定作定制合同

時間：2024-10-15 12:32:46 合同范本我要投稿

相關推薦

定作定制合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的定作定制合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

定作定制合同

定作定制合同1

　　客戶單位(以下稱甲方)：_________________

　　受理單位(以下稱乙方)：__________________

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》(以下簡稱《廣告法》)及其相關法規(guī)、規(guī)章之規(guī)定，本著誠實信用、互信互利的原則簽訂本合同：

　　經(jīng)甲方委托，乙方根據(jù)甲方要求對_______年生日卡進行制作發(fā)布。發(fā)布數(shù)量：___________交貨時間：____________生日卡廣告面下方印制：“_____________廣告公司發(fā)布”。生日卡卡單價______元/(套)，合同總價________元(大寫：______________ )

　　一、甲方自行設計或委托乙方設計、制作和發(fā)布的郵政賀卡廣告，應由甲方向乙方提供真實、合法和有效的證明文件復印件，證明文件包括：

　　1.營業(yè)執(zhí)照以及其他生產(chǎn)/經(jīng)營資格的證明文件;

　　2.質量檢驗機構對廣告中相關商品質量內容出具的證明材料;

　　3.確認廣告內容真實性的其他文件;

　　根據(jù)《廣告法》第三十四條規(guī)定，發(fā)布廣告需要經(jīng)過相關行政主管部門審查的，甲方還應提供有關批準文件。

　　二、甲方保證廣告內容不違反《廣告法》和其他相關法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定;

　　三、廣告中涉及專利產(chǎn)品或專利方法的，應標明專利號和專利種類，并提供專利證書復印件;

　　四、廣告中涉及商標及商號的，不得與他人的優(yōu)先權利沖突，甲方應提供商標注冊證書及商號登記證明文件的復印件;

　　五、廣告中涉及人物肖像，甲方應提供該肖像權所有者授權使用的“授權書”原件;

　　六、廣告中涉及的各種標識，如運動會會徽和會標等，甲方應提供所有權人(組委會)和標識著作權人(設計者)許可使用的證明文件原件。

　　七、甲方應按乙方要求對廣告圖稿和文字樣稿進行審核確認，若有延誤則乙方交貨時間順延。以上各條款規(guī)定應由甲方提供的各種證明及文件的復印件，均應加蓋甲方公章，并由乙方與原件核對無誤后，作為本合同附件。

　　1、乙方應根據(jù)《廣告法》和相關規(guī)定，對廣告內容和表現(xiàn)形式進行審查，對符合規(guī)定的予以制作和發(fā)布;

　　2、乙方應對甲方提供的各種證明文件進行審查，對證明文件不全或不符合相關法律法規(guī)約束的，乙方有權拒絕制作和發(fā)布;

　　3、未經(jīng)甲方同意乙方不得隨意修改甲方提供的圖文資料;對已定稿圖文資料，未經(jīng)甲方簽字確認，不得制作和發(fā)布;

　　4、若因甲方提供圖文資料違反《廣告法》及相關法律規(guī)定，引起的法律糾紛或相關問題，由甲方承擔相應責任和損失。

　　八、圖文資料著作權問題的特別約定

　　1、甲方自行設計廣告圖稿的，甲方應保證相關圖文作品的使用享有著作權或已取得著作權人授權許可;

　　2、甲方提供設計資料(包括美術、攝影、書法及文字作品等)由乙方設計圖稿的，甲方應保證其提供資料的使用享有著作權或已取得著作人授權許可使用和修改;

　　3、乙方受甲方委托自行設計圖文的，乙方應保證對相關圖文作品的使用享有著作權或已取得著作權人授權許可使用，并保證廣告表現(xiàn)的合法形式。

　　九違約責任

　　1、合同雙方應本著誠實守信的原則履行本合同;任何一方違反合同約定的行為都應按照《中華人民共和國民法典》規(guī)定，承擔違約責任;

　　2、若因甲方提供的證明文件虛假或合同中的保證失實，導致廣告違法或侵權的`，甲方應當賠償因此給乙方造成的損失(包括但不限于財產(chǎn)和名譽損失);

　　3、若因乙方自行設計的圖文廣告原因，導致廣告違法或侵權的，乙方應當賠償因此給甲方造成的損失;

　　4、甲方未按合同規(guī)定時間支付貨款，每延遲一天，乙方有權向甲方按3%收取滯納金;

　　5、乙方未能按時交付貨品，造成經(jīng)濟損失的，甲方有權向乙方收取合同總價%的違約金。

　　十、爭議解決

　　甲乙雙方如對合同內容或合同履行發(fā)生爭議的，應本著友好協(xié)商的原則妥善解決;對協(xié)商無果的，提交有管轄權的人民法院裁決。

　　十一、其他

　　本合同規(guī)定提交的各種文件均包括原件及復印件;廣告圖文稿為合同附件，連同本合同一并存檔備查;相關證明材料由提供單位加蓋公章后，作為合同附件，連同本合同一并存檔備查;合同未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。

　　本合同一式兩份，甲方留存壹份，乙方保存壹份，自雙方簽字蓋章之日起即時生效。

　　甲方：____________乙方：_______________

　　__________________(簽章) __________________ (簽章)

　　代表人：___________代表人：__________________

　　_________年_____月______日_________年_____月______日

定作定制合同2

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：

　　（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù)）

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質量：

　　1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　�。▋r款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　第十條結算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　1、根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的`，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%（10%——30%幅度）或酬金總額的_____%（20%——60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的___%（10%——30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%（20%———60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交______（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）_______________

　　代表人：（蓋章）_______________

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　承攬方：（蓋章）_______________

　　代表人：（蓋章）_______________

　　地址：_________________________