国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

工程承攬合同

時間:2023-04-14 11:41:36 合同范本 我要投稿

【熱門】工程承攬合同

  隨著人們法律意識的建立,合同的使用頻率呈上升趨勢,它可以保護民事法律關(guān)系。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編精心整理的工程承攬合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【熱門】工程承攬合同

工程承攬合同1

  發(fā)包單位(以下簡稱甲方):

  承包單位(以下簡稱乙方):

  甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎(chǔ)土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設(shè)標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關(guān)法律法規(guī),并結(jié)合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。

  一、乙方的資質(zhì)

  1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關(guān)行政機構(gòu)依法核準,并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和相關(guān)施工資質(zhì)的公司法人。

  2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質(zhì)證明文件的原件和提交復(fù)印件以供檢驗。復(fù)印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

  3、在本合同履行期內(nèi),上述資質(zhì)證明文件如有變更,乙方應(yīng)在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質(zhì)證明文件原件和復(fù)印件。

  4、乙方應(yīng)保證前述資質(zhì)證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關(guān)資質(zhì)證明的,應(yīng)按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權(quán)拒絕支付工程款。

  二、工程概況

  1、工程名稱:“金宇·時代奧城”B地塊基礎(chǔ)土石方挖運工程

  2、工程地點:南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線

  三、工程施工承攬工作內(nèi)容

  施工圖所示范圍內(nèi)放線,標高控制,勞動力及技術(shù)裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設(shè)施設(shè)備,地表清障(青苗費),場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設(shè)施,工程資料的編制,現(xiàn)場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設(shè)備、設(shè)施,臨時用水用電,為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào),開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。

  注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。

  四、合同工期

  開工日期:20xx年月日;竣工日期:20xx年月日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)70天,每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

  五、合同價款

  本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設(shè)備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關(guān)系協(xié)調(diào)費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:23.5元/m;無淤泥其單價為:23.00元/m。

  1、工程施工期間需排水其所需的設(shè)施設(shè)備、人工費由乙方負責。

  2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

  3、工程方量按實際收方結(jié)算。

  六、工程結(jié)算

  1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的`70%;

  2、工程完工驗收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結(jié)算,結(jié)算完畢,移交結(jié)算資料后,一次性付至結(jié)算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。

  3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕支付,且不視為甲方違約。

  七、工程質(zhì)量及技術(shù)要求

  本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:

  1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設(shè)計標高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。

  2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質(zhì)量進度保證措施。

  3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。

  4、竣工結(jié)算資料為壹式3套。

  八、安全施工

  乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關(guān)的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。

  九、履約保證金

  本工程履約保證金100萬,合同簽訂后3天內(nèi)轉(zhuǎn)入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權(quán)拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結(jié)算完畢后支付時一并支付)。

  十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結(jié)算按已完工程量的60%計算。

  十一、違約責任

  本合同工程不允許轉(zhuǎn)包/分包,若甲方核實乙方有轉(zhuǎn)包或分包行為,甲方有權(quán)單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權(quán)另行追索。

  十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同2

  甲方(發(fā)包方):

  乙方(承包方):

  雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關(guān)文件,遵循平等自愿、公平和誠實信用的'原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。

  一、工程名稱:整修堰塘工程

  二、工程地點:___鎮(zhèn)___村

  三、工程內(nèi)容及規(guī)模:

  四、工程承包范圍:

  五、工程期限:

  1、本合同工期為:20___年___月___日開工,至20___年___月___日完工。

  2、如遇一下情況,工期順延。

 。1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;

 。2)設(shè)計范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動;

 。3)人力自然災(zāi)害而影響工程進度;

 。4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款;

  六、合同價款

  工程總價:_______元

  七、工程質(zhì)量要求

  八、價格及支付方式

  九、工程安全

  乙方對施工現(xiàn)場實行安全文明標準化管理,確保安全施工無事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責任和費用由乙方負責,甲方不負責任何責任。

  十、甲方義務(wù)

  十一、乙方義務(wù)

  十二、工程違約責任、工程延誤違約

  乙方在施工中,質(zhì)量,進度,安全,服務(wù)等方面必須按約定執(zhí)行,若一方違約賠償對方的一經(jīng)濟損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因,由雙方另行協(xié)商。

  本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。

  甲方簽字:_______乙方簽字:_______

  20___年___月___日

工程承攬合同3

  委托方:_____________(以下稱甲方)

  承接方:_____________(以下稱乙方)

  簽約地點:________________________

  施工地點:________________________

  簽約時間:________________________

  1.合同內(nèi)容

  本合同項所指的項目是:___________________________

  (系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)

  2.合同金額

  2.1 合同總金額為人民幣:_______________(RMB:__________)

  2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。

  3.付款方式

  3.1 付款

  合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(RMB___________)。

  3.2 設(shè)備進度款

  當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(RMB________)。

  3.3 工程結(jié)算付款

  本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(RMB______)。

  3.4 最終驗收付款

  經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(RMB________________)。

  3.5 其它事項

  ________________________________________________

  4.合同雙方責任

  4.1 甲方責任

  4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

  4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

  4.1.3 安排好貨物在工地的.倉儲設(shè)施。

  4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進度。

  4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。

  4.2 乙方責任

  4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

  4.2.2 負責安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓(xùn)。

  4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。

  4.2.4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)

  5.安裝及調(diào)試

  5.1 安裝及調(diào)試責任

  乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責任。

  5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進行施工。

  6.其它

  本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

  甲方:________________

  乙方:___________________

  地址:________________

  地址:___________________

  電話:________________

  電話:___________________

  傳真:________________

  傳真:___________________

  簽約代表:____________

  簽約代表:_______________

  指定聯(lián)絡(luò)人員:________

  指定聯(lián)絡(luò)人員:___________

工程承攬合同4

  發(fā)包單位: (以下簡稱甲方)

  承攬單位: (以下簡稱乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。

  第一條工程概況及承包范圍

  一、工程名稱:

  二、工程地點:

  三、工程范圍和內(nèi)容:

  1、承包范圍:鋼屋蓋(含中間鋼柱);屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。

  2、工程建筑面積:13534.91平方米(暫定軸線面積,未包含雨棚面積,工程量據(jù)實結(jié)算)。

  3、結(jié)構(gòu):輕型鋼結(jié)構(gòu)屋蓋

  4、層數(shù)、建筑高度:詳見施工圖紙

  5、其他:土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理,預(yù)埋件由乙方提供并指導(dǎo)甲方埋放,埋放預(yù)埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

  第二條合同價款及調(diào)整

  一、工程合同價款采用固定合同單價,單方造價為(大寫):人民幣貳佰元整每平方米(¥200元/m2);暫定合同總價為:2706982元(貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整)。

  二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:

  1、調(diào)整方式:

  (1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容。

  (2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。

  (3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。

 。4)以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。

  2、調(diào)整原則:

 。1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價執(zhí)行。

 。2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

 。3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。

  (4)增加的工程量務(wù)必確定增加價款。

  三、本工程最終結(jié)算價款為:固定合同價+追加合同價款(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。

  第三條合同價款的支付與結(jié)算

  一、工程款支付:

  1、合同簽訂之日起3日內(nèi),甲方支付合同總價的30 %備料款,計人民幣¥812094.6元

  2、主體鋼構(gòu)件和安裝人員開始進場2日內(nèi),甲方支付合同總價的30 %進度款,計人民幣¥812094.6元。

  3、主體鋼構(gòu)件安裝完畢,屋面板開始進場后3日內(nèi),甲方支付合同總價的25 %進度款,計人民幣¥676745.5元。

  4、乙方在鋼結(jié)構(gòu)工程完工后50日內(nèi),甲方支付合同總價的10 %進度款,計人民幣¥270698.2元。

  5、質(zhì)保金為合同總價的5%在鋼結(jié)構(gòu)單項工程竣工后滿1年內(nèi)付清。

  6、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,其各階段支付比例不變,支付金額作相應(yīng)增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體,在支付工程款時,如單體進度不同,則按單體進度及造價分棟支付,但支付比例不變。

  7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時,在乙方催告后3日內(nèi)仍不支付的,乙方有權(quán)暫停施工,待甲方支付后恢復(fù)施工。停工期間損失由甲方承擔,工期順延。如在催告后28天內(nèi)不支付的,則乙方有權(quán)解除合同,甲方賠償一切損失。

  二、結(jié)算:

  1、乙方應(yīng)于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。

  2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的,適用國家有關(guān)規(guī)定。

  3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后10日內(nèi)給予確認或提出修改意見。期限內(nèi)不作確認或不提修改意見的,則視為確認該結(jié)算報告。

  4、如結(jié)算報告的工程最終造價無增減時,則無需甲方確認即應(yīng)按本條第一款關(guān)于工程款支付的約定時間支付工程款;如有增減時,則對增減部分進行決算。

  5、追加工程款、費用、賠款,如已經(jīng)甲方簽證確認的,則無需再次確認即應(yīng)支付;尚未確認的;由甲方在收到結(jié)算報告和結(jié)算資料之日起14日內(nèi)確認或提出異議,否則視同認可。

  6、甲方與乙方對工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構(gòu)審價確定。

  三、其他事項:

  1、本合同在支付工程預(yù)付款與進度款時開具稅務(wù)局統(tǒng)一收款收據(jù),工程決算確定后開具發(fā)票(85%增值稅發(fā)票,15%當?shù)貏趧?wù)稅票)。

  2、本合同材料采購、構(gòu)件制作屬承攬合同中的制作部分,涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅,并由乙方按合同約定開具相關(guān)貨物銷售發(fā)票。

  3、本工程安裝部份款項為建筑業(yè)勞務(wù)價款,由乙方在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅,并開具相應(yīng)發(fā)票。

  4、工程款支付方式:銀行匯票或轉(zhuǎn)帳支票,不得以任何形式的現(xiàn)金支付。

  5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

  第四條工程期限

  一、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。

  二、若按計劃工期,甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的,甲方應(yīng)支付合同規(guī)定的第一筆工程進度款;甲方場地要推遲30天以上進場安裝的,甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經(jīng)濟損失,且乙方有權(quán)終止合同。

  三、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:

  1、按施工準備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;

  2、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度時;

  3、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時;

  4、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;

  5、因甲方或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;

  6、未按合同規(guī)定撥付工程預(yù)付款、進度款而影響施工;

  7、人力不可抗拒的因素而延誤工期;

  8、如基礎(chǔ)由甲方負責承擔,由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工,

  及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的,工期相應(yīng)順延;

  9、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。

  四、乙方在以上情況發(fā)生后的5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告,甲方代表收到后應(yīng)在5天內(nèi)予以確認答復(fù),逾期不予答復(fù),乙方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認。

  第五條施工準備

  一、甲方:

  1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現(xiàn)場。

  2、年月日前,負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。

  3、甲方負責設(shè)計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關(guān)施工技術(shù)資料。

  4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)八份。

  5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗收。

  6、甲方應(yīng)在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。

  二、乙方:

  1、編制施工組織設(shè)計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

  2、乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時辦公、生活設(shè)施。

  3、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。

  4、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應(yīng)該辦理的手續(xù)。

  5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,乙方應(yīng)書面通知甲方,準備進場安裝。

  第六條雙方的職責

  一、甲方的職責

  1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責:

 。1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;

 。2)有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認;

  (3)有權(quán)代表甲方確認設(shè)計變更或工程洽商;

 。4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

  2、甲方先辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù),保證乙方的進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,甲方相關(guān)手續(xù)尚未辦妥,一切責任由甲方承擔并賠償乙方相關(guān)經(jīng)濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。

  3、組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審,向乙方進行設(shè)計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。

  二、乙方的職責

  1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責:

 。1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。

  (2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的.施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。

  2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料,并提供產(chǎn)品合格證。

  3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。

  4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關(guān)責任和費用。

  第七條施工與設(shè)計變更

  正式的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀要,作為施工與結(jié)算的補充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。

  施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或不合理的地方,乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方,由提供設(shè)計圖紙方及時會同設(shè)計等有關(guān)單位,共同研究確定修改意見或變更設(shè)計文件,乙方按修改或變更的設(shè)計文件進行施工。

  甲方如需設(shè)計變更,須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,工期順延。

  如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計時,應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進行設(shè)計變更,辦法與上款相同。

  經(jīng)甲方認可的設(shè)計變更,發(fā)生工程費用變動,工程款按實結(jié)算。

  第八條安全施工

  一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

  二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚熑渭鞍l(fā)生的費用。

  三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。

  四、甲方應(yīng)在其認為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。

  五、乙方在進場施工前應(yīng)組織全體施工人員進行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。

  六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理,同時按有關(guān)部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。

  第九條工程質(zhì)量

  一、工程質(zhì)量標準:合格。

  二、對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負責。

  三、乙方必須嚴格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。

  四、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)

  現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應(yīng)及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。

  五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)影響施工正常進行。如影響施工,檢驗不合格的,影

  響施工的費用和損失由乙方承擔,檢驗合格的則由甲方承擔,并順延工期。

  六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時,應(yīng)通知監(jiān)理工程師進行中間結(jié)構(gòu)驗收。驗收合格后進入下一道工序。

  七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。

  八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質(zhì)保金為合同總價的5 %,保修期為一年。

  第十條工程驗收

  一、基礎(chǔ)螺栓工程,若乙方施工的,則需經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收通過后,乙方方可進入下道

  工序,否則乙方整改至符合要求為止;若由甲方施工的,則質(zhì)量由甲方負責。

  二、中間驗收:鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件安裝完畢,乙方自評符合設(shè)計質(zhì)量要求后通知甲方組織中

  間驗收。甲方在接通知后三日內(nèi)組織驗收。驗收符合要求的,雙方簽字確認,驗收不符要求的,乙方整改至符合要求為止。甲方三日內(nèi)不組織驗收的,視為驗收合格,乙方有權(quán)進入下一道工序。

  三、最終驗收:全部鋼結(jié)構(gòu)工程完工后,甲方應(yīng)自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料

  之日起7日內(nèi)組織驗收。驗收結(jié)果分別按以下處理:

  1、工程完工后7天內(nèi),若甲方尚未辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù),則視為工程驗收達到合同要求,甲方應(yīng)如期支付乙方所有工程款。

  2、驗收合格后的,甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

  3、經(jīng)驗收認為基本符合合同要求,有個別一般性問題需要整改,可在竣工驗收證書上簽字確認合格,但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內(nèi)整改完畢并經(jīng)甲方確認,則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。

  4、驗收不符合合同要求的,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,但實際工期計算至首次提交驗收報告日,修改期間不應(yīng)計入乙方的施工時間。

  5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內(nèi)不組織驗收或組織驗收后7日內(nèi)無書面修改意見的,則視為工程已經(jīng)驗收合格,甲方應(yīng)按合同約定支付工程尾款。

  四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,任何一方在收到對方通知后7天內(nèi)予以回復(fù),否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。

  五、工程未經(jīng)竣工驗收或驗收不合格的,甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格,有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟損失等問題由甲方承擔責任。

  第十一條獎勵和違約責任

  一、獎勵

  1、工程經(jīng)驗收獲獎時,甲方一次性獎勵乙方 萬元。

  2、工程提前完工,每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。

  二、乙方的違約責任

  1、工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的,應(yīng)予返工或修理,并承擔其費用。

  2、由乙方設(shè)計時,因設(shè)計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計不符合合同要求的,由設(shè)計人承擔設(shè)計責任。

  3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。

  三、甲方的違約責任

  1、未按合同約定支付工程款,按日萬分之二支付違約金,工期順延。造成乙方停工、窩工的,賠償損失。

  2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設(shè)計而造成停工、窩工、返工的,工期相應(yīng)順延,并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設(shè)備調(diào)運、施工人員遣散、材料構(gòu)件積壓等損失。

  3、甲方未及時向乙方發(fā)出指令、批準、或發(fā)出指令錯誤,賠償乙方因此所受的損失;延誤工期的,工期順延。

  4、工程驗收合格或視為合格后,甲方未按合同約定支付工程尾款的,按工程總造價的日萬分之二償付違約金。

  第十二條解決合同糾紛方式

  合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。

  第十三條附則

  一、本合同一式份,合同附件份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份,副本份。

  二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效;工程驗收符合要求,結(jié)清工程款后終止。

  三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。

  甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________

  簽訂地點:___________簽訂地點:___________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同5

  發(fā)包方:(以下簡稱甲方)

  承包方:(以下簡稱乙方)

  甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:

  一、工程概況

  1、工程名稱:

  2、工程地點:

  3、工程范圍

  甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

  二、承攬方式

  1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。

  2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。

  3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的'一切安全事故均由乙方自行承擔相應(yīng)法律及經(jīng)濟責任。

  四、工程施工期限

  1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。

  2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。

  五、工程價款及支付辦法

  1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。

  2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。

  六、工程成果及質(zhì)量

  1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;

  2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。

  七、工程量計算方法

  乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

  八、工程驗收

  1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

  2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標準。

  九、甲方權(quán)利義務(wù)

  1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

  2、提供乙方施工場平土石方各點設(shè)計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量;

  3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;

  4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;

  5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;

  6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。

  7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。

  8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

  十、乙方權(quán)利義務(wù)

  1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。

  2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責任。

  3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。

  4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

  5、自行負責管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。

  6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細交于甲方存檔。

  十一、違約責任

  甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

  十二、爭議處理

  甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。

  十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

  十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。

  注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同6

  定作方:(甲方)

  承攬方:(乙方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠、互利、合作的原則,達成以下合同條款:

  第一條項目名稱:車間排風工程

  第二條施工地點:

  第三條合同范圍:風機安裝;風機線路敷設(shè);風機電氣控制箱安裝。

  第四條工程預(yù)算:(略)

  詳情可參考公司網(wǎng)站信息,或來電咨詢。

  第五條合同總價款:元;人民幣大寫:元。

  第六條場地要求:甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件,并派員現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)幫助。

  第七條驗收標準和方法:

  (一)按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。

  (二)乙方施工完畢后通知甲方,甲方應(yīng)在次日內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。

  (三)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的相關(guān)費用。

  第八條工程期限:25天。(因甲方原因造成的工期延誤應(yīng)延長同等天數(shù))

  第九條付款方式:合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付合同總價款的50%作為定金給乙方;乙方在設(shè)備材料到場后,甲方再付合同總價款的30%給乙方,工程驗收合格后,甲方一次付清合同總價款給乙方。

  第十條乙方的`違約責任:

  (一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

  (二)逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  第十一條甲方的違約責任:

  (一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。

  (二)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  (三)變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十二條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。

  第十三條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。

  本合同自甲方預(yù)付(定金)款到帳起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;各留存一份。

  補充條款:

  甲方:(蓋章)乙方(蓋章)

  代表人:代表人:

  地址:地址:

  電話:電話:

  簽約日期:簽約日期:

工程承攬合同7

  甲方:蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司

  乙方:

  乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:

  一、工程內(nèi)容

  乙方承攬的.工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。

  二、甲乙雙方義務(wù)與責任

  1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。

  2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關(guān)。

  三、工程造價及付款方式

  1、乙方承包單價: 3元(人民幣)/平方米

  2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。

  四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。

  五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。

  甲方: 乙方:

  簽字(蓋章): 簽字(蓋章):

工程承攬合同8

  第一部分 合同協(xié)議書

  發(fā)包人(全稱)

  承包人(全稱)

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:

  工程地點:

  工程承包范圍:

  二、主要技術(shù)來源

  三、主要日期

  合同期限(絕對日期或相對日期):

  施工期限(絕對日期或相對日期):

 。ㄆ渲校嚎⒐と掌(絕對日期或相對日期):)

  四、工程質(zhì)量標準

  工程質(zhì)量標準:

  五、合同價格和付款貨幣

  合同價格為人民幣(大寫): 元。

  除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外,合同價格不作調(diào)整。

  六、本協(xié)議書中有關(guān)詞語的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。

  七、合同生效

  合同訂立時間:年 月 日

  合同訂立地點:

  本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________

  發(fā)包人:承包人:

 。ü禄蚝贤瑢S谜拢ü禄蚝贤瑢S谜拢

  法定代表人或其授權(quán)代表:法定代表人或其授權(quán)代表:

  (簽字) (簽字)

  工商注冊住所:工商注冊住所:

  企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:

  郵政編碼: 郵政編碼:

  法定代表人: 法定代表人:

  授權(quán)代表: 授權(quán)代表:

  電 話: 電 話:

  傳 真: 傳 真:

  電子郵箱:電子郵箱:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  賬 號: 賬 號:

  第二部分 通用條款

  第1條 一般規(guī)定

  1.1 定義與解釋

  1.1.1 通用條款,指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。

  1.1.2 專用條款,指根據(jù)工程總承包項目的實際,對通用條款進行補充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。

  1.1.3 工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工(含竣工試驗)、試運行等實行全過程或設(shè)計與其他階段的工程承包。

  1.1.4 發(fā)包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被稱為發(fā)包人的當事人,包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。

  1.1.5 承包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人,包括其合法繼承人。

  1.1.6 分包人,指接受承包人根據(jù)合同約定對外分包的部分工程或服務(wù)的,并具有相應(yīng)資格的法人或其他組織。

  1.1.7 發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。

  1.1.8 監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位。

  1.1.9 工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權(quán)、負責履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。

  1.1.10 項目經(jīng)理,指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。

  1.1.11 永久性工程,指承包人根據(jù)合同約定,進行設(shè)計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和(或)試運行考核并交付發(fā)包人進行生產(chǎn)操作或使用的工程。

  1.1.12 單項工程,指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。

  1.1.13 臨時性工程,指為實施、完成永久性工程及修補任何質(zhì)量缺陷,在現(xiàn)場所需搭建的.臨時建筑物、構(gòu)筑物,不構(gòu)成永久性工程實體的工程。

  1.1.14 現(xiàn)場或場地,指合同約定的用于承包人現(xiàn)場辦公、居住、設(shè)備材料部件存放、施工機具、設(shè)施存放和工程實施的任何地點。

  1.1.15 項目基礎(chǔ)資料,指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關(guān)部門對項目批準或核準的文件、報告(選廠報告、資源報告、勘察報告)、資料(氣象、水文、地質(zhì))、協(xié)議(燃料、水、電、氣、運輸)和有關(guān)數(shù)據(jù)等,設(shè)計所須的基礎(chǔ)資料。

  1.1.16 現(xiàn)場障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設(shè)計、進行現(xiàn)場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構(gòu)筑物、須受保護的古建筑、古樹木等坐標方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。

  1.1.17 設(shè)計階段,指規(guī)劃設(shè)計、總體設(shè)計、初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和施工圖設(shè)計等階段。

  1.1.18 工程物資,設(shè)計文件規(guī)定的并構(gòu)成永久性工程實體的設(shè)備、材料和部件,及竣工后試驗所需的材料等。

  1.1.19 施工,指承包人把設(shè)計文件轉(zhuǎn)化為工程的過程,包括土建、安裝和竣工試驗等作業(yè)。

  1.1.20 竣工試驗,指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項工程被業(yè)主接收前由承包商負責進行的試驗。

  1.1.21 施工竣工,指工程已按合同約定和設(shè)計要求完成土建、安裝,并通過竣工試驗。

  1.1.22 工程接收,指工程或(和)單項工程通過竣工試驗后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工后試驗、試運行準備,由承包人與發(fā)包人進行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。

  1.1.23 竣工后試驗,指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗、或在發(fā)包人組織領(lǐng)導(dǎo)下并由承包人指導(dǎo)進行工程的功能試驗。

  1.1.24 試運行考核,指根據(jù)合同約定,在工程完成竣工試驗后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領(lǐng)導(dǎo)下由承包人指導(dǎo)下進行的包括合同目標考核驗收在內(nèi)的全部試驗。

  1.1.25 考核驗收證書,指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗收證書。

  1.1.26 工程竣工驗收,指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復(fù),并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結(jié)算資料,由發(fā)包人組織的工程結(jié)算與驗收。

  1.1.27 項目進度計劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實施階段(包括:設(shè)計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的)或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。

  1.1.28施工開工日期,指合同協(xié)議書中約定的,承包人開始現(xiàn)場施工的絕對日期或相對日期。

  1.1.29 竣工日期,指合同協(xié)議書中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗)的絕對日期或相對日期,包括按合同約定的任何延長日期。

  1.1.30 變更,指發(fā)包人書面通知或書面批準的,對工程所作的任何更改。

  1.1.31 合同價格,指合同協(xié)議書中約定的、承包人進行設(shè)計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務(wù)等工作的價款。

  1.1.32 合同價格調(diào)整,指依據(jù)合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應(yīng)調(diào)整。

  1.1.33 合同總價,指根據(jù)合同約定,經(jīng)調(diào)整后的合同價格。

  1.1.34 預(yù)付款,是指根據(jù)合同約定,由發(fā)包人預(yù)先支付給承包人的款項。

  1.1.35 工程進度款,指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件,分期向承包人支付的設(shè)計、采購和施工的進度款,及竣工后試驗的服務(wù)費等款項。

  1.1.36 工程質(zhì)量保修責任書,指依據(jù)有關(guān)質(zhì)量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質(zhì)量保修責任書。

  1.1.37 書面形式,指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括:電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。

  1.1.38 違約責任,指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所須承擔的責任。

  1.1.39 不可抗力,指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。

  1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點,補充約定的其他定義。

  1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據(jù)。

  1.2 合同文件

  1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:

 。1)本合同協(xié)議書

 。2)中標通知書

 。3)投標書及其附件

  (4)本合同專用條款

 。5)本合同通用條款

 。6)標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

 。7)設(shè)計文件、資料和圖紙

 。8)構(gòu)成合同組成部分的其他文件。

  雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構(gòu)成本合同的組成部分。

  1.2.2當合同文件的條款內(nèi)容含糊不清或不相一致,并且不能依據(jù)合同約定的解釋順序闡述清楚時,在不影響工程正常進行的情況下,由當事人協(xié)商解決,

  也可采納監(jiān)理人的解釋。當事人經(jīng)協(xié)商未能達成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的,根據(jù)16.3款關(guān)于爭議和裁決的約定解決。

  1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便,不作為對合同條款進行解釋的依據(jù)。

  1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應(yīng)事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日。“工作日”指除中國法定節(jié)假日之外的其他公歷日。

  1.3 語言文字

  合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時,漢語為優(yōu)先解釋和說明本合同的主導(dǎo)語言。

  在少數(shù)民族地區(qū),當事人可以約定使用少數(shù)民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。

  1.4 適用法律

  本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。

  1.5 標準、規(guī)范

  1.5.1 適用于本工程的國家標準規(guī)范、或(和)行業(yè)標準規(guī)范、或(和)工程所在地方的標準規(guī)范、或(和)企業(yè)標準規(guī)范的名稱(或編號),在專用條款中約定。

  1.5.2 發(fā)包人使用國外標準、規(guī)范的,負責提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標準、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時間。

  1.5.3 沒有相應(yīng)成文規(guī)定的標準、規(guī)范時,由發(fā)包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術(shù)要求,承包人按約定的時間和技術(shù)要求提出實施方法,經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。承包人需要對實施方法進行研發(fā)試驗的,或須對施工人員進行特殊培訓(xùn)的,另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,其費用由發(fā)包人承擔。

  1.5.4 遵守合同約定的標準規(guī)范進行設(shè)計、采購、加工和施工,任何一方不得改變國家強制性標準規(guī)范的規(guī)定。

  1.5.5發(fā)包人有權(quán)按照合同和適用法律規(guī)定的標準規(guī)范,對承包人的設(shè)計、實施提出安全、質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。

  1.6 遵守法律

  1.6.1 在履行合同期間,國家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準或施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負責協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的關(guān)系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時,發(fā)包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償,竣工日期相應(yīng)順延。

  1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進行設(shè)計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗,并承擔質(zhì)量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實際增加的合理費用給予賠償?⒐と掌谘诱`,由承包人負責。

  1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險,并繳納相關(guān)稅費。

工程承攬合同9

  發(fā)包方:____________________________(以下簡稱甲方)

  承包方:____________________________(以下簡稱乙方)

  甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規(guī)定,本著真誠合作、互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商同意,簽訂雙方嚴格履行,共同守信。其條款如下:

  一、工程概況

  1、項目名稱:____________________________

  2、工程地點:____________________________

  4、合同總金額:人民幣(大寫) (小寫)

  二、結(jié)算、付款方式及限期

  1、預(yù)付款:為供貨定金,合同雙方的簽訂生效后,甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整,(小寫)元整。預(yù)付款延付,則交貨期順延。

  2。計人民幣(大寫)元整,元整。

  3、驗收款:乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,并全部調(diào)試完畢后,經(jīng)甲方驗收合格后,____日內(nèi)甲方需支付總合同的`,計人民幣(大寫)元整。

  4、質(zhì)保金:合同金額元整,(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算),保修期滿后一周后,甲方支付元整。

  5、安裝工程交付驗收前,乙方應(yīng)當向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán),同時提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項,乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的所有權(quán)和每套配套鑰匙。

  6、乙方提供的結(jié)算憑證為:普通工業(yè)發(fā)票。

  三、甲方責任

  1、施工現(xiàn)場具開工條件。

  2、滿足乙方產(chǎn)品進場運輸裝卸的道路暢通需要。

  3、甲方應(yīng)提供特定地點場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用,提供乙方進場安裝人員的食宿,并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。

  4、對乙方施工過程進行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現(xiàn)場交驗,確保安裝條件準確無誤。

  5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人,確保與安裝進度同步。

  6、負責協(xié)調(diào)處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。

  7、按時足額支付款項,以確保乙方按時按量完成任務(wù)。

  四、乙方責任

  1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

  2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實有效、合法的,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔,并賠償經(jīng)濟損失。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計要求并保證竣工驗收合格。

  3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。

  4、負責產(chǎn)品運輸及負擔運輸費用。

  5、售后服務(wù),________年內(nèi)非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,需收取成本費用),________年滿后乙方收取成本費用。

  五、工期延誤

  對以下原因造成工期推遲延誤的,經(jīng)甲方簽字確認后,工期相應(yīng)順延:

  1、工程量變化

  2、工地現(xiàn)場停電造成停工

  3、人力不可抗拒因素造成停工

  4、非乙方因素的其他原因

  六、質(zhì)量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

  1、驗收標準:以雙方確認之樣品門實物為制作標準,安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準,確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達到相關(guān)要求。

  2、驗收方法:工程安裝完成后,甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗收。

  3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報驗通知之日七天內(nèi)。

  七、合同變更、解除

  本合同履行期內(nèi),甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。

  八、解決處理合同爭議

  本合同如發(fā)生爭議或糾紛,雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效,任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

  九、合同的效力

  本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。

  十、其他約定事項

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________

  法定代表人(簽字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

工程承攬合同10

  委托單位(甲方):

  承攬單位(乙方):

  為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

  一、工程概況

  1.工程名稱:__________________________________。

  2.工程地點:__________________________________ 。

  3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。

  4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;

  (3)承包人包工、發(fā)包人包料。

  5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

  (1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;

  (2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).

  6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應(yīng)當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。

  施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

  7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。

  二、施工時間

  工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

  三、甲方工作

  1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

  2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當由乙方辦理的手續(xù)外。

  3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。

  4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

  5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應(yīng)當注意為施工提供各種便利條件。

  6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔的各種稅費。

  四、乙方工作

  1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

  2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。

  3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

  4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

  5. 對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應(yīng)當及時并給予其必要的準備時間。

  6. 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

  7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進行保護。

  五、驗收和標準

  1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。

  2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

  六、工程款付款方式如下表:

  付款時間

  付款百分比

  金額

  合同簽訂后 開工前二至五天

  50%

  施工完成交付驗收后兩日內(nèi)

  40%

  竣工驗收一個月后

  10%

  七、違約責任:

  1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的'約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

  3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由

  乙方負責并承擔責任。

  八、質(zhì)保期

  乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。

  九、其他:

  1、本合同一式 份,

  2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

  3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。

  4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

  委托方(甲方): 承攬單位(乙方):

  代表人: 代表人:

  日期: 日期:

  地址: 地 址:

  電話: 電 話:

  傳真: 傳 真:

工程承攬合同11

  發(fā) 包 方(簽章):(以下稱甲方) 法定代表人:

  地址:聯(lián)系電話:

  承 包 方(簽章):(以下稱乙方) 法定代表人:

  地址:聯(lián)系電話:

  乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程,為了明確雙方責任及義務(wù),

  保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

  第一條:工程概況

  工程地點: XXX市XX區(qū)XX路XXX號別墅工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;

  承包方式:乙方包工包料;

  工程造價:總承包價人民幣(大寫):

  施工工期: 本工程暫定自2013年 月 日開工,于 2013年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為12個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。

  第二條:施工圖紙

  2.1 乙方進行設(shè)計,并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。

  2.2 甲方對乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。

  2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。

  第三條:工程變更和終止

  3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。

  3.2 工程量變化和設(shè)計變更

  (1)所有的設(shè)計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。

  (2)甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。

  (3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。

  (4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

  3.3 合同終止

  (1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;

 。2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;

 。3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的;

 。4)本合同履行期限屆滿自行終止;

  (5)本合同依法解除。

  第四條:工期延誤

  4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:

 。1)工程量變化和設(shè)計變更;

 。2)不可抗力因素;

 。3)甲方同意工期順延的其他情況。

  4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的,工期順延。

  4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

  4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。

  第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)

  5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。

  5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

  5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。

  5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進場施工。

  5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用;

  5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工,保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔后可向乙方追償;

  5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。

  5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負責安保工作,并清理好場地;

  5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。

  第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式

  6.1 本合同根據(jù)工程施工進度,按實際驗收進度進行結(jié)算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務(wù)后,提交該階段裝修施工報告給甲方確認。

  6.2 在施工過程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價范圍內(nèi);

  6.3 工程款支付方式

 。1)合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預(yù)付款;

 。2)工程施工進行至50% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內(nèi)支付工程總造價的20%作為工程進度款;

 。3)工程施工進行至80% 時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款;

 。3)本工程竣工驗收合格后15日內(nèi),甲方支付乙方工程總造價的15%;

 。4)剩余工程總造價的'5%做為質(zhì)保金,待12個月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后,如無質(zhì)量問題,由乙方書面向甲方申請支付。

 。5)甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開戶行:XXXX,賬戶:XXXX,賬號:XXXX,如銀行賬戶信息有變更,應(yīng)及時書面通知甲方。

  第七條:工程驗收和工程保修

  7.1 工程駿工后,乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算,乙方應(yīng)自接到通后10天內(nèi)組織驗收辦理驗收移交手續(xù),填寫工程驗收單,不得無故拖延。(驗收時應(yīng)以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。)如10天內(nèi)甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復(fù)則視為驗收通過。

  7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個月。

  7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍

 。1)因使用不當或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。

 。2)自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)

  7.4 保修期內(nèi),乙方負責免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進行維修,費用由乙方負責,且必須在合理時限內(nèi)完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責任方支付。

  第八條: 違約責任

  8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的,乙方應(yīng)承擔由此造成甲方

工程承攬合同12

  甲方:內(nèi)蒙古世紀華盛房地產(chǎn)有限責任公司

  乙方:呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司

  根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:

  第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

  第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

  第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

  第四條承包方式:包工包料。

  第五條甲方提供:現(xiàn)場機械設(shè)備,技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。

  第六條質(zhì)量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

  第七條使用標準及規(guī)范:根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標準及組裝有關(guān)規(guī)范

  第八條計價原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算,多退少補。

  第九條付款方式:1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

  2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

  3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

  4.以上價款以含稅金。

  第十條保修:保修期為一年。

  第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關(guān)人員進行驗收。

  第十二條結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算。

  第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

  責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的`工程進度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。

  第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

  第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,由法院裁決。

  2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。

  甲方(蓋章):乙方(蓋章):

  負責人簽字:負責人簽字:

  年月日年月日

工程承攬合同13

  甲方: (以下簡稱甲方)身份證號:

  乙方: (以下簡稱乙方)身份證號:

  甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》的有關(guān)規(guī)定,共同協(xié)商合同以下條款:

  一、 工程概況

  1、甲方將天朋日興養(yǎng)殖場辦公大樓建設(shè)項目工作,交由乙方獨立完成。

  2、工程總造價:每平米260元。場地面積:長約30米,寬約10.5米。

  3、工程量:以實際建造平米量為結(jié)算依據(jù)。

  4、施工工期:合同簽訂起計算工期60 天,如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù)。

  二、付款方式:

  1、乙方建起基礎(chǔ)地基,由甲方支付工程寬款總價的 %。

  2、工程主體建成后(一層),由甲方支付工程寬款總價的 %。

  3、工程主體建成后(二層),由甲方支付工程寬款總價的 %。

  3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價款的 %。

  3、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的 %。

  三、甲方責任

 。薄⑻炫笕张d養(yǎng)殖場辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。

  2、甲方負責協(xié)調(diào)工程所需資源,如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。

  3、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠。

  4、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰。

  5、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應(yīng)當服從甲方安排及管理。

  四、乙方責任

  1、按照甲方的`技術(shù)要求進行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方獨立承擔。

  2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包。

  3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞、丟失、不準更換和變賣甲方提供的原材料及半成品,甲方提供的任何材料如不經(jīng)過甲方同意隨意變賣或丟失,乙方加倍補償甲方的所有損失。

  4、乙方應(yīng)遵守土建施工方的相關(guān)規(guī)定,做到文明施工。

  五、質(zhì)量要求

 。、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改,如造成經(jīng)濟損失的應(yīng)當賠償甲方的全部損失。

  2、驗收標準,按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行。

  六、安全施工與檢查

 。、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。

  2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患;否則,造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。

  3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患;甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時接受與其他施工人員同等的處罰。

  七、違約責任

  1、違反本合同約定賠償另一方全部損失,同時支付違約金1萬元。

  2、乙方未在約定的時間完成工作成果,除天影響,停水停電外。甲方有權(quán)終止合同,乙方應(yīng)當賠償甲方全部損失。

  八、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。

  九、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。

  十、當事雙方協(xié)商調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向

  ——仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟

  甲方(手。 乙方(手印):

  電話: 電話:

  簽訂日期: 年 月 日

工程承攬合同14

  甲方:______________________ 聯(lián)系電話:______________________

  乙方:______________________ 聯(lián)系電話:______________________

  甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就______工程達成以下協(xié)議:

  1、甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件,共____。

  合同總價款:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)

  其中軟件費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)

  硬件費:¥________元(大寫:________萬____仟____ 百____拾整)

  工程費:¥_________元(大寫:_________萬____仟____ 百____拾整)

  2、付款方式

  乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

  其中軟件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

  硬件費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

  工程費:¥_________元(大寫:____萬____仟____ 百____拾整)

  甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后,乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

  完成安裝后,乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。

  以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

  3、甲方責任

  (1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。

  (2)甲方負責培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費恢復(fù)。

  (3)如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。

  (4)壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護,維護費用為¥____元/年(不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。

  4、乙方責任

  (1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試,均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

  (2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決,甲方概不負責。

  (3)由乙方在以后使用中,由人為造成的系統(tǒng)的損壞,需要甲方上門服務(wù)的,甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。

  5、其他事項

  (1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權(quán)利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

  (2)按本合同第2條的規(guī)定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的后果甲方概不負責在。

  6、違約責任

  雙方若有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商解決,若有一方違約或侵權(quán),參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。

  7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。聲明:本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效!

  甲方:(蓋章)_______

  負責人:_____________

  時間:_______________

  地點:_______________

  乙方:(蓋章)_______

  負責人:_____________

  時間:_______________

  地點:_______________

  系統(tǒng)設(shè)備工程承攬合同工程承攬合同(3)

  委托方:_____________(以下稱甲方)

  承接方:_____________(以下稱乙方)

  簽約地點:________________________

  施工地點:________________________

  簽約時間:________________________

  1、合同內(nèi)容

  本合同項所指的項目是:___________________________

  (系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)

  2、合同金額

  2、1 合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)

  2、2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。

  3、付款方式

  3、1 付款

  合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。

  3、2 設(shè)備進度款

  當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。

  3、3 工程結(jié)算付款

  本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。

  3、4 最終驗收付款

  經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。

  3、5 其它事項

  ________________________________________________

  4、合同雙方責任

  4、1 甲方責任

  4、1、1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

  4、1、2 提供好施工現(xiàn)場的`土建、水、電等條件。

  4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。

  4、1、4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進度。

  4、1、5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。

  4、2 乙方責任

  4、2、1 按合同規(guī)定負責進行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

  4、2、2 負責安排對甲方技術(shù)人員進行免費培訓(xùn)。

  4、2、3 確保所提供的設(shè)備材料與 附件一 質(zhì)量相符。

  4、2、4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)

  5、安裝及調(diào)試

  5、1 安裝及調(diào)試責任

  乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負全部責任。

  5、2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進行施工。

  6、其它

  本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

  甲方:________________ 乙方:___________________

  地址:________________ 地址:___________________

  電話:________________ 電話:___________________

  傳真:________________ 傳真:___________________

  簽約代表:____________ 簽約代表:_______________

  指定聯(lián)絡(luò)人員:________ 指定聯(lián)絡(luò)人員:___________

  附件一:物料清單

  序號

  名稱

  型號

  數(shù)量

  單位

  單價

  總價

  備注

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  其它零配件

  a

  器材總造價

  b

  施工安裝費=器材總造價×12%

  c

  稅金=(a+b)x6%

  d

  工程總價=a+b

工程承攬合同15

  承攬方:____(以下稱乙方)

  定作方:____(以下稱甲方)

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。

  1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。

  a、承攬項目名稱:______

  b、承攬項目地點:______

  c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

  d、承攬方式:____。

  e、承攬價格:以實際粘貼面積____元/㎡計算。

  f、工程量計算方法:每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

  2、承攬工程內(nèi)容:

  窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

  3、質(zhì)量標準:

  a、材料由甲方自行進場。

  b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。

  4、付款方式:

  工程完工驗收后__天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價的__%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

  5、驗收方法:

  工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認單。

  6、工程保修期限:

  本公司承諾工程質(zhì)量保修__年,__年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的.%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。

  7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。

  8、安全施工條例:

  1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔一定責任。

  2)、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

  3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責任由承攬方負責。

  9、糾紛的處理:

  發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。

  10、期限與其它:

  本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。

  定作方:____承攬方:____

  定作方代表:____承攬方代表:____

  ____年__月__日

【工程承攬合同】相關(guān)文章:

工程承攬合同10-22

工程承攬合同12-28

工程承攬的合同12-19

工程承攬的合同12-01

【推薦】工程承攬合同04-13

工程承攬合同【熱門】04-13

【推薦】工程承攬合同04-13

項目工程承攬合同10-17

工程最新承攬合同10-17

工程業(yè)務(wù)承攬合同06-20