- 相關(guān)推薦
承攬工程合同15篇
隨著法律觀念的深入人心，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的承攬工程合同，歡迎閱讀與收藏。
承攬工程合同1
建設(shè)方：___(以下簡稱甲方)
承包方：___(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱：___
(2)工程地點：甘肅玉門黃花農(nóng)場
(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。
(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。
(5)本合同結(jié)算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話：___
電話：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
承攬工程合同2
甲方：
乙方：
根據(jù)，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結(jié)合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。
一、工程地點：
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。
二、承包范圍及內(nèi)容：
場區(qū)土方挖運。
三、承包方式：
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))
四、工程承包價格及計算方式
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求：
按照國家驗收規(guī)范施工，驗收達到合格。
六、工程款支付方式：
土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方責(zé)任
負(fù)責(zé)測量土方標(biāo)高
九、乙方責(zé)任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日________年____月____日
承攬工程合同3
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價：
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日
承攬工程合同4
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他的有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、施工地點及名稱
1、施工地點：
2、工程名稱：
二、工程量：
1、鋼結(jié)構(gòu)：南北22.5m*東西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高
2、土建部分：
�、倩A(chǔ)
②0.5—0.6m、1.2m、砌體(雙面抹灰)
�、刍彝粱靥�
�、艿嘏�，雞爪灰墊層
⑤地面磚鋪裝
�、藁炷翗翘�(不含扶手、面磚鋪裝)
⑦門口臺階、散水
3、格柵吊頂
4、地暖鋪裝
5、內(nèi)墻紙面、石膏板(不含涂料)
三、工程造價
1、鋼結(jié)構(gòu)部分：拾玖萬柒仟元
2、土建部分：柒萬陸仟元
3、吊頂部分：壹萬貳仟伍佰元
4、地暖鋪裝：壹萬伍仟元
5、內(nèi)墻紙面、石膏板、踢腳線：壹萬貳仟元合計：叁拾壹萬貳仟伍佰元(其中不含水電費、管理費及稅金)
四、雙方的權(quán)利和義務(wù)：
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)：
負(fù)責(zé)水、電、路三通，舊建筑拆平，上級主管單位的協(xié)調(diào)，有權(quán)利對工程過程進行監(jiān)督管理，有問題在3日內(nèi)以書面形式告知乙方進行修改，否則視為無異議，施工期間如遇到與工程有關(guān)的各種糾紛由甲方負(fù)責(zé)，如耽誤工期，工期相應(yīng)順延，因糾紛所造成的損失由甲方承擔(dān)費用，甲方負(fù)責(zé)乙方在現(xiàn)場施工期間的水電及住宿場所，負(fù)責(zé)工程竣工驗收，并履行結(jié)算付款義務(wù)。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)：
乙方按材料表施工，乙方負(fù)責(zé)合同規(guī)定的工程量并服從甲方的管理，在合同規(guī)定期限內(nèi)竣工，在施工過程中，乙方有權(quán)利拒絕甲方不合理要求，并有權(quán)要求按第六條付款方式付清全部工程款。
五、合同工期：
工程于 年 月 日開工， 年 月 日完工。
六、付款方式：
簽訂協(xié)議，甲方付給乙方壹拾萬元整。鋼架完成再付乙方壹拾伍萬元整。主體完工、吊頂、紙面、石膏板、隔墻完工再付叁萬元整。剩余地面完工后(回填、地暖、地面磚)，一次性付清叁萬元。
七、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)：
甲方按照材料表驗收，甲方需在乙方完工10日內(nèi)對此工程進行驗收，否則視為合格。
八、工程變更：
工程變更所引起的費用，按實際發(fā)生額增減。
九、安全：
乙方在施工期間，造成的人身安全、財產(chǎn)安全，均由乙方承擔(dān)，本工程其它安全責(zé)任，甲方造成的安全責(zé)任甲方承擔(dān)，乙方造成的安全責(zé)任乙方承擔(dān)。
十、其它：
如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害，工期相應(yīng)順延，所造成的損失，由甲方負(fù)擔(dān)費用，乙方進行修復(fù)。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章生效。
甲 方： 乙 方：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
承攬工程合同5
甲方：
營業(yè)執(zhí)照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話：________________
身份證號：_______________________
乙方：
營業(yè)執(zhí)照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話：________________
身份證號：_______________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、協(xié)議執(zhí)行期限：
本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執(zhí)行期限為______年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權(quán)利：
1、甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進行抽檢與檢驗。
3、甲方有權(quán)對乙方施工材料進行封樣及審核。
4、甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應(yīng)的整改意見。
三、甲方責(zé)任：
1、甲方負(fù)責(zé)向乙方提供裝飾工程項目。
2、開工前甲方負(fù)責(zé)向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡章確認(rèn)后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認(rèn)可。
3、甲方負(fù)責(zé)按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
四、乙方權(quán)利：
1、乙方有權(quán)要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的順利進行。
2、乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。
五、乙方責(zé)任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的。
2、乙方所派出人員應(yīng)能勝任施工中各個環(huán)節(jié)的工作任務(wù)。
3、乙方所對派出人員進行甲方企業(yè)文化的學(xué)習(xí)與教育。
4、乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由同
雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
工程量變化或設(shè)計變更;根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應(yīng)當(dāng)順延：
甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
八、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認(rèn)可的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
九、工程驗收
在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:材料驗收;
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款：
合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預(yù)付款，即_________元;泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。
全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內(nèi)付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
1、工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程驗收單并簽字，
2、發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進度款。
3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
十一、違約責(zé)任：
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2元。
十二、附則：
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。
甲方：乙方：
______年___月___日______年___月___日
承攬工程合同6
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：
第一條項目名稱：車間排風(fēng)工程
第二條施工地點：
第三條合同范圍：風(fēng)機安裝；風(fēng)機線路敷設(shè)；風(fēng)機電氣控制箱安裝。
第四條工程預(yù)算：（略）
詳情可參考公司網(wǎng)站信息，或來電咨詢。
第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)幫助。
第七條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
(一)按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應(yīng)在次日內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的相關(guān)費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應(yīng)延長同等天數(shù)）
第九條付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設(shè)備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責(zé)任：
(一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責(zé)任：
(一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預(yù)付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
承攬工程合同7
發(fā)包人： （以下簡稱甲方） 承包人： （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則，按期保質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、 工程慨況
工程名稱： 工程地址：
二、 合同價格
木質(zhì)門 元/樘，（此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整）。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容：
四、 工期期限
1、開始工作日期：年日，結(jié)束工作日期：門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成；
3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質(zhì)量組織施工，若乙方
不能按約定完成，甲方有權(quán)解除本合同，乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算，一切費用由乙方自行承擔(dān)。
五、質(zhì)量要求
1、按照設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范施工，工程質(zhì)量、技術(shù)必須達到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及施工設(shè)計圖紙和甲方的具體要求，質(zhì)量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者，由乙方全權(quán)承擔(dān)返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務(wù)用工及稅費、安全及文明施費；材料：材料必須按設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料，必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測報告等）。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式： 每個月25日支付當(dāng)月完成工程量的70%進度款。
2、結(jié)算方式：
（1）本工程預(yù)付款元；
�。�3）全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設(shè)單位后，甲方在確定工程結(jié)算后2個月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95％；
�。�4）其余5％作為質(zhì)量保證金，保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗收與結(jié)算
1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設(shè)計安裝圖紙及說明書，國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內(nèi)組織驗收，并在驗收后七天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。
4. 經(jīng)甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔(dān)，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔(dān)違約責(zé)任。
5. 驗收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)，驗收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風(fēng)險由責(zé)任方承擔(dān)
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術(shù)交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮，遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度，配帶安全設(shè)施，按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè)，保證安裝質(zhì)量。做到工完場清，保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現(xiàn)場必須嚴(yán)格遵守建筑安全法規(guī)，嚴(yán)格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程，發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔(dān)；乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標(biāo)的，項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方，并保護好現(xiàn)場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關(guān)條款和相關(guān)法律、行政法規(guī)對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責(zé)任有爭議時，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi)，向乙方提供土建圖紙及具體技術(shù)要求，及時與乙方進行施工現(xiàn)場技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。
�。ǘ┮曳綑�(quán)利義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)對洞口尺寸的.實測、復(fù)核工作。
�。�1）乙方在門制作前，應(yīng)自行進入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進行實測，并提交甲方審核確認(rèn)，但甲方的審核確認(rèn)并不視為對該尺寸承擔(dān)任何責(zé)任。
�。�2）乙方在門安裝前，應(yīng)對洞口尺寸進行二次復(fù)測，如有異議應(yīng)當(dāng)在進場施工前書面報告甲方，并按甲方要求執(zhí)行。否則，視為乙方認(rèn)可施工現(xiàn)場條件，由此產(chǎn)生的誤差、損失及責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)，且不予延長工期，不予增加任何費用。
5、乙方應(yīng)服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)清除，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生費用由甲方在屆時應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設(shè)計變更，甲方應(yīng)提前通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整進度計劃。
3、雙方確認(rèn)：對于涉及工程價款的確認(rèn)，雙方協(xié)商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗收合格并交付甲方之前，乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)所發(fā)生的全部費用，如有損壞，均由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)費用。
承攬工程合同8
建設(shè)單位：
�。ㄒ韵潞喎Q甲方）
施工單位： 博樂市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡稱乙方）
為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點： 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，（詳見附表）。
四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。
第二條：工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內(nèi)所有防盜門全部到現(xiàn)場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應(yīng)及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：
2.1、因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者；
第三條：工程款結(jié)算
3.1、以實際面積及變更進行結(jié)算；
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應(yīng)在 日內(nèi)按工程造價總數(shù) 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現(xiàn)場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構(gòu)件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
第四條：完工驗收，結(jié)算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應(yīng)將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認(rèn)乙方的完工時間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起十天內(nèi)乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應(yīng)增付應(yīng)付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟糾紛，應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時，根據(jù)一方當(dāng)事人的請求，可以提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>
第六條：合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結(jié)清尾款后失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關(guān)單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)并賠償損失。
7.2、乙方負(fù)責(zé)提供相關(guān)的資料。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：
年 月 日 年 月 日
承攬工程合同9
甲方：_________________廣告裝飾有限責(zé)任公司
乙方：_________________
乙方承攬甲方位于________縣________鎮(zhèn)________街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬________米，高________米的廣告位廣告布安裝，時間為________年________月________日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟責(zé)任，與甲方無關(guān)。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價：________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：________________乙方：________________
簽字(蓋章)：________________簽字(蓋章)：________________
承攬工程合同10
甲方：________________________乙方：_____________________________
地址：__________________________________地址：_____________________________
按照平等互利、團結(jié)協(xié)作、優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的精神，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議條款：____
第一條總則
1、本協(xié)議為雙方就（項目名稱）的工程合作協(xié)議。
2、各項條款均遵守國家頒布的各項法律、法規(guī)。
3、合作雙方是獨立的平等伙伴，按照雙方的職責(zé)分工開展合作事宜。
第二條工程項目合作的形式及收費標(biāo)準(zhǔn)
1、工程項目由乙方獨立承接，簽訂工程合同，乙方單獨施工。
2、甲乙雙方共同設(shè)計施工方案，乙方按照雙方共同制定的設(shè)計方案實施工程安裝項目。
3、甲方就設(shè)計方案向乙方提供智能家居產(chǎn)品（產(chǎn)品均以調(diào)試好）。
4、乙方支付貨款的當(dāng)日或次日，甲方向乙方發(fā)貨。
5、甲方提高給乙方的智能家居產(chǎn)品，乙方可以向業(yè)主自行報價，報價不得高于甲方提供的市場參考價。
6、甲方無需支付乙方安裝費用。
第三條甲方職責(zé)
1、甲方負(fù)責(zé)智能家居產(chǎn)品調(diào)試，對產(chǎn)品安裝提供技術(shù)指導(dǎo)。
2、甲方對產(chǎn)品質(zhì)量提供保證。
3、甲方提供給乙方的智能家居產(chǎn)品保修期為一年，非人為損壞，一個月內(nèi)包換。
第四條乙方職責(zé)
1、乙方應(yīng)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，在開發(fā)市場及項目合作中竭盡全力。
2、乙方獨立與業(yè)主簽訂合同，合同條款不涉及甲方。
3、乙方在施工過程中，不得有任何損害甲方品牌的行為。
4、乙方承擔(dān)甲方所供智能家居產(chǎn)品的售后服務(wù)，甲方提供技術(shù)支持。
第五條違約責(zé)任
任何方不得違約，否則將由違約方賠償因違約而與對方帶有的損失。本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
甲方：________________________（蓋章）乙方：_____________________________（蓋章）
負(fù)責(zé)人：________________________（簽字）負(fù)責(zé)人：________________________（簽字）
_______年____月____日_______年____月____日
承攬工程合同11
甲方：內(nèi)蒙古世紀(jì)華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責(zé)任公司
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：
年月日年月日
承攬工程合同12
甲方：____（以下簡稱甲方）身份證號：____
乙方：____（以下簡稱乙方）身份證號：____
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》的有關(guān)規(guī)定，共同協(xié)商合同以下條款：____
一、工程概況
1、甲方將天朋日興養(yǎng)殖場辦公大樓建設(shè)項目工作，交由乙方獨立完成。
2、工程總造價：____每平米260元。場地面積：____長約30米，寬約10.5米。
3、工程量：____以實際建造平米量為結(jié)算依據(jù)。
4、施工工期：____合同簽訂起計算工期60天，如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù)。
二、付款方式：
1、乙方建起基礎(chǔ)地基，由甲方支付工程寬款總價的％。
2、工程主體建成后（一層），由甲方支付工程寬款總價的％。
3、工程主體建成后（二層），由甲方支付工程寬款總價的％。
3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價款的％。
3、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的％。
三、甲方責(zé)任
�。�、天朋日興養(yǎng)殖場辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程所需資源，如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。
3、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠。
4、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰。
5、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
四、乙方責(zé)任
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方獨立承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞、丟失、不準(zhǔn)更換和變賣甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不經(jīng)過甲方同意隨意變賣或丟失，乙方加倍補償甲方的所有損失。
4、乙方應(yīng)遵守土建施工方的相關(guān)規(guī)定，做到文明施工。
五、質(zhì)量要求
１、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，如造成經(jīng)濟損失的應(yīng)當(dāng)賠償甲方的全部損失。
2、驗收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、安全施工與檢查
１、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患；否則，造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費用。
3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患；甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責(zé)任
1、違反本合同約定賠償另一方全部損失，同時支付違約金1萬元。
2、乙方未在約定的時間完成工作成果，除天影響，停水停電外。甲方有權(quán)終止合同，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方全部損失。
八、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
十、當(dāng)事雙方協(xié)商調(diào)解不成時，可以按照本合同約定向
——仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟
甲方（手�。篲___乙方（手�。篲___
簽訂日期：________年____月____日
承攬工程合同13
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負(fù)責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟責(zé)任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負(fù)責(zé))。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);
2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時接受甲方驗收認(rèn)可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
九、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負(fù)責(zé)，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設(shè)計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量;
3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔(dān);
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務(wù)
1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
十一、違約責(zé)任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬工程合同14
_______公司(甲方)
_______公司(乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日
承攬工程合同15
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式及內(nèi)容：
1、承包方式：
2、承包內(nèi)容：
3、承包范圍及說明：
三、工程造價及付款方式：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：
四、工期及說明：
根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。
五、甲方責(zé)任及義務(wù)：
1、提供施工項目的場地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進行技術(shù)交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見及要求進行。
2、負(fù)責(zé)提供工具材料存放場地，水電有甲方負(fù)責(zé)安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責(zé)任及義務(wù)：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認(rèn)真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過錯，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負(fù)責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
七、其他：
1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
八、附則：
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例，乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細(xì)則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【承攬工程合同】相關(guān)文章：
工程承攬合同10-22
工程承攬的合同12-19
工程承攬的合同12-01
工程承攬合同12-28
承攬建設(shè)工程合同10-20
工程業(yè)務(wù)承攬合同06-20
施工工程承攬合同11-09
項目工程承攬合同10-17
工程最新承攬合同10-17
工程安裝承攬合同10-24