建筑施工合同合集15篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，我們用到合同的地方越來越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編收集整理的建筑施工合同，希望能夠幫助到大家。
建筑施工合同1
一、建筑施工合同中管理費
�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書�！� 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場，保證建筑工程質(zhì)量，進而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以收繳。
最高人民法院審理認(rèn)為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進行收繳，目的在于平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系，及時制裁違法行為，進一步規(guī)范建筑市場，保證建筑工程質(zhì)量，進而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實際情況及當(dāng)事人違法情節(jié)而定，不能因為適用懲罰措施而導(dǎo)致當(dāng)事人利益嚴(yán)重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，依據(jù)《解釋》第四條對定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費，認(rèn)定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實際情況，以公平公正原則為基礎(chǔ)，以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn)，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當(dāng)。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)無效合同的.處理原則，認(rèn)定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數(shù)額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實際進行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實際施工人管理費數(shù)額。
�。ㄈ└鶕�(jù)過錯原則確定管理費數(shù)額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結(jié)算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應(yīng)認(rèn)定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認(rèn)定為合同無效后應(yīng)當(dāng)據(jù)實結(jié)算的工程款；盡管此約定是當(dāng)事人真實意思表示，但合同被認(rèn)定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實際情況決定各半分配并無不當(dāng)。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后，根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”上述案件中，非法轉(zhuǎn)包人和實際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯，最高人民法院根據(jù)過錯責(zé)任原則，依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費數(shù)額。
�。ㄋ模└鶕�(jù)合同履行情況結(jié)算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認(rèn)為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關(guān)會議紀(jì)要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標(biāo)收取。對此，實系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實進行結(jié)算。因此，二審判決認(rèn)定謝劍標(biāo)應(yīng)按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當(dāng)。
上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后，認(rèn)定涉案管理費屬于工程價款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應(yīng)予支持�！鄙鲜霭讣校姘负贤m然無效，但是路航公司實際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結(jié)算工程價款時，亦應(yīng)當(dāng)參照合同約定按實結(jié)算管理費。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕�(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當(dāng)事人非法所得的前提條件為當(dāng)事人已經(jīng)實際取得。本案中，因當(dāng)事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應(yīng)管理費的證據(jù)，二審法院對此處理并無不當(dāng)。
二、建筑施工合同的法律含義
建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同是承包人進行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的，或者應(yīng)當(dāng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構(gòu)費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當(dāng)期就計入當(dāng)期的損失或是利益。
企業(yè)應(yīng)通過“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費用，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
建筑施工合同2
1建筑施工合同管理的現(xiàn)狀
建筑施工合同包含了施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量的控制、圖紙和設(shè)計的規(guī)范性控制、安全控制、合同變更、工程風(fēng)險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進度控制等內(nèi)容。從建筑施工企業(yè)可以看到，其合同內(nèi)容包含了非常多的內(nèi)容，而且也具有非常強的專業(yè)性。在履行建筑施工合同中會涉及到多個方面的利益，不僅關(guān)系到投資方和建設(shè)方，而且還和土地、環(huán)保等管理部門都有很大的關(guān)系，這些特點進一步增加了合同的復(fù)雜度。合同的履行時間比較長，建筑施工項目往往由于工程結(jié)構(gòu)復(fù)雜，決定了其短期內(nèi)不能夠完成。施工過程和程序要求比較嚴(yán)格，建筑施工過程往往受到國家相關(guān)法律的約束。由于我國建筑行業(yè)發(fā)展的限制，使我國在建筑施工合同管理方面的法律法規(guī)仍然不夠完善，使某些合同條款存在無法可依的情況。部分企業(yè)不重視法律的意義，在發(fā)生合同糾紛后，企業(yè)往往需要花費大量的時間和精力來解決這些問題，影響了企業(yè)的正常經(jīng)營。例如一些企業(yè)對合同管理不夠重視，對合同內(nèi)容和條文不能夠認(rèn)真的研究，在發(fā)生爭執(zhí)的時候才開始重視合同內(nèi)容。在合同的簽訂過程中，陰陽合同的現(xiàn)象也比較常見，這進一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒有按照合同管理要求來簽訂，以致在發(fā)生糾紛的時候，不能利用賠償策略來維護企業(yè)的合法利益，造成企業(yè)資金的浪費。同時部分企業(yè)對合同管理意識不夠，沒有嚴(yán)格按照我國合同法等法律的規(guī)定認(rèn)真簽訂和執(zhí)行合同。部分企業(yè)不重視合同管理，常常在付款的時候才補簽合同，這樣在發(fā)生糾紛的時候，不能夠明確合同雙方的權(quán)利和責(zé)任，使工程項目在實施上存在隱患。部分企業(yè)對建筑施工合同管理人員的素質(zhì)要求不夠高，不重視對合同管理人員的培養(yǎng)，高素質(zhì)的合同管理人才成為了影響企業(yè)發(fā)展和進步的障礙。
2建筑施工合同管理措施分析
由于建筑施工合同具有一系列比較獨特的特點，所以施工合同的內(nèi)容復(fù)雜而且內(nèi)容比較多，給合同的管理和實施帶來了一定的困難。建筑施工合同管理是對建筑施工項目工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內(nèi)容進行全面的管理。合同管理可以分為兩個方面的內(nèi)容。一是對某個單項合同的管理，也就是從合同訂立到履行結(jié)束所進行的管理。二是對整個工程項目的合同管理，從項目合同的總目標(biāo)對施工合同進行控制。要提高企業(yè)合同管理的質(zhì)量，可以從以下幾個方面做起：
2.1首先應(yīng)當(dāng)提高合同管理人員的素質(zhì)。合同管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)對施工合同的管理具有至關(guān)重要的作用，應(yīng)當(dāng)選擇符合合同管理崗位而且素質(zhì)和條件都比較優(yōu)秀的人才。在平時的工作中應(yīng)當(dāng)加強相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)，加強業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德教育，促進建筑施工合同管理人員素質(zhì)的不斷提高。對建筑施工合同管理人員應(yīng)當(dāng)明確其責(zé)任，對于具有貢獻的業(yè)務(wù)人員要給予適當(dāng)?shù)莫剟睿岣咂涔ぷ魃系姆e極性。
2.2完善公司建筑施工合同的管理機構(gòu)。應(yīng)當(dāng)在公司內(nèi)部建立從上到下的健全機制，在企業(yè)管理中各個部門都應(yīng)當(dāng)服務(wù)于企業(yè)合同管理。對于投資企業(yè)來說，為了保證資金的安全和投資的效益，應(yīng)當(dāng)對合同的草擬、簽訂、責(zé)任劃分、合同跟蹤等環(huán)節(jié)建立健全的可操作的制度。完善企業(yè)內(nèi)部關(guān)于施工合同的相關(guān)管理制度，不僅要緊密的結(jié)合我國的合同法和建筑行業(yè)的相關(guān)法律，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)的實際情況，建立可以執(zhí)行操作的合同管理制度。
2.3不斷的完善合同的內(nèi)容。要大力的借鑒一些比較優(yōu)秀的合同文本，保護好企業(yè)的合法利益，防止合同管理人員因為對一些專業(yè)詞匯理解不到位而產(chǎn)生漏洞。明確合同雙方的責(zé)任和義務(wù)，在合同執(zhí)行過程中如果出現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的條文作為雙方協(xié)調(diào)的依據(jù)。我國建設(shè)部門和工商部門所推薦的建筑施工合同文本，是根據(jù)國際建筑施工合同同時又結(jié)合我國施工企業(yè)的經(jīng)驗而編寫的，具有非常強的實踐性，其合同文本比較嚴(yán)謹(jǐn)，所表達的意思比較準(zhǔn)確，得到了施工合同管理人員的青睞。比較標(biāo)準(zhǔn)的合同文本有利于合同雙方履行，有利于防止合同管理人員因為個人能力都產(chǎn)生的漏洞，同時也能夠明確各自的責(zé)任，在發(fā)生糾紛的時候便于解決糾紛。如果不能夠使用示范的合同文本，也應(yīng)當(dāng)在合同管理中認(rèn)真的和示范文本進行對比，防止合同簽訂中出現(xiàn)錯漏和歧義。在合同的簽訂過程中還可以到專門的管理部門如工商管理部門以及法律專家對合同管理進行指導(dǎo)，防止出現(xiàn)無效合同和詐騙的情況發(fā)生，盡力提高合同的執(zhí)行率和履行率。
2.4加強對合同履行過程中的管理。在工程中標(biāo)之后，施工單位應(yīng)當(dāng)和建設(shè)單位簽訂工程合同，建筑施工合同經(jīng)過前期的招標(biāo)等準(zhǔn)備工作后，就進入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來完成施工的任務(wù)，如果在履行階段不能夠很好的'進行管理，也容易造成經(jīng)濟損失。對于建筑施工合同來說，由于其履行階段比較長，所以應(yīng)當(dāng)做好長期的監(jiān)督管理工作。在履行階段應(yīng)當(dāng)促使施工企業(yè)按照合同要求進行施工，同時及時的跟蹤合同的執(zhí)行情況，要掌握和收集合同履行過程中的信息和資料，以便及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。對于合同執(zhí)行過程中的合同變更，要努力的分析其原因，按照目標(biāo)管理的要求，對不需要進行變更的地方要堅決拒絕，防止出現(xiàn)資金投資的浪費。在合同的履行應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的驗收制度，保證建筑施工的安全和質(zhì)量。
3結(jié)束語
建筑施工合同作為市場中的兩個經(jīng)濟主體確定各自權(quán)利和義務(wù)具有法律效力的文件，合同雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格的按照法律的要求，從合同的文本到其中細節(jié)方面進行認(rèn)真仔細審查，切實保護好雙方的權(quán)利。對于企業(yè)來說，應(yīng)當(dāng)加強對施工合同的管理，防止出現(xiàn)糾紛無法可依的情況，努力保護好企業(yè)的合法經(jīng)濟權(quán)益。在發(fā)生糾紛的時候，能夠按照合同的要求積極進行索賠，只有這樣才能使企業(yè)得到更好的發(fā)展。
建筑施工合同3
第一部分 合同條件
一、詞語含義及合同文件
第一條 詞語含義。在本合同，下列詞語除協(xié)議條款另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的含義：
1．合同：是指為實施工程，發(fā)包方和承包方之間達成的明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。包括合同條件、協(xié)議條款以及雙方協(xié)商同意的與合同有關(guān)的全部文件。
2．協(xié)議條款：是指結(jié)合具體工程，除合同條件外，經(jīng)發(fā)包方和承包方協(xié)商達成一致意見的條款。
3．發(fā)包方（簡稱甲方）：協(xié)議條款約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人。
甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權(quán)限、性質(zhì)均需在協(xié)議條款內(nèi)約定。
4．承包方（簡稱乙方）：協(xié)議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當(dāng)事人。
5．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。
6．乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協(xié)議條款內(nèi)指定的履行合同的負(fù)責(zé)人。
7．社會監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理。
8．總監(jiān)理工程師：工程建設(shè)監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負(fù)責(zé)人。
9．設(shè)計單位：甲方委托的具備與工程相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設(shè)計，且乙方具備相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)，甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計合同。
10．工程：是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外空間達到一定的環(huán)境質(zhì)量要求，使用裝飾裝修材料，
對建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設(shè)施表面的裝飾處理。
11．工程造價管理部門：各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程造價管理部門。
12．工程質(zhì)量監(jiān)督部門：各級建設(shè)行政主管部門或其授權(quán)的建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
13．合同價款：甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價款總額。招標(biāo)工程的合同價款為中標(biāo)價格。
14．追加合同價款：在施工中發(fā)生的、經(jīng)甲方確認(rèn)后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
15．費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應(yīng)承擔(dān)的開支。
16．工期：協(xié)議條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)（包括一切法定節(jié)假日在內(nèi)）計算的工期天數(shù)。
17．開工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18．竣工日期：協(xié)議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19．圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。
20．分段或分部工程：協(xié)議條款約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程。
21．施工場地：由甲方提供，并在協(xié)議條款內(nèi)約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場
地（包括一切通道）。
22．施工設(shè)備和設(shè)施：按協(xié)議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設(shè)備或設(shè)施。
23．工程量清單：發(fā)包方在招標(biāo)文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規(guī)則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
24．書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復(fù)寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確認(rèn)的會議紀(jì)要、電報、電傳等。
25．不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責(zé)任造成的瀑炸、火災(zāi)，以及協(xié)議條款約定的自然災(zāi)害等。
第二條 合同文件及解釋順序。合同文件應(yīng)能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1．協(xié)議條款；
2．合同條件；
3．洽商、變更等明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議；
4．建設(shè)工程施工合同；
5．監(jiān)理合同；
6．招標(biāo)發(fā)包工程的招標(biāo)文件、投標(biāo)書和中標(biāo)通知書；
7．工程量清單或確定工程造價的工程預(yù)算書和圖紙；
8．標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟資料、要求；當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，由雙方協(xié)商解釋，協(xié)商不成時，按協(xié)議條款第35條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律。合同文件使用漢語或協(xié)議條款約定的少數(shù)民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；沒有國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，使用地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。甲方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時，乙方應(yīng)按協(xié)議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表和設(shè)計單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。
甲方要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的，應(yīng)負(fù)責(zé)提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的費用，均由甲方承擔(dān)。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)（含地方法規(guī)），及協(xié)議條款約定的規(guī)章。
第四條 圖紙。甲方在開工日期7天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。
使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等的責(zé)任和費用承擔(dān)。
二、雙方一般責(zé)任
第五條 甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：
1．甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員，行使自己部分權(quán)利和職責(zé)，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天通知乙方。
2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認(rèn)，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求，甲方代表在乙方提出確認(rèn)要求24小時后不予答復(fù)，視為乙方要求已被確認(rèn)。乙方認(rèn)為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執(zhí)行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
3．甲方代表應(yīng)按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準(zhǔn)、圖紙并履行其它約定的義務(wù)。否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復(fù)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的追回合同價款，并賠償乙方的有關(guān)損失，延誤的工期相應(yīng)順延。甲方代表易人，甲方應(yīng)于易人前7天通知乙方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
第六條 委托監(jiān)理。本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。
非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的'任何義務(wù)。
合同履行中，發(fā)生影響甲，乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
為保證施工正常進行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。
總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
三、施工組織設(shè)計和工期
第十條 施工組織設(shè)計及進度計劃。乙方應(yīng)在協(xié)議條款約定的日期，將施工組織設(shè)計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代
表。甲方代表應(yīng)按協(xié)議條款約定的時間予以批準(zhǔn)或提出修改，逾期不批復(fù)，可視為該施工組織設(shè)計（或施工方案）和進度計劃已
經(jīng)批準(zhǔn)。乙方必須按批準(zhǔn)的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應(yīng)按甲
方代表的要求提出措施，甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十一條 延期開工。乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應(yīng)在協(xié)議條款約定的開工日期7天
前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內(nèi)答復(fù)乙方。甲方代表7天內(nèi)不予答復(fù)，視為已同意乙方要求，工
期相應(yīng)順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔(dān)乙方因此造成的追加合同價款，相應(yīng)順延工期。
第十二條 暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按
甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復(fù)工要求，甲方代表應(yīng)在48小時內(nèi)給予答
復(fù)。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后48小時內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。停工責(zé)任在甲
方，由甲方承擔(dān)追加合同價款，相應(yīng)順延工期；停工責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。因甲方代表不及時作出答復(fù)，施工無
法進行，乙方可認(rèn)為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條 工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。
1．甲方不能按協(xié)議條款的約定提供開工條件；
2．工程量變化和設(shè)計變更；
3．一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
4．工程未按時支付；
5．不可抗力；
6．其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天
內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方可視為延期及要求已被確認(rèn)。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協(xié)議條款約定承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條 工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議。乙方按協(xié)議修訂進度計劃，報甲方批
準(zhǔn)。甲方應(yīng)在7天內(nèi)給予批準(zhǔn)，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容：
1．提前的時間；
2．乙方采取的趕工措施；
3．甲方為趕工提供的條件；
4．趕工措施的追加合同價款和承擔(dān)；
5．提前竣工受益（如果有）的分享。
四、質(zhì)量與檢驗
第十五條 工程樣板。按照協(xié)議條款規(guī)定，乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔(dān)。
第十六條 檢查和返工。乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計和樣板間標(biāo)準(zhǔn)的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒�、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔(dān)。
第十七條 工程質(zhì)量等級。工程質(zhì)量應(yīng)達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應(yīng)給予相應(yīng)的順延。
第十八條 隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協(xié)議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。
第十九條 重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當(dāng)其提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復(fù)后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。
第三十五條 爭議
35．1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委
員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。
第三十六條 違約
36．1 違約的處理：
36．2 違約金的數(shù)額：
36．3 損失的計算方法：
36．4 甲方不按時付款的利息率：
第三十七條 索賠
第三十八條 安全施工
第三十九條 專利技術(shù)和特殊工藝
第四十條 不可抗力
40．1 不可抗力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：
第四十一條 保險
第四十二條 工程停建或緩建
第四十三條 合同生效與終止
43．1 合同生效日期：
第四十四條 合同份數(shù)
44．1 合同副本份數(shù)：
44．2 合同副本的分送責(zé)任：
44．3 合同制訂費用：
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
合同訂立時間： 年 月 日
鑒（公）證意見：
經(jīng)辦人：
鑒（公）證機關(guān)（蓋章）：
年 月 日
建筑施工合同4
摘要：本文針對加強建筑企業(yè)的合同管理中暴露出來的常見問題，進行深入分析，并提出了解決對策和措施，從而加強建筑企業(yè)合同管理，確保建設(shè)目標(biāo)順利實現(xiàn)。
關(guān)鍵詞：建筑施工；合同管理；問題對策
建筑施工中的合同在建筑施工中發(fā)揮著重要的作用，它是締約雙方明確法律關(guān)系和一切權(quán)利與責(zé)任關(guān)系的基礎(chǔ)，是業(yè)主和承包商在實施合同中的一切活動的主要依據(jù)。有效的合同管理是促進參與工程建設(shè)各方全面履行合同約定的義務(wù)，確保建設(shè)目標(biāo)(質(zhì)量、投資、工期)的重要手段。
1建筑企業(yè)合同管理中存在的問題
1.1合同簽訂階段常見的問題
1)合同主體不當(dāng)。主體不當(dāng)包括合同當(dāng)事人主體不合格和主體不對等兩種情況，合同當(dāng)事人主體合格，是合同得以有效成立的前提，而合格的主體，首要條件應(yīng)當(dāng)是具有民事權(quán)利能力和民事行為能力的合同當(dāng)事人。如果不具備這兩種能力的人作為合同當(dāng)事人就構(gòu)成合同主體不當(dāng)，另外還要防止一個誤區(qū)，就是這個人雖然具備以上這兩種能力，但他不是合同當(dāng)事人，即當(dāng)事人錯位，構(gòu)成合同主體不當(dāng)；主體不對等是指合同當(dāng)事人一方為法人而另一方為自然人，他們所承擔(dān)的權(quán)利和義務(wù)都無法對等，同樣構(gòu)成合同主體不當(dāng)。
2)合同用詞不準(zhǔn)確。就是合同中的關(guān)鍵條款表述不準(zhǔn)確，容易發(fā)生歧義和誤解，導(dǎo)致合同難以履行或引起爭議。依法訂立的有效合同應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)協(xié)議雙方的真實意圖，而這種體現(xiàn)要求合同條款必須明晰。所以說，合同講究咬文嚼字。
3)合同條款不完整。也就是說不全面，有缺陷、有漏洞。常見漏掉的往往是違約責(zé)任。好多合同只講好話，不講丑話；只講正面的，不講反面的，不懂得簽訂合同應(yīng)先小人后君子的訣竅。一旦發(fā)生違約，在合同中找不到違約如何處理的條款。
4)只有從合同沒有主合同。主合同是指能夠獨立存在的合同，如建筑工程中承包合同等。從合同是指以主合同的存在為前提才能成立的合同，如建筑工程的分包、轉(zhuǎn)包合同以及質(zhì)保合同等。沒有主合同的從合同是無效合同，是無源之水、無本之木。
5)違反合同。凡違反法律法規(guī)而簽訂的合同均為無效合同。目前不少建筑企業(yè)以合法形式掩蓋非法目的而簽訂的合同，其實質(zhì)是無效合同，不受法律保護。
1.2合同履約階段常見的問題
1)應(yīng)變更合同的沒有變更。在履約過程中，合同變更是正常的事，問題在于不少負(fù)責(zé)履約的管理人員缺乏這種及時變更的意識，結(jié)果導(dǎo)致?lián)p失。合同變更包括內(nèi)容變更和主體變更兩種情形，合同變更的目的是通過對原合同的修改，保障合同更好得到履行以達到合同目的的實現(xiàn)。作為承包方要維護自身的利益，更要重視合同的及時變更。
2)應(yīng)當(dāng)發(fā)出去的書函，沒有發(fā)出。在履約過程中及時地發(fā)出必要的書函，是合同動態(tài)管理的需要，是履約的一種手段，但這一點往往遭到忽視。《建筑工程施工合同》把雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面資料或文件視為合同的組成部分。必須給予足夠的重視。
3)應(yīng)當(dāng)起訴的而過了訴訟時效。建筑行業(yè)被拖欠工程款的情況相當(dāng)嚴(yán)重，有些拖欠沒有訴諸法律，但當(dāng)起訴時才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超過了兩年的訴訟時效，無法挽回?fù)p失。只能放棄債權(quán)主張，也就放棄了勝訴權(quán)。
4)應(yīng)當(dāng)行使的權(quán)力沒有行使�！逗贤ā焚x予了合同當(dāng)事人的抗辯權(quán)，但大多數(shù)施工企業(yè)不會行使。發(fā)包?春賢約定支付工程款，施工單位可以行使抗辯權(quán)停工，但擔(dān)心單方面停工要承擔(dān)違約責(zé)任。結(jié)果客觀上造成墊資施工，發(fā)包方的欠款數(shù)額越來越大，問題更難解決?/p>
5)應(yīng)當(dāng)重視證據(jù)的法律效力的卻沒有得到足夠的重視。并不是所有書面證據(jù)都具有法律效力的。有效的證據(jù)應(yīng)當(dāng)是原件的、與事實相符的、有蓋章和簽名的、有明確內(nèi)容、未超過期限的'。不具備法律效力的書面證據(jù)只是廢紙一張。
2建筑企業(yè)合同管理中存在問題的原因分析
2.1歷史根源
20世紀(jì)80年代初期，建筑業(yè)進入開放改革，由計劃經(jīng)濟逐步轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟，出現(xiàn)了市場競爭。施工合同也逐步的登上歷史舞臺，擔(dān)起了它的使命，但由于處在起步階段，當(dāng)時的合同很不規(guī)范，也沒有規(guī)范本本，合同內(nèi)容過于簡單，不全面，不少企業(yè)汲取不少教訓(xùn)，也為此教了學(xué)費。與80年代初期相比，現(xiàn)在建筑企業(yè)的施工合同管理要完善得多，但三十多年計劃經(jīng)濟體制的殘余影響，至今在合同與合同管理上仍然存在本文所列的問題。
2.2認(rèn)識根源
目前有不少建筑業(yè)從業(yè)人員對市場與合同以及合同與合同管理兩種關(guān)系缺乏認(rèn)識。首先，對市場與合同的關(guān)系缺乏認(rèn)識。在市場經(jīng)濟條件下，這是一種相互依存的關(guān)系。一方面，市場的運作需要合同。也就是說，市場是靠合同來動作的，市場主體各方都是靠合同去履行其權(quán)利和義務(wù)的。另一方面，合同的成立必須以市場為前提。沒有市場就談不上什么合同，合同是市場的產(chǎn)物，是市場可持續(xù)發(fā)展的動力。可有些業(yè)內(nèi)人士不了解市場與合同的內(nèi)在本質(zhì)的必然聯(lián)系。只想去市場承攬工程，卻不知道去簽訂合同或者草率簽訂，結(jié)果遇上糾紛就束手無策，任人解割。其次，對合同與合同管理的關(guān)系缺乏認(rèn)識。這兩者也是一種相輔相成的關(guān)系。合同管理是對合同的洽談、草簽、簽訂、履行、變更、終止、解除等全過程的管理。合同的產(chǎn)生是合同管理的前期工作。有了合同不去管理，等于放棄權(quán)利，合同也就成了擺設(shè)，成了一紙空文。同樣，沒有合同也就談不上合同管理，離開了合同，合同管理也就成了空中樓閣，管理水平再高也是白忙活。而現(xiàn)實生活中這樣的單位和人員也很多，結(jié)果為自己的無知買單。
2.3法律根源
《合同法》滯后導(dǎo)致我們的法律意識滯后。我國最早的《經(jīng)濟合同法》于1981年12月才出臺，以后又陸續(xù)出臺了《涉外經(jīng)濟合同法》及《技術(shù)合同法》，但這三本法典均跟不上經(jīng)濟發(fā)展的步伐，不少新的合同問題在法律上是空白的�？梢哉f，在前十年的市場經(jīng)濟進程中，我們所處的法律環(huán)境是不完善的。正因為如此，我們不少業(yè)內(nèi)人事的法律意識更加滯后，不注重合同與合同法的關(guān)系，訂立與履行合同往往離開合同法，想怎么寫就怎么寫，想怎么簽就怎么簽，缺乏依法訂立與履行的意識，導(dǎo)致本文開頭所列的諸多問題，最后為此買單。到頭來才明白，任何離開合同法律所簽訂的合同均為無效合同，不受法律保護。
3解決建筑企業(yè)合同管理中存在問題的對策措施
1)領(lǐng)導(dǎo)重視，是合同得以有效管理的前提。如果企業(yè)負(fù)責(zé)人不注重合同管理，下面的員工再怎么努力
，工作也做不好。相反地，領(lǐng)導(dǎo)重視了，他肯在合同管理上投資，例如，出資培訓(xùn)員工的業(yè)務(wù)，外聘法律顧問；出臺考核機制，將合同管理與員工的工作績效掛鉤等等，只要做到企業(yè)上下思想高度統(tǒng)一，合同管理也就成功一半了。
2)提高合同管理人員的素質(zhì)，是保證合同得以有效管理的基礎(chǔ)。那么如何提高合同管理人員的素質(zhì)，可以從以下幾個方面著手:a．把好合同管理人員入口關(guān)。在本企業(yè)內(nèi)部選擇責(zé)任心強、業(yè)務(wù)精、年紀(jì)輕的人從事該項工作，如本企業(yè)沒有合適人選，可以從社會上聘請，把好合同管理人員入口關(guān)。b．做好在職培訓(xùn)工作。任何知識都不是一成不變的，合同管理也不例外，合同管理人員也需要不斷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，以適應(yīng)紛繁復(fù)雜的市場經(jīng)濟，來解決新的問題。c．建立崗位責(zé)任制。對合同管理人員實行崗位責(zé)任制，明確他們的職責(zé)，不但有利于增強他們的工作責(zé)任心，而且可以促進他們提升業(yè)務(wù)水平和工作能力。
3)建立健全企業(yè)的合同管理網(wǎng)絡(luò)體系，是保證合同得以有效管理的根本保障。企業(yè)合同管理網(wǎng)絡(luò)體系包括:組織網(wǎng)絡(luò)和制度網(wǎng)絡(luò)。組織網(wǎng)絡(luò)是指企業(yè)要由上而下地建立合同管理機構(gòu)，使合同管理覆蓋企業(yè)管理的每一個層次。一個大型建筑施工企業(yè)總部應(yīng)設(shè)有合同管理專職部門，分公司設(shè)立兼職部門，項目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)有專職崗位。內(nèi)部如沒有法律工作部門的，還應(yīng)外聘法律顧問，負(fù)責(zé)法律咨詢、合同評審、履約監(jiān)督和組織仲裁和訴訟等工作，確保企業(yè)利益不受侵犯。制度網(wǎng)絡(luò)是指企業(yè)要在合同管理全過程的各個環(huán)節(jié)建立切實可行的制度，特別對合同的制作、審核、審批、簽訂、履行、評估等環(huán)節(jié)的流程設(shè)計及權(quán)限設(shè)計都要有明確的規(guī)定。該體系的運作，可以通過定期檢查來保證，也可以通過每一份合同執(zhí)行后的評價來保證。要不斷的根據(jù)合同管理的需要和市場的需要對企業(yè)合同管理網(wǎng)絡(luò)體系進行調(diào)整，實行動態(tài)管理，才能得到不斷完善和發(fā)展。
總結(jié)大全
4)積極參加“重合同、守信用”活動，是促進企業(yè)提高合同管理水平的有效手段。在活動中一方面可以借鑒“重合同、守信用”企業(yè)的好的做法和成功經(jīng)驗來提高自身的合同管理水平；另一方面也可以促進企業(yè)內(nèi)部合同管理工作。
5)大力推行建設(shè)工程施工合同示范本本(GF-1999-0201)，示范本本不僅文字規(guī)范而且內(nèi)容全面。使用示范本本可以提醒我們沒考慮到的地方或疏忽了的地方。
參考文獻:
鄭雷.淺析如何加強工程合同管理［J］.山西建筑，20xx，35(16):202-203．
建筑施工合同5
發(fā)包方：__________(以下簡稱甲方)
承包方：__________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，甲方就本合同，以此共守。
第一條、合同期限、供暖面積、供暖價格及付款方式和供暖標(biāo)準(zhǔn)及時間：
(一)合同期限：
合同承包年限為期_____年，承包時間：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，合同期滿，如無特殊原因，乙方可優(yōu)先續(xù)簽本合同，否則，乙方需向甲方移交完整的可正常運行的設(shè)備及相關(guān)技術(shù)資料和經(jīng)驗報告。
(二)供暖面積：
甲方的供暖面積為_____平方米。
(三)供暖承包價格：
經(jīng)甲乙雙方友好議定，總承包價為人民幣_____元即大寫：人民幣_____元整。
(四)付款方式：
由甲乙雙方議定，填寫在下面空白處：
(五)供暖標(biāo)準(zhǔn)及時間：
供暖標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)市政府的有關(guān)規(guī)定，首層16℃，供暖時間根據(jù)市政府有關(guān)規(guī)定，供暖時間保障120天，甲方如需延長供暖時間，所支付給乙方的供暖費用按承包金額除以承包期的總天數(shù)的基數(shù)計算。
第二條、雙方責(zé)任：
乙方責(zé)任：
1、乙方所供煤炭為符合北京市政府標(biāo)準(zhǔn)的低硫煤，如國家權(quán)威質(zhì)檢機構(gòu)檢測含硫量超標(biāo)，罰款將由乙方負(fù)責(zé)。
2、在供暖期內(nèi)，不能及時供煤而導(dǎo)致停爐，或因煤質(zhì)差而導(dǎo)致溫度上不去，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)，每停爐一天甲方扣除乙方總承包費的1%。
3、司爐工必須持證上崗，供暖期間鍋爐工所出現(xiàn)的一切安全責(zé)任、人損壞都由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方應(yīng)自覺遵守甲方的管理制度，遵守甲方的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)在合同過程中的防火、防盜等安全責(zé)任。
5、乙方建立鍋爐房各項管理制度，認(rèn)真做好鍋爐運行各項參數(shù)的.記錄。
甲方責(zé)任：
1、甲方如不能按合同支付給乙方承包款，導(dǎo)致停爐，由甲方負(fù)責(zé)。
2、由于甲方供暖設(shè)施出現(xiàn)故障而導(dǎo)致停爐或者影響溫度(如：外線管道安裝不合理;供暖面積過大，鍋爐太小;)由甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方運送到甲方現(xiàn)場的煤僅供本合同議定的甲方使用范圍，若有增加面積，另行協(xié)商解決，甲方應(yīng)妥善保管，不能丟失。
第三條、不可抗拒的外部因素：
1、如國家政策性的物資上漲;
2、國家對燃煤環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的修改等;
雙方應(yīng)隨行就市協(xié)商解決，盡量將雙方經(jīng)濟損失降到最低程度，真正把互利互惠的商業(yè)風(fēng)貌體現(xiàn)出來。
第四條、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。(協(xié)議雙方如出現(xiàn)可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V裁決)
其它補充：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同6
甲方：XXX
乙方：XXX
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，XXX（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮(zhèn)升弘養(yǎng)殖場建筑工程承包給XXX（以下簡稱乙方），經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下承包協(xié)議：
一、建設(shè)物料及施工費用共239萬元，核算標(biāo)準(zhǔn)如下：
2、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。
3、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。
4、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，干草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。
5、院墻及廠區(qū)綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設(shè)自20xx年4月份開始，20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預(yù)備資金50萬元，用于園區(qū)建設(shè)前期施工人員的.日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結(jié)束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據(jù)施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權(quán)利和
�。ㄒ唬┘追剑�
1、認(rèn)真履行協(xié)議要求，按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設(shè)施正常使用。
3、負(fù)責(zé)維護乙方施工期間的正常生產(chǎn)秩序，保證乙方正常施工、
（二）乙方：
1、嚴(yán)格按甲方圖紙，在技術(shù)人員指導(dǎo)下進行施工。
2、施工所用原材料應(yīng)按甲方建筑要求選擇，嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，保證原材料質(zhì)量。
3、施工期間負(fù)責(zé)施工隊伍的管理，保證施工安全，無責(zé)任事故。
4、按甲方規(guī)定的時間內(nèi)保質(zhì)保量如期交工。如延誤交工期限，負(fù)責(zé)賠償甲方相當(dāng)于正常生產(chǎn)收入數(shù)額的違約金。
甲乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽訂之日起執(zhí)行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同7
建設(shè)業(yè)主：_____(簡稱甲方)
施工承包方：_____(簡稱乙方)
甲方新建住宅壹棟，按包工包料方式發(fā)包給乙方。為了明確雙方責(zé)、權(quán)、利，經(jīng)雙方磋商同意，達成如下合同條款。
一、承包方式：
按已設(shè)計好的施工圖總價(大寫：_____)包干。
二、承包范圍
1、按圖基礎(chǔ)深度，主體、屋面，內(nèi)墻普通粉刷，樓地面找平層，大廚房水磨石。
2、外墻瓷磚，屋面瓦，大廚房的瓷磚由甲方提供材料，乙方負(fù)責(zé)施工。
3、附屬工程的排污管、檢查井、化糞池。
4、不在范圍：水電、門窗、室內(nèi)瓷磚、地面磚、樓梯扶手、陽臺欄板、廚房木屋架桁條及木基層。
三、安全、質(zhì)量、工期
1、工期：從開工日起60天。
2、質(zhì)量：乙方必須按圖施工，保證工程質(zhì)量，鋼材、水泥有質(zhì)保書的`正規(guī)廠家，鋼材采用漣鋼，紅磚采用頁巖磚，其質(zhì)量必須達到國家驗評標(biāo)準(zhǔn)。
3、安全：乙方必須嚴(yán)格按安全生產(chǎn)規(guī)程施工，腳手架嚴(yán)格按規(guī)范搭設(shè)，施工用電必須符合施工規(guī)范要求，所有作業(yè)人員嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程，發(fā)生任何安全事故，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
四、付款方式
基礎(chǔ)到正負(fù)零付伍萬元，主體完工付伍萬元。工程竣工一次付清。
五、兩合同一式兩份，甲乙各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
建筑施工合同8
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
甲方在位于 建廠房 壹 棟，由乙方根據(jù)本工程的施工圖紙和甲方意愿要求的內(nèi)容，自愿承擔(dān)本工程的施工。為了明確責(zé)任，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)雙方共同協(xié)商，特簽訂如下合同：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：3、工程內(nèi)容：廠房土建工程及水、電、地面工程等
二、承建范圍：
乙方按照設(shè)計圖紙及甲方提出的要求承建。工程的建設(shè)，包括墻體、梁、柱、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階;裝飾室內(nèi)墻批類粉刷、外墻貼瓷磚、后墻面粉水泥砂漿、下水管道、頂層層面。水電工程，包含動力電纜工程的施工。
三、承包方式：
采用包工包料方式承包。甲方提供建設(shè)圖紙，乙方包工包料。甲方提供水電到位，包工包料。乙方負(fù)責(zé)按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)，用電費用由乙方承擔(dān)，但其建設(shè)材料及電纜必須經(jīng)甲方確認(rèn)同意。
四、合同價款：
按建筑面積每平方米 元計，建筑面積按每層樓外墻計算，以建成后實際建筑面積計算工程承包款總價。水電工程按每 元。
五、付款方式：
甲方分階段支付乙方工程款，完成第一層磚砌并倒制好樓面后支付 元;完成全部房屋主體建筑后支付 元;水電工程完工后支付 元，全部建筑及裝修工程完工，經(jīng)甲方驗收合格、測量全部建筑面積后，支付全部工程款;甲方從工程款中扣留 元作為建筑質(zhì)量保證金，兩年保質(zhì)期滿后，無質(zhì)量問題或乙方處理好質(zhì)量問題后，再全部付清。
六、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照施工圖紙和甲乙雙方協(xié)商要求施工，按照國家質(zhì)量驗收規(guī)范進行自驗，自驗合格后，報甲方驗收。
2、乙方施工的`工程必須達到合格標(biāo)準(zhǔn)，若質(zhì)量達不到要求必須無條件返工符合要求為止，返工費用由乙方自負(fù)。
3、乙方除按照國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，還必須遵守甲方現(xiàn)場管理人員合理的質(zhì)量技術(shù)要求。
4、甲方負(fù)責(zé)原材料準(zhǔn)備，乙方提供人工、施工工具和附屬設(shè)備。工程建成后，若出現(xiàn)材料質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)施工質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)。
七、安全責(zé)任：
乙方在施工過程中，一定要做好安全措施，保證安全第一，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，保持清潔衛(wèi)生。
八、工期要求：
施工期從 年 月 日起至 年 月 日;乙方必須在施工期內(nèi)完成全部承建工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間，如因乙方原因延誤工期造成甲方有關(guān)損失，甲方有權(quán)向乙方索賠。
九、質(zhì)量保修期：
雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的有關(guān)規(guī)定，約定本合同的質(zhì)量保修期如下：
1、屋面防水工程，衛(wèi)生間、房屋和外墻的防滲漏為2年;
2、電線、排水管道，設(shè)備安裝為2年保修期;以上保質(zhì)期滿后，甲方付清乙方全部工程建筑質(zhì)量保證款。
十、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章) 乙方簽字(章)
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同9
甲方：
乙方：
為增強企業(yè)內(nèi)部競爭機制，發(fā)揮各自優(yōu)勢，甲方同意將(____研發(fā)基地工程)。委派乙方組織施工，為明確甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著公平自愿、互惠互利、誠實守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就有關(guān)承包事項特訂立本協(xié)議，雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：____研發(fā)中心、辦公樓、地窖
2、工程地點： 山東省縣城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(工業(yè)園區(qū))縣城北外環(huán)以北京九鐵路以北，
3、建筑面積：約5.3萬平方米
4、工程造價：工程價款按照實際完成的建筑面積計算__固定單價。
5、工期：按甲方與本工程建設(shè)單位簽署的大合同和總體施工進度安排執(zhí)行。
6、承包范圍：施工圖紙范圍內(nèi)的結(jié)構(gòu)工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以內(nèi))。
7、本合同不包括項目：防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿，門窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調(diào)、通風(fēng)排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。
二、承包方式
1. 包工包料：、結(jié)構(gòu)工程、建筑工程，模板工程、腳手架工程、水電工程、
防水工程、塔吊、施工電梯。
2. 甲方供鋼筋、砼
3. 乙方包施工所需的機械設(shè)備、工具、用具、勞保用品。
4. 乙方包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包社會保險。
5. 完工清場、包工程驗收合格。
6. 包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費、施工措施費等費用。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)、文明施工目標(biāo)
1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家驗收標(biāo)準(zhǔn)達到合格標(biāo)準(zhǔn)
2、安全、文明施工目標(biāo)：滿足合同要求及國家有關(guān)強制性施工規(guī)范要求。
四、承包方式
1、包工、包材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工;
2、乙方自行負(fù)責(zé)組織施工和管理，甲方管理人員監(jiān)管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設(shè)備、機械等由乙方自行提供或解決。
3、甲方未指定的部分、材料、設(shè)備等的品牌、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商等，均由乙方自行采購，，但須通過質(zhì)監(jiān)站復(fù)檢合格。
4、本工程須設(shè)立專款專用銀行賬號，本工程的財務(wù)事宜由乙方管理。
五、承包價款及支付
1、本項目中的單位工程屬于幾類就套用幾類收費標(biāo)準(zhǔn)，主工執(zhí)行20__年《山東省建筑安裝工程消耗定額》，20__年《山東省建筑安裝工程取費定額》，施工期間執(zhí)行《____地區(qū)建筑材料市場信息價目表》沒有價目表的技術(shù)項目執(zhí)行清單計價方式確認(rèn)》人工費按當(dāng)?shù)卣唧w文件執(zhí)行，所有取費標(biāo)準(zhǔn)、措施項目費、規(guī)費等執(zhí)行定額及相應(yīng)文件，按實際計取，取費標(biāo)準(zhǔn)為1類取費。
2、研發(fā)中心和辦工樓基礎(chǔ)完工三日內(nèi)甲方按乙方已完工程量付給結(jié)構(gòu)部份80%的工程款。
施工階段：各層砌體項目施工完成按建筑面積計算，按天泰大合同付款。
六、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方協(xié)助乙方處理履約過程中的有關(guān)事宜。
3、協(xié)助乙方辦理開工、中間驗收、竣工驗收、工程結(jié)算和工程款項的回收等事宜，協(xié)調(diào)與上級主管部門、建設(shè)單位的關(guān)系。
4、在施工過程中，甲方對乙方的工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、施工進度進行監(jiān)督和協(xié)助。
5、甲方不干預(yù)乙乙方方的正常施工與管理，不參與或介紹推薦材料供應(yīng)商、勞務(wù)班組、分包隊伍給乙方。
6、嚴(yán)格按照本協(xié)議給乙方支付工程款項。
七、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、負(fù)責(zé)組建完善的項目管理機構(gòu)，編制計劃、統(tǒng)計、施工方案等資料，并接受甲方的領(lǐng)導(dǎo)和管理，執(zhí)行甲方的管理規(guī)章制度及管理規(guī)定，維護甲方利益和形象。
2、負(fù)責(zé)全面履行甲方與業(yè)主簽定的施工合同。施工合同中，甲方有關(guān)的權(quán)利和義務(wù)全部由乙方承擔(dān)。
3、乙方負(fù)責(zé)抓好安全文明施工，樹立良好的施工企業(yè)形象。
4、負(fù)責(zé)按規(guī)定協(xié)助施工、竣工技術(shù)資料等相關(guān)文件，負(fù)責(zé)工程的移交，按規(guī)定進行保修。
5、施工中乙方發(fā)生的一切質(zhì)量、安全、文明施工及由此引起的`債務(wù)糾紛等由乙方處理,其經(jīng)濟責(zé)任由乙方承擔(dān)。
八、其他
1.工程所發(fā)生的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證以及增加工程的計價方法按以下辦法執(zhí)行：依據(jù)20__年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量
定額》、《山東省安裝工程量計算規(guī)則》、20__年發(fā)布的《山東省建筑安裝工程消耗量定額補充冊》、《山東省建筑安裝工程計價依據(jù)綜合解釋》、《山東省建筑工程價目表》、《山東省安裝工程價目表》、《濟南市建筑工程價目表》和《濟南市安裝工程價目表》計算，材料價格按施工期間同期信息價執(zhí)行。
2.在變更工程(或現(xiàn)場簽證)完成之日起七日內(nèi)，乙方向甲方報送變更工程價款報告(或現(xiàn)場簽證資料)以便雙方確認(rèn)，甲方在收到乙方遞交的變更價款報告后的七日內(nèi)給予回復(fù)或提出異議，否則視為甲方默認(rèn)，待雙方完成結(jié)算工作并確認(rèn)審核造價后一個月內(nèi)一次性支付，對于甲方審定的簽證或變更意見，乙方如有異議，應(yīng)于七天內(nèi)回復(fù)，并以積極的態(tài)度配合，如在規(guī)定的時間內(nèi)乙方不能答復(fù)，甲方視為乙方默認(rèn)，乙方現(xiàn)場進度不得以此而拖延工期
九、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，在工程竣工驗收達合同要求、辦理完畢竣工決算、建設(shè)單位付款完畢、保修義務(wù)完成及有關(guān)債權(quán)、債務(wù)清算完畢后，合同條款自行終止。
2、本合同壹式肆份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)貳份，具同等法律效力。
3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另簽補充協(xié)議。
甲方：
乙方：
年月日：
建筑施工合同10
發(fā)包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)： 身份證號碼：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的`具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、概況
1、施工地點：鎮(zhèn)(鄉(xiāng))(村) 組
2、住房結(jié)構(gòu)： 平方米。
3、在修建過程中，甲方承擔(dān)供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛(wèi)生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負(fù)責(zé)帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。
4、生活：甲方負(fù)責(zé)。
5、承包方式：(只包人工費)。
6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。
7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農(nóng)村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內(nèi)一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。
8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。
9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付
10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準(zhǔn)。
11、施工設(shè)備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并應(yīng)保證工程施工的順利進行。
二、甲、乙雙方責(zé)任
甲方提供標(biāo)準(zhǔn)的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認(rèn)可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔(dān)處理施工中發(fā)生的一切傷亡費用。
三、違約責(zé)任
由于甲方原因?qū)е轮型就９ぃ追綉?yīng)補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。
四、糾紛處理方式：
甲方不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或調(diào)解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔(dān)。
五、合同的變更和解除
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合解除。
六、其它約事事項：
乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負(fù)。
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。
甲方(簽章)： 住址： 電話：
乙方(簽章)： 住址： 電話：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點：
建筑施工合同11
甲方：
乙方：
為增強企業(yè)內(nèi)部競爭機制，發(fā)揮各自優(yōu)勢，甲方同意將(xx研發(fā)基地工程)。委派乙方組織施工，為明確甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著公平自愿、互惠互利、誠實守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就有關(guān)承包事項特訂立本協(xié)議，雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：xx研發(fā)中心、辦公樓、地窖
2、工程地點：
3、建筑面積：約5.3萬平方米
4、工程造價：工程價款按照實際完成的建筑面積計算x固定單價。
5、工期：按甲方與本工程建設(shè)單位簽署的大合同和總體施工進度安排執(zhí)行。
6、承包范圍：施工圖紙范圍內(nèi)的結(jié)構(gòu)工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以內(nèi))。
7、本合同不包括項目：防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿，門窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調(diào)、通風(fēng)排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。
二、承包方式
1. 包工包料：、結(jié)構(gòu)工程、建筑工程，模板工程、腳手架工程、水電工程、防水工程、塔吊、施工電梯。
2. 甲方供鋼筋、砼
3. 乙方包施工所需的機械設(shè)備、工具、用具、勞保用品。
4. 乙方包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包社會保險。
5. 完工清場、包工程驗收合格。
6. 包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費、施工措施費等費用。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)、文明施工目標(biāo)
1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家驗收標(biāo)準(zhǔn)達到合格標(biāo)準(zhǔn)
2、安全、文明施工目標(biāo)：滿足合同要求及國家有關(guān)強制性施工規(guī)范要求。
四、承包方式
1、包工、包材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工;
2、乙方自行負(fù)責(zé)組織施工和管理，甲方管理人員監(jiān)管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設(shè)備、機械等由乙方自行提供或解決。
3、甲方未指定的部分、材料、設(shè)備等的品牌、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商等，均由乙方自行采購，，但須通過質(zhì)監(jiān)站復(fù)檢合格。
4、本工程須設(shè)立�？顚Ｓ勉y行賬號，本工程的財務(wù)事宜由乙方管理。
五、承包價款及支付
1、本項目中的單位工程屬于幾類就套用幾類收費標(biāo)準(zhǔn)，主工執(zhí)行20xx年《山東省建筑安裝工程消耗定額》，20xx年《山東省建筑安裝工程取費定額》，施工期間執(zhí)行《xx地區(qū)建筑材料市場信息價目表》沒有價目表的技術(shù)項目執(zhí)行清單計價方式確認(rèn)人工費按當(dāng)?shù)卣唧w文件執(zhí)行，所有取費標(biāo)準(zhǔn)、措施項目費、規(guī)費等執(zhí)行定額及相應(yīng)文件，按實際計取，取費標(biāo)準(zhǔn)為1類取費。
2、研發(fā)中心和辦工樓基礎(chǔ)完工三日內(nèi)甲方按乙方已完工程量付給結(jié)構(gòu)部份80%的工程款。
施工階段：各層砌體項目施工完成按建筑面積計算，按天泰大合同付款。
六、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方協(xié)助乙方處理履約過程中的有關(guān)事宜。
2、協(xié)助乙方辦理開工、中間驗收、竣工驗收、工程結(jié)算和工程款項的回收等事宜，協(xié)調(diào)與上級主管部門、建設(shè)單位的關(guān)系。
3、在施工過程中，甲方對乙方的工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、施工進度進行監(jiān)督和協(xié)助。
4、甲方不干預(yù)乙乙方方的`正常施工與管理，不參與或介紹推薦材料供應(yīng)商、勞務(wù)班組、分包隊伍給乙方。
5、嚴(yán)格按照本協(xié)議給乙方支付工程款項。
七、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、負(fù)責(zé)組建完善的項目管理機構(gòu)，編制計劃、統(tǒng)計、施工方案等資料，并接受甲方的領(lǐng)導(dǎo)和管理，執(zhí)行甲方的管理規(guī)章制度及管理規(guī)定，維護甲方利益和形象。
2、負(fù)責(zé)全面履行甲方與業(yè)主簽定的施工合同。施工合同中，甲方有關(guān)的權(quán)利和義務(wù)全部由乙方承擔(dān)。
3、乙方負(fù)責(zé)抓好安全文明施工，樹立良好的施工企業(yè)形象。
4、負(fù)責(zé)按規(guī)定協(xié)助施工、竣工技術(shù)資料等相關(guān)文件，負(fù)責(zé)工程的移交，按規(guī)定進行保修。
5、施工中乙方發(fā)生的一切質(zhì)量、安全、文明施工及由此引起的債務(wù)糾紛等由乙方處理,其經(jīng)濟責(zé)任由乙方承擔(dān)。
八、其他
1.工程所發(fā)生的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證以及增加工程的計價方法按以下辦法執(zhí)行：依據(jù)20xx年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額》、《山東省安裝工程量計算規(guī)則》、20xx年發(fā)布的《山東省建筑安裝工程消耗量定額補充冊》、《山東省建筑安裝工程計價依據(jù)綜合解釋》、《山東省建筑工程價目表》、《山東省安裝工程價目表》、《濟南市建筑工程價目表》和《濟南市安裝工程價目表》計算，材料價格按施工期間同期信息價執(zhí)行。
2.在變更工程(或現(xiàn)場簽證)完成之日起七日內(nèi)，乙方向甲方報送變更工程價款報告(或現(xiàn)場簽證資料)以便雙方確認(rèn)，甲方在收到乙方遞交的變更價款報告后的七日內(nèi)給予回復(fù)或提出異議，否則視為甲方默認(rèn)，待雙方完成結(jié)算工作并確認(rèn)審核造價后一個月內(nèi)一次性支付，對于甲方審定的簽證或變更意見，乙方如有異議，應(yīng)于七天內(nèi)回復(fù)，并以積極的態(tài)度配合，如在規(guī)定的時間內(nèi)乙方不能答復(fù)，甲方視為乙方默認(rèn)，乙方現(xiàn)場進度不得以此而拖延工期
九、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，在工程竣工驗收達合同要求、辦理完畢竣工決算、建設(shè)單位付款完畢、保修義務(wù)完成及有關(guān)債權(quán)、債務(wù)清算完畢后，合同條款自行終止。
2、本合同壹式肆份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)貳份，具同等法律效力。
3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另簽補充協(xié)議。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑施工合同12
發(fā)包方(甲方)：_________
聯(lián)系地址：_________
代表人：_________
電話(傳真)：_________
郵政編碼：_________
承包方(乙方)：_________
聯(lián)系地址：_________
代表人：_________
電話(傳真)：_________
郵政編碼：_________
鑒于：甲乙雙方就甲方所屬的_建筑物拆除工程承包一事，依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂合同條款如下：
第1條、拆除工程基本情況及要求
1.1、項目座落：
1.2、磚混結(jié)構(gòu)房屋建筑面積大約3518.92㎡;磚木結(jié)構(gòu)房屋建筑面積大約607.17㎡,土木結(jié)構(gòu)房屋建筑面積大約776.59㎡,簡易搭架面積大約1799.39㎡;
1.3、乙方拆除的時限為20_年元月20日前;
1.4、乙方對本工程的拆除期間為20_年×月×日至20_年×月×日，拆除后應(yīng)將所拆除的.物料全部運走，將土地平整清楚，按約定時間交由甲方。
第2條、拆除工程承包費交納
乙方交納的拆除工程承包費為_元，于本合同簽訂當(dāng)日一次性繳清，甲方收到乙方交付的拆除工程承包費時，應(yīng)出具正式票據(jù)交乙方收執(zhí)。
第3條、拆除工程履約保證金
乙方應(yīng)在本合同簽定當(dāng)日即向甲方交納拆除工程履約保證金人民幣壹萬元整;在約定的時間內(nèi)拆除完成，該履約保證金如數(shù)退還;若拆除超過時限，每拖延一天罰款人民幣伍佰元;拆除超過_天取消保證金。
第4條、特別約定
4.1、乙方在進行拆除時應(yīng)按安全規(guī)范進行作業(yè)，其工人的安全保護措施等要到位;乙方對工程拆除的安全責(zé)任負(fù)全責(zé)。
4.2、甲方應(yīng)免費提供拆除現(xiàn)場用電電源、用水水源給乙方使用;乙方應(yīng)自行連接;乙方用電要注意安全，要節(jié)約用水;若乙方不安全用電、不節(jié)約用水，甲方有權(quán)停止供給，其責(zé)任乙方承擔(dān)。
第5條、其他事項
5.1、本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
5.2、本合同經(jīng)甲、乙雙方代表人簽章后即時生效。
5.3、本合同一式叁份，甲、乙雙方各持壹份，華安縣公共資源交易中心存檔用壹份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
法定代表人：(簽字)
法定代表人：(簽字)
____年___月___日
建筑施工合同13
甲方：
乙方：
甲方將位于創(chuàng)興印務(wù)有限公司伙食團位置，建蓋職工自住用房的建設(shè)施工工程，經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、工程形式：
1、此次建房的施工承包方式為乙方包工不包料，材料由甲方供給，乙方負(fù)責(zé)出工建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的所有設(shè)備，甲方提供用電用水，施工人員吃住由乙方自理;
2、乙方在施工過程中應(yīng)注意施工安全，全程對施工安全負(fù)完全責(zé)任，因施工等原因造成的傷亡事故由乙方完全負(fù)責(zé)任，以甲方無關(guān);
3、甲方提供乙方建蓋平面圖和說明，建蓋要求按乙方提供的方法采用空心磚建蓋，但必須要保證建蓋房的安全性。
二、工程價格和承包內(nèi)容：
建蓋的房屋建筑面積241平方米(不含伙食團改造的住房及過道)，甲方將包括挖基礎(chǔ)、地梁、砌磚、墻面抹平、屋面頂?shù)?建筑施工全部包工，承包給乙方(其中包括：貼地板磚、踢腳線、供排水、電、衛(wèi)生間設(shè)施安裝，如：蹲便器、沖水箱、梳洗鏡、鏡前燈、立柱式洗臉盆、毛巾臺架、淋浴管、鍍鋅鐵皮熱水箱、門、地磚、墻磚。各房間門窗、防盜欄、泡沫板、山墻不銹鋼孔網(wǎng)、水表、電表等)。乙方施工承包單價為每平方米170元，預(yù)算總價40970元，最終工程結(jié)算總價按實際完工建筑面積計算。
三、施工要求：
1、基礎(chǔ)根據(jù)地質(zhì)要求開挖深度;
2、嚴(yán)格按建筑施工規(guī)范施工;
3、乙方必須保證施工質(zhì)量和安全，完工后由甲方按照施工規(guī)范進行驗收，如質(zhì)量出現(xiàn)問題，乙方應(yīng)重新修繕至符合甲方要求為止，并賠償給甲方所造成的損失費用;
4、施工工期自簽訂合同之日起50天內(nèi)完成，因天氣原因造成停工影響可按工期延遲，若延誤工期，則每天按200元處罰。
四、付款方式：
開工之日付總價的20%;屋頂完成付總價的20%;驗收合格后支付結(jié)算總價，扣除原預(yù)付款和10%的質(zhì)保金;10%的質(zhì)保金待驗收交付使用后三個月內(nèi)無質(zhì)量問題則一次性付清。
五、其它：乙方應(yīng)提供相應(yīng)收據(jù)(普通收據(jù)或發(fā)票)，并配合甲方處理支付款業(yè)務(wù)。
六、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力，本合同一式二份，甲、乙雙方各一份。未盡事宜雙方另行協(xié)商補充合同。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同14
甲方(發(fā)包人)：__________________
乙方(承包人)：__________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為維護雙方經(jīng)濟利益，明確義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商一致，特簽訂本合同。
一、勞務(wù)分包工作對象及勞務(wù)內(nèi)容
1.1工程名稱：公共租賃住房樓
1.2工程地點：
1.3分包范圍：圖紙包含所有鋼筋工程量
1.4承包方式：甲方以包工不包料的`形式承包給乙方。
二、合同價款
2.1工程合同價款，根據(jù)國家現(xiàn)行相關(guān)法律規(guī)范按建筑面積以每平方米乘以單價元(人民幣)計算，大寫元(人民幣)。
三、分包工作期限
開工日期：__________年____月____日
竣工日期：__________年____月____日
總?cè)諝v天數(shù)為天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1、工程質(zhì)量：按國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》本工作必須達到質(zhì)量評定合格等級。
4.2、文明施工：做到文明施工，承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量修改、返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各種罰款。
五、合同價款與支付方式
5.1、正負(fù)零以下按單層建筑面積的1/2計算，閣樓按單層建筑面積的1.5倍計算。
5.2、合同簽訂生效，基礎(chǔ)驗收合格后支付該工程量價款的90%，主體部分每層封頂后支付相應(yīng)層工程量價款的85%，抹灰完畢后再支付10%，其余部分價款交工后付清。
六、雙方義務(wù)
6.1、甲方提供住宿、材料，如有變更雙方協(xié)商解決。
6.2、乙方應(yīng)該按圖紙施工，保質(zhì)保量完成。
七、分包合同自雙方簽字蓋章后生效，并在分包工程竣工交付、雙方簽訂分包工程保修合同、發(fā)包人付清分包工程結(jié)算尾款后終止，中途離場、清場本合同自行終止。
八、合同份數(shù)
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效應(yīng)。
合同簽訂時間：__________________
甲方：__________________乙方：__________________
__________年____月____日
建筑施工合同15
甲方：_______________
乙方：_______________
施工協(xié)議書武陽xx麗園小區(qū)四角亭景觀工程190000.00元（十九萬元整）
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________承德XX公司
承包方（以下簡稱乙方）：_________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽xx麗園小區(qū)景觀xx工程，簽訂以下協(xié)議：_________
一、xx工程內(nèi)容：_________
平米等xx工程（詳見施工圖紙）。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、xx工期：_________
1、xx開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、xx施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。
3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、xx發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
三、xx工程合同價款：_________
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發(fā)生結(jié)算。
四、xx承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認(rèn)核準(zhǔn)制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方共同確認(rèn)方可進行施工。
3、xx施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生的水電費用。
五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________
1、本工程無預(yù)付款。
2、合同生效后，發(fā)包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數(shù)分三次支付。
1、四角亭a亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給
該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工后，經(jīng)業(yè)主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
2、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的20%。
3、工程全部完工后三個月內(nèi)，付工程總費用（總價，包括業(yè)主
認(rèn)可的簽證、變更）10%。
4、扣留工程總費用（含業(yè)主認(rèn)可的'簽證、變更費用）10%為質(zhì)
保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節(jié)點計算，一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為
3.41％）。
六、xx工程質(zhì)量要求：_________
1、xx乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求
及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、xx工程竣工驗收結(jié)算：_________
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算。
八、xx延期違約責(zé)任：_________
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，
則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。
九、xx質(zhì)保內(nèi)容
質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質(zhì)保期，質(zhì)保期為十二個月。質(zhì)保期從竣工驗收之日開始計算，xx期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規(guī)定：_________
1、施工期間，甲方因故進行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計部門處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安
全措施，確保施工安全，承擔(dān)安全施工責(zé)任，教育施工人員遵紀(jì)守法。
3、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。乙方承建
的土建項目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止：_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲
方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決�？裳a簽有關(guān)協(xié)議，xx補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一：_________
1、工程圖紙2、工程預(yù)算書
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_______________日期：_______________
【建筑施工合同】相關(guān)文章：
建筑施工合同09-16
建筑施工合同10-31
建筑施工合同11-16
建筑施工勞務(wù)合同11-02
單位建筑施工合同11-24
2022建筑施工合同01-07
部門建筑施工合同10-20
建筑裝飾施工合同12-28
建筑施工勞務(wù)合同01-16
公司建筑施工合同01-03