè)定抵押、保證不被第三方追償及其他影響買方的利益。如因產(chǎn)權(quán)糾紛給買方造成的損失,由賣方賠償給買方,并且甲方同時(shí)承擔(dān)違約職責(zé)。

  五、任何一方不得毀約,如有違約,然后違約方支付守約方違約金人民幣兩萬元整。

  六、本協(xié)議一式貳份,自雙方簽字之日起并到____縣公證處公證后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,貳份具有同等法律效力。 甲方: 乙方:________年____月____日________年____月____日 在場(chǎng)人

商鋪買賣合同12

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,就買賣公墓墓位達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條 合同雙方當(dāng)事人

  出賣人(甲方):_______________ 注冊(cè)地址:_____________________ 注冊(cè)號(hào):_________________ 法定代表人:___________________ 電話:___________________

  買受人(乙方):_______________ 身份證號(hào):_____________________ 發(fā)證機(jī)關(guān):_______________ 通訊地址:_____________________ 電話:___________________ 現(xiàn)住址:_______________________ 使用人姓名:___________________ 性別:___________________ 使用人姓名:___________________ 性別:___________________ 買受人與使用人的關(guān)系:____________與________;________與________。

  第二條 項(xiàng)目建設(shè)依據(jù):出賣人經(jīng)批準(zhǔn)建設(shè)公墓。 公墓名稱____________________。 公墓設(shè)置文號(hào):_________________。

  第三條 標(biāo)的物:墓位。墓位即墓穴、墓體、格位的統(tǒng)稱。標(biāo)的物的使用權(quán)為乙方。

  第四條 墓位數(shù)量數(shù)量:__________座。 編號(hào):____________________。

  第五條 墓位材質(zhì):____________________________________________。

  第六條 墓位款項(xiàng)(人民幣)

  一、墓位總價(jià)款:__________拾__________萬__________仟__________佰__________拾__________元整__________元。其中:

 。ㄒ唬┠刮毁M(fèi):__________拾__________萬__________仟__________佰__________拾 _________元,__________元。

 。ǘ┕芾砭S護(hù)費(fèi):________年,__________萬__________仟__________佰__________拾__________元,__________元。

 。ㄈ┢渌M(fèi)用:__________萬__________仟__________佰__________拾__________元,__________元。

  二、付款時(shí)間、方式:

  (一)本合同簽訂之日,乙方向甲方支付墓位費(fèi)的__________%作為定金,計(jì)__________元。

 。ǘ┮曳接赺_______年____月____日前,一次性付清墓位總價(jià)款。

 。ㄈ┯馄谖锤肚迳鲜隹铐(xiàng)屬乙方違約,甲方有權(quán)處理該墓位。

  三、乙方因特殊原因需變更使用人(未入葬)的,應(yīng)向甲方提出書面申請(qǐng),經(jīng)甲方核實(shí)無誤同意后予以變更,不收變更費(fèi)。如甲方已制作墓碑,則費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

  第七條 墓位使用期限屆滿時(shí)需要履行的事宜:

  一、公墓土地所有權(quán)依法歸國(guó)家所有。甲方依法開展公墓經(jīng)營(yíng)活動(dòng),保證乙方在合同期內(nèi)的合法權(quán)益。

  二、公墓使用期限:每期使用時(shí)間為________年。使用期屆滿,如乙方需繼續(xù)使用該墓位時(shí),必須與甲方簽定《公墓墓位續(xù)用合同》僅交管理維護(hù)費(fèi)。

  三、管理維護(hù)費(fèi):一次性收取,期限不得超過________年。

  四、使用期屆滿的前________年,甲方須書面通知乙方。無法聯(lián)系的,登報(bào)公告。 從乙方收到書面通知或登報(bào)公告之日起________年后,乙方不與甲方簽定《公墓墓位續(xù)用合同》的,墓位由甲方收回,骨灰(遺體)依法集中處理,對(duì)此乙方不得有任何異議。

  第八條 甲方責(zé)任

  一、因設(shè)計(jì)、施工、工程質(zhì)量或管理不善等原因,造成使用人骨灰毀失的,一次性賠償乙方__________元。

  二、因甲方原因造成乙方使用人的墓碑碑文、碑體、碑座等錯(cuò)誤或制作、安裝過程中有嚴(yán)重?fù)p壞的,甲方負(fù)責(zé)更換、安裝。

  三、因甲方原因,將乙方已購(gòu)墓位再次銷售給

  第三方的,乙方可任意選擇以下一條(第__________條。)

  (一)甲方退還乙方所購(gòu)墓位款項(xiàng),并向乙方支付墓位費(fèi)__________%的違約金計(jì)___ _____元。

 。ǘ┘追皆谝(guī)劃區(qū)內(nèi),向乙方提供同等墓型、同等材質(zhì),同等數(shù)量的墓位,并向乙方支付墓位費(fèi)___%的違約金,計(jì)_______元

  第九條 乙方責(zé)任

  一、墓碑:按甲方設(shè)計(jì)加工制作。如乙方要求對(duì)墓碑進(jìn)行特殊處理的,甲方在不影響整體環(huán)境的前提下,應(yīng)滿足乙方要求,由此產(chǎn)生的費(fèi)用,雙方協(xié)商。

  二、碑文:甲方已按乙方所簽碑文的清樣或小樣制作,乙方要求改內(nèi)容的,甲方應(yīng)尊重、滿足乙方要求,由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。

  三、乙方因違約甲方的《墓園規(guī)定》造成甲方損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  四、乙方憑本合同、購(gòu)墓發(fā)票《墓位證》領(lǐng)取使用人骨灰。

  第十條 《墓位證》由____市民政局統(tǒng)一監(jiān)制。

  第十一條 乙方要求遷移使用人骨灰時(shí),應(yīng)書面通知甲方,并由買受人自行辦理相關(guān)手續(xù)及承擔(dān)費(fèi)用,乙方遷移骨灰后,即放棄該墓位的使用權(quán),本合同完全終止。

  第十二條 因不可抗拒力造成墓體損毀、骨灰毀失或因自然風(fēng)化、樹脂滴染造成碑體變色、損壞,甲方可采取登報(bào)公告或書面、電話等方式及時(shí)通知乙方,并采取有效措施盡可能減少損失。甲方未盡到通知義務(wù)的。應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第十三條 本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,按以下第______種方式解決:

  一、仲裁:向__________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

  二、訴訟:向__________人民法院起訴。

  第十四條 本合同未盡事宜,由雙方約定后作為本合同的附件,具有同等法律效力。

  第十五條 本合同一式肆份。甲方參份,乙方壹份。

  第十六條 本合同自雙方簽字之日生效。

  第十七條 其它條款:_______________________________________________

   出賣人簽字蓋章:___________________ 法定代表人:_______________________ 委托代表人:_______________________ 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人:_______________________ 電話:_____________________________ 郵編:_____________________________ ________年____月____日

  買受人簽字或蓋章:_________________ 受用人:___________________________ 使用人:___________________________ 委托代理人:_______________________ 電話:_____________________________ 郵編:_____________________________ ________年____月____日

商鋪買賣合同13

  根據(jù)伊寧市市委、政府相關(guān)決定,為妥善安臵和解決失地農(nóng)民就業(yè)與再就業(yè)問題,甲、乙雙方在平等自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就商鋪買賣達(dá)成如下協(xié)議:

  一、甲方將位于商鋪建筑面積為41.3平方米的商鋪出售給乙方。該商鋪土地使用年限自20xx年6月20日至20xx年3月9日止。

  二、雙方約定,該商鋪出售價(jià)格按照失地農(nóng)民土地補(bǔ)償臵換標(biāo)準(zhǔn)確定。乙方按照土地出讓合同,限于購(gòu)臵套兩商鋪。按成本價(jià)暫定為每平方米元計(jì)算,該建筑出售總金額合計(jì)為人民幣(大寫)壹拾捌壹仟柒百貳拾元。

  合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn),差異部分雙方約定按合同單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算。商鋪成本價(jià)按照最終決算為準(zhǔn),房款多退少補(bǔ)。

  三、付款方式:。

  四、乙方獲得該商鋪所有權(quán)后,五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;五年后如轉(zhuǎn)讓,甲方有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

  五、乙方自行承擔(dān)辦理房產(chǎn)證及土地證的相關(guān)手續(xù)費(fèi)用(包括契稅、維修基金等)。

  六、甲方應(yīng)在xx年xx月xx日前將經(jīng)驗(yàn)收合格的房屋交付給乙方使用。甲乙雙方辦理交房手續(xù)之日起,該房屋的水、電、暖、物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。交房手續(xù)及日期以乙方簽字或甲方在伊犁晚報(bào)公告日為準(zhǔn)。

  七、甲方將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供相關(guān)資料報(bào)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案后,再通知乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記。

  八、乙方購(gòu)買的商鋪需統(tǒng)一委托甲方經(jīng)營(yíng)管理,甲方按實(shí)際租賃情況扣除管理費(fèi)用后,向乙方支付租金。

  九、乙方購(gòu)買商鋪?zhàn)孕薪?jīng)營(yíng)的,需向甲方書面申請(qǐng)并經(jīng)甲方同意方可經(jīng)營(yíng)。但經(jīng)營(yíng)范圍必須服從甲方整體市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,如發(fā)生下列情形之一的,甲方有權(quán)對(duì)其進(jìn)行封門處理,商鋪內(nèi)物品甲方有權(quán)自行決定處理,同時(shí)取消乙方自行經(jīng)營(yíng)權(quán)。該商鋪乙方不可撤銷的委托甲方經(jīng)營(yíng)管理。

  1、擅自改變經(jīng)營(yíng)范圍及項(xiàng)目。

  2、不服從甲方對(duì)市場(chǎng)的管理,不按時(shí)繳納相關(guān)費(fèi)用。

  3、向第三人轉(zhuǎn)租的。

  4、營(yíng)業(yè)期間無故連續(xù)停業(yè)xx天或xx天停業(yè)xx次。

  十、該商鋪的屋面使用權(quán)、外墻使用權(quán)、市場(chǎng)命名權(quán)屬甲方所有。

  十一、本合同簽訂后,在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由伊寧市人民法院處理。

  十二、本合同一式四份,具有同等法律效力。雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字并公證之日起生效。

  商鋪買賣合同協(xié)議書

  第一條店鋪的基本情況

  出賣方店鋪(以下簡(jiǎn)稱該店鋪)坐落于___________;位于第___________層,共__________(套)(間),店鋪結(jié)構(gòu)為_________,建筑面積____________________平方米(其中實(shí)際建筑面積____________平方米,公共部位與公用店鋪分?jǐn)偨ㄖ娣e________平方米),店鋪用途為____________________;房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)為_______________。

  第二條價(jià)格

  按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計(jì)算,該店鋪售價(jià)為人民幣每平方米____________元,總金額為人民幣_(tái)_________拾_______萬_______千______百_____拾______元整(小寫元)

  第三條付款方式

  買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金人民幣_(tái)_____萬______千______百_____拾______元整(小寫_____元),并應(yīng)于雙方辦好房產(chǎn)過戶手續(xù)之日將該店鋪全部剩余價(jià)款付給出賣方。

  第四條交付事項(xiàng)

  出賣方應(yīng)于收到該店鋪定金之日,將該店鋪交給買受方使用并將該店鋪有關(guān)房產(chǎn)登記證交予買受方。

  第五條違約責(zé)任

  買受方逾期未付清房款,出賣方有權(quán)終止合同,由此造成的損失,出賣方不承擔(dān)任何責(zé)任及費(fèi)用,買受方所預(yù)交的定金不予以退還,抵作出賣方損失。雙方任何一方中途毀約,則向?qū)Ψ街Ц杜c定金數(shù)量等額的賠償金。

  第六條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定

  買賣雙方約定在出賣方原房產(chǎn)登記滿5年(即_____年_____月_____日)之日起_____天內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。

  在買受雙方上述約定時(shí)間內(nèi),出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。店鋪所有權(quán)轉(zhuǎn)移產(chǎn)生的一切費(fèi)用買受方承擔(dān)。

  第七條出賣方保證在交易時(shí)該店鋪沒有產(chǎn)權(quán)糾紛

  有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。

  第八條本合同未盡事項(xiàng),由出賣方、買受方雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

  本合同及其附件(如果有)和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

  第九條本合同一式_________份,出賣方、買受方雙方各執(zhí)一份,經(jīng)出賣方、買受方雙方簽字之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  日期:

商鋪買賣合同14

  出賣人:__________________________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

  本人法定代表人姓名:__________________________

  國(guó)籍:____________________________________________

  身份證護(hù)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):______________________

  住址:____________________________________________

  聯(lián)系電話:________________________________________

  委托代理人:______________________________________

  本人法定代表人姓名:__________________________

  國(guó)籍:____________________________________________

  身份證護(hù)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):______________________

  買受人:__________________________________________

  (以下簡(jiǎn)稱乙方)

  本人法定代表人姓名:__________________________

  國(guó)籍:_______________

  _____________________________

  身份證護(hù)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):______________________

  住址:____________________________________________

  聯(lián)系電話:________________________________________

  委托代理人:______________________________________

  聯(lián)系電話:________________________________________

  本人法定代表人姓名:__________________________

  國(guó)籍:___________________________________________

  身份證護(hù)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):______________________

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)____市房地產(chǎn)管理法》、《____市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定》之規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,訂立本合同:

  第一條房屋的基本情況甲方自愿將其所有的座落于___________市_________區(qū)_________路(街\巷)_________號(hào)_________棟_________單元_________層_________號(hào)的房屋出售給乙方,該房屋的《房屋所有權(quán)證》證號(hào)為_________(《房地產(chǎn)交____市場(chǎng)準(zhǔn)入證》證號(hào)為_________),房屋建筑面積_________平方米,屬_________結(jié)構(gòu),用途為_________,乙方已對(duì)該房屋狀況作了了解,愿意購(gòu)買該房,____省存量房買賣合同。

  第二條土地使用權(quán)情況該房屋的土地宗地號(hào)為_________,土地使用權(quán)初始取得方式為_________出讓劃撥,《土地使用證》證號(hào)為________,使用面積為_________平方米,土地使用年限自_________至_________止。

  第三條計(jì)價(jià)方式及成交價(jià)格甲、乙雙議定的上述房屋成交價(jià)格為:按_________套建筑面積計(jì)算,單價(jià)為每平方米人民幣_(tái)________元;房屋總價(jià)款為人民幣大寫________________元(_________元)。

  第四條付款方式及付款期限甲、乙雙方約定付款方式為:

  (一)一次性付款:乙方應(yīng)于_________前將購(gòu)房款人民幣大寫_________元(_________元)一次性支付給甲方。

 。ǘ┓制诟犊睿阂曳綉(yīng)于_________預(yù)付購(gòu)房款人民幣大寫_________元(_________元)給甲方,并于_________支付購(gòu)房款人民幣大寫_________元(_________元)給甲方,余款于_________結(jié)清。

 。ㄈ┢渌绞剑篲_________________________________________________。

  第五條甲方的義

 。ㄒ唬┘追綉(yīng)保證所提供的上述房屋的權(quán)屬證書及相關(guān)證明材料的真實(shí)、合法、有效。如甲方提供虛的,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)退還乙方全部已付款,并按已付款的_________%支付違約金;給乙方造成損失的,并應(yīng)支付相應(yīng)的賠償金。

 。ǘ┘追讲坏脤(duì)下列房屋進(jìn)行交易:

 。1)司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法裁定、決定或者以其他方式限制房地產(chǎn)權(quán)利的;

 。2)依法收回土地使用權(quán)的;

 。3)共有房地產(chǎn),未經(jīng)其他共有人書面同意的;

  (4)權(quán)屬有爭(zhēng)議的;

  (5)未依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書的;

  (6)未經(jīng)抵押權(quán)人同意,轉(zhuǎn)讓或者出租抵押房地產(chǎn)的:

 。7)法律、行政法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的其他情形,合同范本《____省存量房買賣合同》。如出售的房屋有產(chǎn)權(quán)糾紛或債務(wù)糾紛,由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如出售的房屋有設(shè)定抵押、出租等情況,甲方應(yīng)告知乙方,并自行約定解決。如因甲方原因不能實(shí)現(xiàn)本合同目的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方應(yīng)按已付款的_________%支付違約金給乙方。

  (三)甲方在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)時(shí),應(yīng)按房地產(chǎn)行政管理部門的規(guī)定提供相關(guān)證明文件及資料。

 。ㄋ模┤缂追椒课莞綄僭O(shè)施(包括煤氣、水管、電線等)老化,存在安全隱患,甲方應(yīng)在房屋交易前將情況如實(shí)告知乙方。

  第六條房屋交付使用時(shí)間甲方應(yīng)于________年____月____日前將上述房屋交付給乙方使用,房屋附屬設(shè)施及室內(nèi)裝飾等(詳見附件

  二)一并交付。

  第七條甲方逾期交房的違約責(zé)任如甲方不能按期交付房屋,每逾期____日,甲方應(yīng)按日向乙方支付已交付房款萬分之_____的違約金;逾期超過____日的,乙方有權(quán)解除合同。乙方解除合同時(shí),甲方應(yīng)在接到解除合同通知之日起____日內(nèi)退還全部已付款,并按已付款的______%向乙方支付違約金

  第八條乙方逾期付款的違約責(zé)任如乙方不能按期向甲方支付購(gòu)房款,每逾期____日,乙方應(yīng)按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之______的違約金;逾期超過____日的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)按累計(jì)應(yīng)付款的______%向甲方支付違約金。

  第九條房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起____日(不得超過____日)內(nèi)向房地產(chǎn)行政管理部門提出申請(qǐng)并如實(shí)申報(bào)成交價(jià)格,辦理房屋轉(zhuǎn)讓登記手續(xù);如因甲方原因,導(dǎo)致不能在____日內(nèi)辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的,乙方有權(quán)解除本合同,并要求甲方退還全部已付款,并支付已付款______%的違約金及賠償損失。

  第十條房屋交易稅費(fèi)及其他費(fèi)用的承擔(dān)甲、乙雙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)房屋交易應(yīng)納稅費(fèi)的規(guī)定,繳納各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的稅費(fèi)。在上述房屋_________權(quán)利轉(zhuǎn)移交付使用前,未支付的物業(yè)管理費(fèi)、水、電、煤氣、電訊等其他費(fèi)用,按本合同附件四約定支付;在權(quán)利轉(zhuǎn)移交付使用后,使用該房屋所發(fā)生的費(fèi)用,按本合同附件四約定支付。

  第十一條爭(zhēng)議處理本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方約定:

 。ㄒ唬┨峤毁F陽仲裁委員會(huì)仲裁;

  (二)_________________________________________________________;

 。ㄈ________________________________________________________。

  第十二條附件房屋平面圖、房屋四至范圍、房屋附屬設(shè)施狀況、物業(yè)管理費(fèi)、水、電、煤氣、電訊等其他費(fèi)用的支付情況作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。

  第十三條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。

  第十四條本合同一式一份,甲、乙雙方各執(zhí)_______份,辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時(shí)送房地產(chǎn)行政管理部門_______份。

  第十五條甲、乙雙方約定的其他事項(xiàng)

 。ㄒ唬__________________________________________________________;

 。ǘ__________________________________________________________;

 。ㄈ__________________________________________________________;

 。ㄋ模__________________________________________________________。

  甲方(簽章):_________

  乙方(簽章):_______

  法定代表人:_________

  法定代表人:_________

  委托代理人:_________

  委托代理人:_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

  簽訂地點(diǎn):_____________

  簽訂地點(diǎn):_____________

  附件

  附件一房屋平面圖及房屋四至范圍

  附件二房屋附屬設(shè)施狀況及室內(nèi)裝飾情況

 。1)附屬設(shè)施

 。2)室內(nèi)裝飾

  (3)其他設(shè)備附件三租賃、抵押和其他所有權(quán)被限制等相關(guān)情況房屋共有人意見:同意出售上述房屋(簽章):________租賃情況:__________________________________________________________抵押情況:__________________________________________________________其他所有權(quán)被限制情況:______________________________________________附件四物業(yè)管理費(fèi)、水、電、煤氣、電訊等其他費(fèi)用的支付情況除下列應(yīng)由甲、乙方支付的各項(xiàng)費(fèi)用外,在簽于____________權(quán)利轉(zhuǎn)移交付使用前未支付、未結(jié)算的費(fèi)用均由甲方承擔(dān);在簽于_________權(quán)利轉(zhuǎn)移交付使用后,使用該房屋所發(fā)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

 。1)由甲方承擔(dān)的費(fèi)用:_____________________________________________

  (2)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用:_____________________________________________

  1.本合同文本為簽約使用文本。簽約之前,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同內(nèi)容,對(duì)合同條款及專業(yè)用詞理解不一致的,可向當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)行政管理部門或省建設(shè)廳政策法規(guī)處(085XXXX271

  7)咨詢。

  2.本合同所稱存量房,是指已被購(gòu)買或自建并取得所有權(quán)證書的房屋。

  3.本合同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容以手寫項(xiàng)為優(yōu)先。

  4.本合同文本中選擇內(nèi)容,由買賣雙方協(xié)確定后在空格部位填寫

商鋪買賣合同15

  甲方(買方): 身份證號(hào):

  乙方(賣方): 身份證號(hào):

  甲、乙雙方就位于 (注意:應(yīng)與商鋪產(chǎn)權(quán)證上的地址一致)的一個(gè)商鋪的整體買賣事宜,根據(jù)《合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律之規(guī)定,雙方在遵循平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則下,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。

  第一條 甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方受讓甲方位于的一個(gè)商鋪現(xiàn)房(以下簡(jiǎn)稱商鋪),商鋪具體狀況如下:

  (1) 產(chǎn)權(quán)證號(hào)為 ,土地使用權(quán)證號(hào)為 。

  (2) 商鋪?zhàn)湓?磚混 ;

  (3) 商鋪產(chǎn)權(quán)面積 平方米。

  (4) 商鋪占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為 國(guó)有 ,國(guó)有土地使用權(quán)以 出讓 方式獲得;

  (5)商鋪目前部分被租賃(承租人為 ,租期截止為 ,租金為 ,具體詳見租賃合同)。 以上系乙方對(duì)商鋪基本情況的陳述,乙方保證對(duì)所轉(zhuǎn)讓的商鋪擁有完全的所有權(quán)、處分權(quán)和收益權(quán),亦不存在其他人的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。甲方以乙方的保證和陳述為基礎(chǔ),決定整體買受上述商鋪。

  乙方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關(guān)租賃性質(zhì)的合同,原租賃合同在未征得乙方書面同意的情況下不得展期、續(xù)租。否則導(dǎo)致商鋪遲延交付的,甲方應(yīng)按每遲延一日 元的標(biāo)準(zhǔn)向乙方承擔(dān)違約金。

  第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述商鋪轉(zhuǎn)讓包干價(jià)款共計(jì)人民幣 元。

  甲方的付款方式和付款期限:

  本合同生效后乙方一次性支付給甲方定金人民幣 元,合同履行過程中該定金可抵作購(gòu)商鋪款。

  乙方應(yīng)在合同生效后 日內(nèi)將商鋪的產(chǎn)權(quán)證交由甲方處理,并到拆遷指揮部簽署拆遷補(bǔ)償協(xié)議,甲方應(yīng)在乙方完成上述行為后 日內(nèi)付清余款 元

  第三條 乙方自簽署合同之日起,不再享有商鋪的增值收益。若遇政府拆遷安置補(bǔ)償?shù)惹闆r,其補(bǔ)償安置及增值收益為甲方所有。

  第七條 本合同適用中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交商丘仲裁委員會(huì)仲裁解決。

  第八條 合同未盡事宜,經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

  第九條 本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

  甲方:      乙方:

  住所地: 住所地:

  電話:     電話:

  身份證號(hào)碼:   身份證號(hào)碼:

  年 月 日    年 月 日

【商鋪買賣合同15篇】相關(guān)文章:

商鋪買賣合同05-12

正規(guī)商鋪買賣合同04-27

簡(jiǎn)易商鋪買賣合同04-25

商鋪買賣合同書05-26

商鋪買賣合同范本05-11

二手商鋪買賣合同05-10

商鋪買賣合同集合15篇04-26

二手商鋪買賣合同4篇05-10

詳細(xì)版商鋪買賣合同(通用10篇)04-30

商鋪買賣合同律師版(通用15篇)04-26