定作合同集合五篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的類型越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編為大家收集的定作合同5篇，歡迎大家分享。
定作合同 篇1
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條
第二條 加工成品質(zhì)量要求：。
�。庸ざㄗ魑锲罚枰獯鏄悠返�，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：
�。�1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
�。▋r款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法：
�。�1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點：
�。�1.交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：
第九條 運輸辦法及費用負擔：
第十條 結(jié)算方式及期限：
第十一條 其他：
�。ㄈ纾�1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的％或酬金總額的％違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的.責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的％違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行同期貸款利率的3倍向承攬方支付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸費用。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何可以直接向（定作方/承攬方）所在地人民法院起訴。
本合同自雙方簽字或蓋章后生效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。
定作方：（蓋章）
代表人：（蓋章）
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
定作合同 篇2
合同編號：_________
定做人：_________
承攬人：_________
簽訂地點：_________
簽訂時間：_________年_________月_________日
第一條定作物、數(shù)量、報酬、交付期限
第二條承攬人提供的材料
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
_________。
第四條定作物的技術標準、質(zhì)量要求：
_________。
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
_________。
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
_________。
第七條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
_________。
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定做人提供的圖紙、技術要求不合理的，在_________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書的_________日內(nèi)答復。
第九條定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條定作物的交付方式及地點：
_________。
第十一條定作物的檢驗標準、方法、地點及期限：
_________。
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
_________。
第十三條定作人在_________年_________月_________日前交定金（大寫）_________。
第十四條本合同解除的.條件：
_________。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
_________。
第十七條合同爭議的解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
_________。
定作人 承攬人
定作人（章）： 定作人（章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
郵政編碼： 郵政編碼：
年月日 年月日 年月日
定作合同 篇3
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
根據(jù)《民法典》及相關法律法規(guī)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就項目木制作產(chǎn)品供貨事宜達成以下協(xié)議，以供雙方共同遵守：
一、產(chǎn)品基本情況
1.基本情況
總價款：￥：元
其他相關費用：□送貨費元□安裝費元□測量、設計費：元
□其他費用：元
總計金額(大寫)：佰拾萬仟佰拾元角￥：元(包含稅費)
2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致，具體應達到以下標準：
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(MG-2-20xx)
2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL003-20xx)
3.《木質(zhì)門生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL004-20xx)
4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL005-20xx)
5.其他
二、定作設計
□承攬方設計
1.承攬方應依據(jù)定作方需求，在前將設計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。
2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。
3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務。
□定作方設計
1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將設計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續(xù)。
2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方后日內(nèi)，承攬方應當進行檢查復核。承攬方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知后日內(nèi)書面回復。
3.承攬方進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的設計要求不合理，應當立即通知定作方;定作方應當在收到書面異議后的日內(nèi)予以答復并提出修改意見。定作方未答復,承攬方有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
5.因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后日內(nèi)，定作方應支付%即人民幣(大寫)(￥元)作為定金。
2.%尾款計人民幣(大寫)(￥元)，定作方于驗收結(jié)束后天內(nèi)支付。
3.約定收款賬戶：
指定收款賬號：。
開戶行：。
戶名：。
四、轉(zhuǎn)包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括：。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間：年月日
2.交貨地點：。
3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結(jié)算單，驗收結(jié)算單作為最終付款依據(jù);驗收不合格乙方應予以返工，返工所需材料、工時由乙方承擔。
六、質(zhì)量保證
1.對所售貨物承攬方提供年的保用期，在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承擔。
質(zhì)保期內(nèi)承攬方應在接到定作方通知后24小時內(nèi)進行維修或更換處理，并承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修，甲方有權自行組織維修，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
2.保用期后，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量原因，而因其它原因造成產(chǎn)品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時仍應履行交貨義務。
逾期超過十五天的，定作方有權解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。
承攬方交付的`定作物不符合合同規(guī)定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的，定作方有權拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當按照要求加工，并承擔逾期交付的責任，按照15.2條款處理。
未經(jīng)定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權解除合同，并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時仍應履行付款義務。
逾期超過十五日的，承攬方有權解除本合同。解除合同時，定作方已經(jīng)支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同，應賠償合同總計金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規(guī)定期限領取定作物的，應當承擔承攬方實際支付的保管費。
九、留置權
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權利。雙方約定，承攬方給予定作方天履行債務期間。(不得少于60天)如前述履行債務期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產(chǎn)折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此范圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關文件為合同附件，與本合同具有同等效力。
2.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
簽署時間：年月日
定作方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
承攬方(蓋章)：
聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：
地址：
定作合同 篇4
合同編號：______________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條 定作物、數(shù)量、報酬、交貨期限
定作物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
報酬
交貨期限及數(shù)量
單價
金額
合計
合計人民幣金額（大寫）：
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第二條 承攬人提供的材料
序號
材料名稱
牌號商標
規(guī)格型號
生產(chǎn)廠家
計量單位
用料數(shù)量
質(zhì)量
單價
金額
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：_______________
第四條 定作物的技術標準、質(zhì)量要求：_________________
第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的`期限及條件：______________________________
第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：_________________
第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內(nèi)答復。
第八條 定作物的包裝要求及費用負擔：___________________________
第九條 定作人（是／否）允許第三人完成定作物的主要工作。
第十條 定作物交付的方式及地點：______________________________
第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限：___________________
第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預付材料款（大寫）______元。
第十三條 報酬及材料費的結(jié)算方式及期限：______________
第十四條 定作人在________年________月________日前交定金（大寫）_______元。
第十五條 本合同解除的條件：___________________________
第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十七條 違約責任：______________________________________
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤� ________________仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十九條 其他約定事項：________________________________
定作人
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
鑒（公）證意見：
鑒（公）證機關（章）
經(jīng)辦人：
年 月 日
監(jiān)制部門：_____________ 印制單位：_____________
定作合同 篇5
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交（收）貨數(shù)量
備注
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符．
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢�，并且取得對方同意�?/p>
委托承運人運輸?shù)�，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤模ㄗ鞣綉撓虺袛埛街Ц逗贤绰男胁糠謨r款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規(guī)定日期付款的.，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應照數(shù)補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
（3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
（4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）： ______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
【定作合同】相關文章：
定作合同03-08
定作的合同12-27
服裝定作合同11-22
定作臺燈合同05-01
定作合同模板12-05
定作定制合同03-24
服裝定作合同03-28
模型定作合同03-09
定作合同范本02-24
定作合同7篇04-25