建筑工程施工合同通用15篇

　　隨著人們法律意識的加強，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的建筑工程施工合同，希望能夠幫助到大家。

建筑工程施工合同1

　　發(fā)包方：_______________(以下簡稱甲方)

　　承包方：_______________(以下簡稱乙方)

　　現(xiàn)經雙方協(xié)商達成以下合同條款。

　　一、工程概況：

　　1.工程名稱：____________________

　　2.工程地址：____________________

　　3.工程結構：____________________

　　4.建筑面積、層數(shù)：______________

　　二、承包范圍：本工程基礎墊層至屋面防水層以下主體結構內的所有鋼筋、模板、混凝土、填充墻砌體、外架及文明施工。

　　2.1鋼筋工程：鋼筋進料計劃提供，翻樣、制作、安裝和校正；場內倒運，原材料、成品、半成品整理、碼放和防雨覆蓋；基層清理、焊接、綁扎、植筋，預埋和壓筋的制作，鐵絲、鐵釘、扎絲、焊劑、焊條、膠布、切割機片、雙面膠、拉桿用PVC管、線繩、水泥釘、脫模劑、墊塊、塑料薄膜及手提電動工具耗材等。

　　2.2模板工程：模板進料計劃提供，配制、拼裝、校正和清理；現(xiàn)場倒運，模板支撐拆除、清理刷油、拔釘、分類、碼放；進場材料的卸車。若發(fā)現(xiàn)工人在施工現(xiàn)場任意把方料模板切割、浪費等事項，甲方有權罰款，每次罰______＿元。

　　2.3混凝土工程：混凝土的澆筑和養(yǎng)護，保養(yǎng)，泵管的接拆及清理。（梁板柱進行磨平打磨，做好成品保護）。

　　2.4砌體工程：砌塊澆水濕潤、砌筑，砂漿配制，上料、攪拌及放料，場內倒運；砌體腳手架搭拆，清理歸堆；木磚、過梁預制安裝；預留洞口。砌體壓筋制作安裝；地溝砌筑，抹灰，蓋板預制安裝；砌體用攪拌機的就位、安裝、調試；灰斗車和砌體用具。

　　2.5架子工程：包括主體施工所有內腳手架搭拆、外架搭設、清理歸堆，防護棚、安全通道搭拆；樓層四口五臨邊防護，安全密目網、小眼白網掛設；吊籃安裝及防護，塔吊附墻件防護，踢腳板制安；標識、標牌、警示標志和展牌、橫幅掛設、以及鋼管的維護保養(yǎng)、刷漆。

　　2.6文明施工：修建臨時用房、圍墻、路面硬化、場地硬化、臨時散水和排水渠，整理和維持場容場貌，工完場清，按照省級文明工地要求執(zhí)行，教育所屬職工文明施工，杜絕不文明行為發(fā)生。

　　三、承包形式：勞務施工承包。

　　1.甲方提供塔吊（含司機）、振動棒一套（一機二棒）以及三級箱以內線纜、配電箱，其余電線、電纜、照明設施、機具耗材等由乙方負擔，待工程完工后向甲方交還能正常使用的振動棒一套（一機二棒）以及三級箱以內的線纜、配電箱等。

　　2.乙方在本工程必須配備專業(yè)管理人員；總負責一人；技術總負責一人以及專職質量、安全管理人員，并負責放線、抄平等業(yè)務，甲方負責檢驗。

　　四、承包價格：

　　1.按建筑面積______元／平方米。

　　2.建筑面積計算方法見8.1.2條。

　　五、質量標準：按照國家建筑工程驗收規(guī)范驗收，主體結構質量必須達到合格標準。

　　六、工期：自____年____月____日至____年____月____日主體封頂�？側諝v工期______天。乙方按總合同工期編制形象進度計劃，報甲方審批。嚴格按審批后的形象進度計劃執(zhí)行，每超過一天罰______元。

　　七、施工安全：

　　7.1甲方負責施工現(xiàn)場安全的檢查監(jiān)督工作。對乙方施工人員進行必要的進場前安全教育，宣傳正確使用“三寶”，完善安全防護措施。在現(xiàn)場周圍和重點防范部位設立警示牌。甲方應建立健全現(xiàn)場安全制度，逐日進行安全檢查，對違反安全制度的作業(yè)人員，甲方有權進行批評教育、停工及罰款處理。

　　7.2乙方負責職工的安全管理，進行安全培訓，做好班前安全技術交底。進入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽，對于高空作業(yè)，必須嚴加規(guī)范，系好安全帶，作業(yè)前首先檢查腳手板是否安全，是否牢固，用電設施的接線是否正確、安全、電線是否損壞、老化、開裂、裸露。若被發(fā)現(xiàn)以上各項達不到要求的，每項每次罰款______元，并要求乙方應及時排除，直至消除安全隱患，符合安全操作規(guī)范后方可施工。

　　7.3乙方人員在施工操作中，不按安全規(guī)范施工，違章作業(yè)所造成的一切安全、質量事故，乙方負責解決并承擔一切費用及后續(xù)責任，引不可抗力引起的安全、質量事故按相關規(guī)定執(zhí)行。

　　7.4若乙方人員違反《中華人民共和國治安管理條例》或國家其他法律，除接受國家司法機關處罰外，還必須執(zhí)行項目綜合治安制度的處罰條款。

　　八、結算、付款：

　　8.1結算：___________________

　　8.1.1綜合單價：_____元/平方米

　　8.1.2工程變更，只要不發(fā)生建筑面積的增減，無論結構構件的難易與數(shù)量變化與否，單價和結算面積不變；若變更引起乙方返工，甲方應增加相應的費用。

　　8.1.3乙方必須保證足額支付民工工資，因拖欠民工工資引起的相關事宜及責任由乙方全部承擔。

　　8.2付款：

　　8.2.1三層主體封頂付已完成工程量（經監(jiān)理審批后的工程量）的______%，中途可借零花錢（費用在下次支付勞務費時扣回），主體封頂付已完成工程量的______%，砌體工程完工付至已完成工程量的______%。春節(jié)放假時按已完成面積付至已完成工程量的______%。

　　8.2.2余款在主體結構驗收合格后______個月內付清。

　　8.2.3付款必須由甲乙雙方負責人當面到當?shù)劂y行辦理轉賬手續(xù)。

　　九、其他約定：

　　9.1甲方責任、權利：

　　9.1.1負責工程施工全過程的領導、管理和組織協(xié)調工作；聯(lián)系建設、設計、監(jiān)理單位和其他相關部門解決屬甲方解決的問題。

　　9.1.2負責編制施工組織設計、施工方案、制定施工進度計劃，確保生產均衡和連續(xù)性。

　　9.1.3負責給乙方提供施工技術資料，圖紙、設計變更、圖紙交底目錄、答疑紀要及省級文明工地驗收標準各一份

　　9.1.4負責按形象進度和進料計劃向乙方及時提供施工所需的各種材料。

　　9.1.5負責施工中的總質量、安全技術交底，對乙方的施工進行監(jiān)督、檢查和驗收。

　　9.1.6負責建立健全施工現(xiàn)場安全、管理制度，對乙方的施工人員進行必要的進場安全教育

　　9.1.7負責向乙方提供辦公室、庫房各一間。

　　9.2乙方責任、權利：

　　9.2.1乙方必須接受甲方、建設單位、監(jiān)理單位及上級主管部門的監(jiān)督檢查，負責向甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書、機械操作和特殊工種人員上崗證，進場管理人員資格證及進場施工人員花名冊各兩份。

　　9.2.2向甲方繳納違約質保金______萬元，主體封頂驗收合格扣除罰款違約金后一次性退還。

　　9.2.3負責向甲方提供專項施工方案、進度計劃和月報；材料使用前五日提供用材計劃。

　　9.2.4負責對所屬作業(yè)人員進行安全教育培訓，嚴格按現(xiàn)行安全施工規(guī)范作業(yè)；負責安全設施的檢查報驗，嚴禁使用不合格安全材料。

　　9.2.5嚴禁轉包工程。

　　9.2.6每道工序完工后，乙方首先自檢，合格后報甲方驗收，必須達到合格工程標準，若甲方發(fā)現(xiàn)一處不合格，罰乙方______元。

　　9.2.7乙方要愛惜財物，做到工完場清，若發(fā)現(xiàn)隨意損壞、亂丟材料的，一個扣件罰款______元、一個卡具罰款______元，不及時清掃衛(wèi)生、清理施工現(xiàn)場的每次罰款______元。

　　9.2.8本合同是以合格工程標準簽訂的，若單位工程質量達不到合格標準，是乙方原因造成，甲方有權對該單位工程按平方米單價下浮______%扣取乙方的違約金，若完成達到合同標準，甲方可適當給予獎勵。

　　9.2.9施工過程中乙方必須教育職工做到文明施工，不能出現(xiàn)打架、偷盜等不文明行為，若發(fā)生一次罰乙方______元。

　　9.2.10乙方承包范圍內分部分項工程的合格必須達到______%。允許偏差項目合格率必須達到______%。若驗收達不到______%，乙方必須及時返工達到要求，返工的所有費用由乙方承擔。

　　十、補充條款：

　　10.1未盡事宜由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的提請當?shù)胤ㄔ翰脹Q。

　　10.2本合同簽字后即為生效，若一方違約，則支付給對方五萬元違約金。

　　十一、合同份數(shù)：本合同一式四份，正本二份（甲、乙雙方各執(zhí)一份）、副本四份（甲、乙雙方各執(zhí)一份），正副本具有相同法律效力，經雙方簽字（蓋章）后生效，全部勞務作業(yè)完工并通過驗收、結算付款完畢后自行失效。

　　甲方代表簽字：___________乙方代表簽字：___________

　　蓋章：___________________蓋章：___________________

　　_______年______月______日_______年______月______日

建筑工程施工合同2

　　發(fā)包人（全稱） （簡稱甲方）

　　承包人（全稱） （簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年 月 日

　　竣工日期：年 月 日

　　合同工期總日歷天數(shù) 天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：（人民幣）：萬元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權利、義務的紀要、協(xié)議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標書、招標文件和中標通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標準、規(guī)范及有關技術文件、技術要求。

　　8、工程預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

　　發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳 號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

建筑工程施工合同3

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：______________

　　承包方(以下簡稱乙方)：______________

　　經對多方面進行考察，確定_______建筑科技工程有限公司為該工程的承包施工單位，承接該工程材料采購及裝飾工程施工。結合本工程的具體情況和國家的有關法律規(guī)范，本著公平、公開、公正的原則，經甲乙雙方反復協(xié)商，為明確雙方的責任，共同完成好施工任務，特簽定如下合同：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱

　　_____________________工程。

　　2、工程內容

　　____________________________負責該工程材料采購及裝飾工程施工。

　　3、工期天(自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日)

　　4、施工協(xié)調

　　二、工程造價

　　本工程為包工包料施工，按合同總價_______萬元包干。合同范圍外所增加的費用則按實結算。

　　三、維修服務

　　主要設備因本身質量問題三年內實行“三包”，若因人為損壞等原因造成設備不能正常使用，適當收取維修成本費，所有設備終身維修。

　　四、付款及結算方法

　　1、合同簽定后3天內，甲方支付乙方合同總價_______%的工程款;

　　2、進場施工后，甲方支付乙方合同總價的_______%工程款;

　　3、工程驗收合格后，1周內甲方支付乙方合同總價到_______%的工程款;

　　4、經使用壹年后，如無質量問題，甲方則在10天內向乙方付清余款;

　　5、所有款項不計利息。

　　五、違約責任

　　1、乙方需保證按期竣工，如由于甲方原因推遲工期，則工期順延，否則每推遲一天，乙方按工程款的0.1%向甲方支付罰金。由于甲方原因不能向乙方按時支付工程款，則每推遲一天,甲方按未按時支付的工程款的0.1%向乙方支付滯納金;

　　2、工程質量如不符合雙方商定的標準要求,或其它因乙方責任使合同無法履行的行為,乙方應賠償所有的損失;若因甲方原因使合同無法履行的行為,甲方應賠償所有的損失。

　　六、安全責任

　　乙方應保證現(xiàn)場施工安全，嚴格遵守國家現(xiàn)行的安全工作規(guī)程，編制安全施工、文明施工的實施細則，設置專人加強管理。乙方在施工期間由乙方造成的安全事故，其全部責任由乙方承擔，由于交叉作業(yè)造成的安全事故，由責任方負責。

　　七、驗收

　　工程完工后，由乙方向甲方提出書面驗收申請后，甲方應在一個星期內組織有關人員對工程進行驗收，因甲方原因不能按期驗收，應書面通知乙方變更驗收日期。此變更日期后一個星期內，甲方仍不能組織驗收，視同驗收通過。甲方不再組織驗收。

　　八、其它

　　1、設備配置清單作為本合同的附件。(詳見設備配置清單)

　　2、合同自簽定之日起生效，在完成約定的工作內容后失效。

　　3、本合同一式肆份，甲乙雙方各持貳份，每份合同具有同等法律效力。

　　4、未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：________________乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年______月______日_________年_____月______日

建筑工程施工合同4

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》及其他有關法律法規(guī)，為保證雙方生產安全，明確各自的安全管理職責和應當采取的安全措施，就本工程的安全生產施工事項達成如下協(xié)議。

　　第一條建設單位：

　　工程名稱：________________

　　工程地點：________________

　　第二條乙方資質及安全生產條件：

　　乙方的資質：________________

　　乙方的安全生產條件：________

　　說明：乙方應將資質、安全生產資格證書、安全生產條件的有關資料原件送給甲方審核并對資料的真實性負責，資料復印件交到甲方工程管理部備案。

　　第三條乙方現(xiàn)場負責人及安全生產管理人員：

　　乙方現(xiàn)場負責人：______________________

　　乙方安全生產管理人員：________________

　　第四條甲方的責任和權利

　　1．向乙方提供本單位的安全生產規(guī)章制度。

　　2．對乙方安全生產進行監(jiān)督、檢查和管理，對違章、違規(guī)行為有權制止，限期整改，并根據具體情況進行處罰。

　　3．對乙方制定的安全方案和安全技術措施進行審查、審批和檢查落實，對無方案、無措施和措施不落實的有權停止施工，限期整改，并根據具體情況進行處罰。

　　第五條乙方的責任和權利

　　1．乙方負責人是安全生產的第一責任人，對安全生產負全責。

　　2．乙方的安全目標應與甲方總體安全目標相一致。

　　3．嚴格執(zhí)行甲方的安全生產管理制度及甲方的質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標準。遵守國家法律、法規(guī)、國家標準或行業(yè)標準和安全技術操作規(guī)程。

　　4．建立健全安全生產保障體系及安全組織機構，設立專職安全生產管理人員，建立健全現(xiàn)場安全責任制和消防安全責任制度。

　　5．乙方的項目負責人、專職安全生產管理人員和特種作業(yè)人員，應當按照國家有關規(guī)定經培訓考核合格后，持證上崗。

　　6．乙方投入現(xiàn)場的全部機械及種類生產工具，必須經檢驗合格，符合國家的有關標準，并遵守操作規(guī)程。

　　7．乙方必須為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險，并支付保險費；將保單復印件交給甲方備查。

　　8．根據工程特點，在施工組織設計（或施工方案）編制安全技術措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案，達到一定規(guī)模的危險性較大的項目工程編制專項施工方案。做好安全教育和安全技術交底工作，保證進場施工人員經過安全教育，必須持本崗位有效證書上崗。

　　9．施工過程中，對人的不安全行為、物（設備）的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素和管理缺陷進行控制。嚴格按照安全施工要求進行施工，杜絕強令員工冒險作業(yè)和違章作業(yè)現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　10．乙方施工現(xiàn)場的控制，由乙方單位負責人負責。服從監(jiān)理單位、建設單位對施工現(xiàn)場的安全管理。

　　11．按部頒JGJ59－99標準要求對施工現(xiàn)場進行有效控制。如有嚴重違反JGJ59－99標準保證項目條款的情況，甲方單位有權提出停工并罰款。

　　12．平時進行安全檢查，對安全隱患及時整改。對甲方單位簽發(fā)的安全檢查整改通知書，單位應無條件進行整改。

　　13．乙方有權對甲方的安全管理提出合理化建議。

　　14．每月在規(guī)定的時間內，向甲方上報各種安全事項的統(tǒng)計數(shù)據。

　　15．乙方在施工過程中一旦發(fā)生安全事故，應當按照國家有關傷亡事故報告和調查處理的規(guī)定，及時如實上報；生產安全事故發(fā)生后，乙方應當采取措施防止事故擴大，保護事故現(xiàn)場。按照國家有關規(guī)定進行調查、處理，做好事故的善后處理工作。同時必須明確事故的責任主體為乙方，不得將經濟損失和矛盾轉移到甲方。不得對事故隱瞞不報。

　　16．乙方在施工中必須加強安全管理，由于管理不到位而造成的負面影響，乙方應承擔全部責任；并承擔由此給甲方造成的名譽及經濟損失。

　　17．向甲方單位交納安全保證金時，繳費額為承包合同總額的____％，并在進場前劃到甲方單位。

　　18．如乙方不遵守本合同條款，甲方將取消承（分）包資格，不再與其合作。

　　第六條其他

　　1．本合同簽訂后，未經雙方共同協(xié)商同意，任何一方不得私自改動或終止。

　　2．本合同與工程合同具有同等效力，期限與工程合同一致；如果工程合同工期有變動，本合同期限也隨之變動；工程施工結束以后，本合同也一同解除。

　　3．合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決；如果協(xié)商不成，雙方可以向仲裁機構申請仲裁。

　　4．本合同自簽訂之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　代表：_____________代表：_____________

　　日期：_____________日期：_____________

建筑工程施工合同5

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。

　　1、工程概況

　　（一）工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　�。ǘ�）工程地點：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　2、工程承包范圍

　　安全維護及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造價

　　工程造價為：xxxx元整

　　5、質量標準

　　1、質量標準：達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。

　　2、使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內容）：

　　3.、本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規(guī)程和規(guī)范。

　　4、本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20xx]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500—20xx），《湖南省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第192號），《湖南省建設工程計價辦法》，20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準。

　　8、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以長沙市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　9、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。

　　2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　10、違約責任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　11、安全生產和文明施工

　　認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

　　12、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　13、其他

　　乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同6

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　姓名（簽字后生效）：

　　工程地點：

　　聯(lián)系電話： 移動電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　承包人（姓名）：

　　聯(lián)系電話：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點： 面積： m2

　　1.2工程內容（見裝飾裝修工程施工項目確認表）

　　1.3工程承包方式：

　　1．乙方包工，提供部分主材。

　　2．乙方包工，甲方提供部分主材。

　　1.4工程期限 天

　　開工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二條 施工圖紙

　　1． 雙方商定施工圖紙。

　　2． 甲方委托乙方設計圖紙。

　　第三條 甲方工作

　　3.1開工前，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內物品、陳設或將室內不易搬動的物品、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工原則。

　　3.2提供施工期間的水源、電源。

　　第四條 乙方工作

　　4.1施工中嚴格執(zhí)行案例施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)定及質量標準，按期保質完成工程。

　　第五條 材料供應

　　5.1按合同約定由甲方提供材料的，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)，甲方提供的材料必須是符合設計要求的合格產品，如果因甲方提供的材料發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，由甲方承擔并負責。

　　第六條 質量標準

　　雙方約定工程質量，由雙方商議的標準執(zhí)行。

　　第七條 工程造價及付款方式

　　7.1本合同工程造價為（人民幣） 元

　　金額大寫：

　　7.2工程付款方式

　　工程款分四次付清 付款方式：合同簽訂之日，甲方預付款_______元，人民幣大寫：______________，木工進場時甲方支付二期款________元，人民幣大寫：______________，涂飾工進場時，甲方支付三期款________元，人民幣大寫：______________，余款于工程完畢后一次性付清。

　　第八條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，經甲、乙雙方簽字后生效。合同履行完工后自動終止。

　　第九條 在施工過程中，雙方如有任何意見分歧，應友好協(xié)商解決，如不可則向相關部門提出上訴。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

建筑工程施工合同7

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現(xiàn)。根據法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區(qū)人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務，按照(中華人民共和國合同法)、(中華人民共和國建筑法)及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定，結合工程具體情況，經甲乙雙方協(xié)商一致，同意訂立本合同并嚴格遵守履行。

　　1、合同文件適用的法律、法規(guī)和標準、規(guī)范

　　1．1適用的法律、法規(guī)：本合同文件適用國家有關法律和行政法規(guī)，其沒有做出規(guī)定的，應遵守地方法規(guī)及地方有關部門的規(guī)章規(guī)定。

　　1．2適用的標準、規(guī)范：本合同適用國家有關標準、規(guī)范；國家標準、規(guī)范中沒有的，適用有關行業(yè)標準、規(guī)范；以上均沒有的，適用工程所在地的有關標準、規(guī)范。

　　2、合同文件組成及解釋順序

　　2．1合同條款及合同附件

　　2．2補充合同(協(xié)議)書

　　2．3中標通知書、投標書及其附件

　　2．4標準、規(guī)范及有關技術文件

　　2．5有關設計修改、設計變更、材料代用、技術核定等書面文件

　　2．6施工圖紙及設計要求

　　2．7形象進度造價計算書、施工圖預算書、工程結算書、工程款撥付審定表及確認單

　　2．8有關會議紀要

　　2．9甲方簽發(fā)的包括但不僅限于工期、進度、計劃、質量、安全、施工、技術、物資、驗收、現(xiàn)場管理、保修等方面的指令、通知、通報等。

　　3、資質驗證：乙方資質情況(詳細填寫)

　　3．1資質證書號碼：_________

　　3．2資質許可范圍：_________

　　3．3發(fā)證機關：_________

　　3．4復審有效期：_________

　　3．5甲方查驗原件的人員及時間：_________

　　3．6若由乙方法定代表人的代理人與甲方簽訂本合同時，必須出具簽訂本合同的法人委托書。委托單位名稱必須與資質證書、營業(yè)執(zhí)照名稱相一致。委托人必須是其單位的法定代表人。每份合同均須附有“由代理人簽訂本合同的法人委托書”復印件。

　　3．7應加上乙方單位詳細地址、郵編和電話。

　　4、工程概況：

　　4．1工程名稱：_________

　　4．2工程類別：乙方施工的項目屬于類工程，但乙方的取費與此無關，乙方工程結算按本合同有關計價約定辦理。(不需要)

　　4．3工程地址：_________

　　4．4工程規(guī)模：建筑面積：_________平方米；層數(shù)：_________層

　　4．5設計生產能力：_________

　　5、工程范圍：乙方施工的分部分項工程如下：_________

　　6、承包方式：勞務作業(yè)施工承包

　　7、工程期限：_________

　　7．1合同開工日期：_________年_________月_________日

　　7．2合同工期：乙方施工的全部工程應于開工之日起_________個日歷天(含所有節(jié)假日在內)完成，完工日期為_________年_________月_________日。本合同工程設立以下階段控制點：

　　7．2．1于_________年_________月_________日之前，完成_________

　　7．2．2于_________年_________月_________日之前，完成_________

　　7．2．3于_________年_________月_________日之前，完成_________

　　7．2．4于_________年_________月_________日之前，完成_________

　　7．3實際完工日期：乙方完成全部工程等所有合約項目，以書面通知甲方后，由甲方組織檢查驗收所確認的完工之日即為實際完工日期。

　　7．4竣工日期：與甲方承建的總體工程竣工驗收合格日期相同。

　　8、延期開工：乙方不能按本合同約定開工日期開工的，應不遲于本合同開工日期前7天，向甲方代表提出延期開工理由和補救措施的書面報告，甲方代表收到報告后48小時內給予答復，不同意延期開工的，工期不予順延，同意延期開工的，工期相應順延。

　　9、工期延誤：對下列情況，經甲方代表確認后，可順延合同工期：

　　9．1因甲方原因使乙方不能按本合同約定日期開工且乙方已提前7天通知甲方者。

　　9．2重大設計變更(擴大規(guī)模、改變結構、提高標準)且非乙方原因所致者。

　　9．3甲方變更計劃且非乙方原因所致，并對乙方工期有實質性影響，乙方停工72小時以上的時間段。

　　9．4施工中，圖紙間斷供應，造成乙方停工72小時以上的時間段。

　　9．5因甲供物資供應原因且非乙方錯報、遲報、漏報物資需用計劃所致者。

　　9．6在國家規(guī)定的工作時間中，現(xiàn)場連續(xù)停水或停電超過48小時且當天無法調整造成乙方停工者。因業(yè)主原因應明確，以上原因應有書面的文件資料。

　　非以上原因不能按期完成或推遲階段控制點的，甲方對乙方以推遲每天按工程結算總造價的0.05％累計罰款，乙方還應承擔甲方與此有關的一切經濟損失及各級罰款。

　　10、質量等級：

　　乙方必須按施工圖紙、設計要求和有關操作規(guī)程、技術規(guī)程、技術規(guī)范、施工規(guī)范、驗收規(guī)程、施工及驗收規(guī)范進行施工；嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準、施工質量驗收統(tǒng)一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定；工程質量必須達到有關標準的合格等級，按分項工程評定的合格率100％；工程一次交驗合格率必須達到100％；本建設項目為業(yè)主與甲方約定的創(chuàng)(杯、獎)項目，乙方必須確保其施工的工程實體和質量保證資料等均不影響該項目標評定。(質量標準應明確)

　　11、合同價款

　　11．1合同造價暫定為人民幣_________元(大寫_________元)，實際以甲方最終審定乙方工程結算書的審定值為準。(應采用多種形式，如：固定總價、綜合單價等)

　　11．2簽約后，按照本合同約定的計價標準執(zhí)行，無論任何價格上漲或其他任何原因，雙方均不做任何調整。

　　12、圖紙和技術資料：

　　12．1圖紙：甲方在_________年_________月_________日之前，向乙方提供與本合同工程范圍有關的施工圖一式一套(應有兩套，其中一套為竣工資料用)，或按以下期限分期提供一式一套：_________年_________月_________日之前提供圖紙；

　　12．2資料：設計已有的有關院標(標準圖)一式一套(國標、省標由乙方自行解決)。

　　13、甲方駐工地代表：姓名_________；身份證號碼_________

　　14、乙方駐工地代表：姓名_________；身份證號碼_________

　　15、甲方工作：

　　15．1組建與建設工程相適應的項目管理班子，全面履行甲方同業(yè)主簽訂的建設工程施工合同。統(tǒng)一對業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位和當?shù)赜嘘P部門進行工作對接；統(tǒng)籌安排交工資料整理工作；統(tǒng)一向業(yè)主單位辦理建設項目竣工驗收、竣工結算及財務結算。

　　15．2組織圖紙會審和工程技術交底，負責編制總體工程施工組織設計；組織編制施工計劃、物資需用量計劃；統(tǒng)一制定各項管理指標。

　　15．3組織編制施工準備計劃，協(xié)調解決施工用水、用電及現(xiàn)場道路，統(tǒng)籌規(guī)劃現(xiàn)場平面布置(乙方的生產、生活臨設費用及水電費由乙方承擔)。應根據項目特點而定。

　　15．4負責辦理工程開、竣工報告；負責組織隱蔽工程驗收、中間驗收及建設項目竣工驗收；對乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及時組織檢查和完工認定。

　　15．5建立統(tǒng)一的質量監(jiān)控機制，貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地區(qū)有關規(guī)范、標準和業(yè)主的質量要求。

　　15．6統(tǒng)一向業(yè)主辦理以下事宜：

　　15．6．1必要的施工場地的工程地質和地下管線資料的簽收、簽發(fā)；

　　15．6．2書面及現(xiàn)場交驗水準點和坐標控制點；

　　15．6．3施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等申請批準手續(xù)；

　　15．6．4施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木等保護工作的協(xié)調與處理。

　　16、乙方工作：

　　16．1服從甲方的統(tǒng)一管理，按甲方ci達標和現(xiàn)場標準化管理要求，自費統(tǒng)一著裝和布置現(xiàn)場；按照甲方施工平面規(guī)劃及要求堆放材料和機具，搞好現(xiàn)場文明施工管理，保持施工現(xiàn)場井然有序和施工場地整潔衛(wèi)生。按施工需要提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄并負責安全保衛(wèi)。

　　16．2在施工的全過程中，乙方必須按甲方要求和工程需要組織具有相應資格證件的熟練工人和性能良好的施工機具及檢驗合格的材料投入施工，確保實現(xiàn)本合同工期目標及質量、安全、文明施工等各項管理指標。16．3嚴格按照設計圖紙，施工驗收規(guī)范及有關技術要求進行施工，確保工程質量達到約定的等級。在施工過程中，及時按照有關標準和規(guī)范進行自檢，及時做好施工日志和交工資料所需的各種原始記錄。以上資料均必須分類建檔，保證完整齊全，符合交工資料要求。

　　16．4遵守有關部門對施工場地、交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產等管理規(guī)定。做好施工場地周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木等樹木、地下管線和工地附近之交通、電力、通訊、給水、排水、供熱、燃氣、石油設施等保護工作。如有損壞、破壞時，由乙方承擔一切經濟損失及各級罰款。

　　16．5做好已完工程、在施工工程和工程物資的保護保管工作和施工安全保衛(wèi)工作。乙方所有已完工程，已到位或已安裝的設備、儀器、儀表；在施工已投用的工程材料，已進入工地或在乙方倉儲區(qū)域的工程物資等，在建設項目竣工驗收之前，均由乙方承擔全部保護、保管責任，倘有丟失、損壞、變質，均由乙方負責補足、修復并承擔相應費用和由此而發(fā)生的一切經濟損失。乙方在施工中，應做好成品保護工作，因乙方施工造成任何施工單位的已完工程或在施工工程或工程物資損壞的，均由乙方承擔由此而發(fā)生的一切經濟損失。

　　16．6按照本合同和項目部的規(guī)定，及時向甲方提交施工準備計劃、進退場人員名冊、進退場機具設備清單、月度施工作業(yè)計劃、季月物資需用計劃、月度形象進度造價計算書及施工統(tǒng)計報表、隱蔽工程驗收申請、工程事故報告、分部工程完工報告、乙方全部工程完工報告、施工圖預算書和工程結算書。

　　16．7乙方必須以法定貨幣形式按時足額支付其員工工資，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其員工工資的，一律由乙方承擔全部責任和一切后果及一切經濟損失。

　　16．8根據工程和甲方的需要，按甲方要求參與試車、保運。

　　16．9按業(yè)主合同需由乙方承擔的其他工作。

　　17、進度計劃：

　　乙方于每月21日，向甲方編報月度(本月21日至次月20日)施工進度計劃。必須按照工期要求及甲方批準的進度計劃組織施工，隨時接受甲方代表的協(xié)調、檢查、監(jiān)督。

　　18、質量與檢驗：

　　18．1質量責任：

　　18．1．1乙方必須設立施工現(xiàn)場質量管理部門并配備熟悉工程質量檢查、檢驗、評定、驗收業(yè)務的質檢人員，工程總造價大于_________元的，須配備1名持證上崗的專職質檢人員，工程總造價不大于_________元的，可配備1名專職或兼職的質檢人員。因乙方未設立現(xiàn)場質管部門或未按本合同要求配備質檢人員的，甲方均按空缺每天以_________元累計處罰乙方，直至設立、配備完畢為止。

　　18．1．2乙方發(fā)生質量事故的，由乙方承擔一切責任和甲方、乙方、業(yè)主等各方一切經濟損失及各級罰款。此外，甲方對乙方另行處罰如下_________。

　　18．1．3乙方施工的工程，質量等級未完全符合本合同約定的，由乙方自費整改并承擔甲方及業(yè)主方的一切經濟損失及各級罰款。此外，甲方對乙方另行合成處罰如下：_________

　　18．1．4違反工程建設強制性標準要求，存在明顯質量通病或觀感質量差而影響交工驗收需返工修理的，甲方按每項次以工程結算總造價的5‰累計處罰乙方并由乙方承擔返工、修理費用和承擔由此而造成的甲方、乙方、業(yè)主等各方的一切經濟損失。

　　18．2檢查和返工

　　18．2．1乙方應隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　18．2．2對乙方工程質量達不到約定標準的部分，甲方有權要求乙方拆除和重新施工，乙方應按甲方要求進行拆除和重新施工，直至符合約定的標準，由此而發(fā)生的費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　18．3隱蔽工程驗收：未經甲方代表批準，乙方所施工的任何隱蔽工程均不能實施覆蓋，當乙方施工的隱蔽工程已自檢合格具備驗收條件時，乙方必須于當日書面通知甲方代表，通知包括隱蔽的內容、地點、申請驗收的時間，由甲方組織有關人員對該部分工程進行檢驗，檢驗合格后，再報請業(yè)主、監(jiān)理進行隱蔽驗收。

　　18．4重新檢驗：無論甲方、業(yè)主、監(jiān)理等是否進行驗收，當其任何一方認為已經隱蔽的工程需要剝離或開孔重新檢驗時，均由甲方向乙方發(fā)出書面通知，乙方必須按甲方的要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復，若乙方原隱蔽的工程質量合格的，則乙方剝離或開孔及發(fā)生的重新隱蔽費用由甲方承擔。剝離或開孔后查明不符合質量要求的，乙方承擔發(fā)生的全部費用和甲方的一切經濟損失。

　　18．5中間驗收

　　18．5．1中間驗收的內容包括：

　　a、分項工程質量驗收記錄對應的部位；

　　b、交工資料有關的試驗記錄對應的試驗對象；

　　18．5．2中間驗收程序：乙方自檢合格，達到驗收條件時，乙方必須于當日書面通知甲方代表，由甲方組織或報請業(yè)主、監(jiān)理進行檢驗。

　　19、安全及文明施工

　　19．1本工程控制指標

　　19．1．1杜絕重傷、死亡事故，輕傷負傷率小于1.5‰；

　　19．1．2杜絕重大機械事故；

　　19．1．3杜絕急性職業(yè)中毒，嚴重環(huán)境污染，特大輻射事故；

　　19．1．4杜絕火災事故；

　　19．1．5控制噪聲、粉塵、渣土對環(huán)境的污染，做到施工不擾民；

　　19．1．6達到級文明工地評定標準，不影響甲方級文明工地評定。

　　19．2安全責任

　　19．2．1乙方必須遵守(中華人民共和國安全生產法)，認真貫徹執(zhí)行中華人民共和國國務院令393號(建設工程安全生產管理條例)，按照國家和有關行業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、要求、方法及中華人民共和國國家標準(建筑施工安全檢查標準)jgj59-99和甲方安全生產管理制度等實施安全生產管理，確保安全施工。乙方應辦理其自身范圍內的施工人員的意外保險。

　　19．2．2乙方必須設立施工現(xiàn)場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業(yè)務、經過安全管理培訓的安全管理人員(安全員)，施工人數(shù)50人以上的，配備1名持證上崗的專職安全員；不超過50人的，配備1名專職或兼職安全員。因乙方未設立安全管理部門或未按本合同要求配備安全員的，甲方對乙方均按空缺每天以300元累計罰款，直至設立、配備完畢為止。

　　19．2．3因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防護不規(guī)范等而造成安全事故的，由乙方承擔全部責任和甲方、乙方、任何第三方的一切經濟損失及各種罰款。此外，甲方對乙方另行處罰如下：

　　a、死亡1人罰款_________元，重傷1人罰款_________元，超過1人次的部分加倍處罰。

　　b、發(fā)生重大機械事故的，每臺次罰款_________元。

　　c、發(fā)生急性職業(yè)中毒或嚴重環(huán)境污染或特大輻射事故的，每次罰款_________元。

　　d、發(fā)生火災事故的，每次罰款_________元。

　　19．2．4按國務院令393號(建設工程安全生產管理條例)考核，乙方發(fā)生第六十一條、六十二條、六十四條、六十五條、六十六條情況者，乙方除承擔甲方的各種損失(包括遭受的罰款)之外，甲方對乙方另行處以每次_________元的罰款。

　　19．2．5乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密閉防震車間、易燃易爆地段及臨街交通要道附近施工時，于施工開始之前應向甲方提出安全防護措施并由甲方審定及送交業(yè)主、監(jiān)理批準后執(zhí)行。

　　19．2．6實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中工作(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，乙方應在施工前14天以書面形式通知甲方并提出相應的安全防護措施并由甲方認定及送交業(yè)主、監(jiān)理批準后執(zhí)行。

　　19．2．7乙方發(fā)生十七(一)之中事故的，應立即向甲方報告，并由甲方按有關規(guī)定上報政府有關部門并通知業(yè)主，同時按政府有關部門的要求進行處理。

　　19．3文明施工責任

　　19．3．1乙方須嚴格遵守建設行政主管部門及當?shù)仄渌�有關部門關于文明施工的各項規(guī)定，做到文明施工。因乙方原因影響甲方級文明工地評定的，甲方對乙方按工程結算總造價的2％進行處罰并由乙方承擔甲方的一切經濟損失及各級罰款。19．3．2乙方未能保持工地環(huán)境整潔的，甲方有權雇工清理，其所發(fā)生的費用概由乙方承擔。

　　20、緊急補救：

　　無論在工程施工期間或在保修期內，如果在工程的任何部分發(fā)生事故或故障或其他事件，甲方代表認為必須進行緊急補救或修理，而乙方無能力或不及時進行補救或修理時，甲方有權雇傭其他人員從事該項工作。若此項工作屬乙方責任或乙方工作范圍的，則全部責任和發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。

　　21、物資供應

　　21．1物資供應分工

　　21．1．1以下物資均由甲方供應

　　a、永久性工程安裝的設備、儀器、儀表；

　　b、安裝工程預算定額(估價表)中未計價而應進入預算造價的主材；

　　c、土建、裝飾工程的鋼材、木材、水泥、預制構件、鋁型材、幕墻玻璃、高級衛(wèi)生潔具、裝飾燈具。

　　21．1．2其他材料采供分工：

　　a、甲方：_________

　　b、乙方：_________

　　21．2雙方供應的物資均須具有合格證，鋼材水泥須有質保書。合格證、質保書、其他出廠檢測資料和裝箱清單、樣本、說明書等所有資料須及時分類建檔，保證做到完整齊全。

　　21．3乙方采供的材料與設計或有關標準、規(guī)范要求不符時，乙方應按甲方要求的時間運出施工場地，重新采購符合設計及有關標準、規(guī)范要求的產品，由此延誤的工期不予順延，且費用由乙方自理。

　　21．4乙方于每月21日，向甲方編報月度(本月20日至次月20日)甲供物資需用計劃，每季度初前10天向甲方編報季度甲供物資需用計劃。若未能按時編報的，由乙方承擔甲方由此而發(fā)生的一切經濟損失。

　　21．5物資費用

　　21．5．1永久性工程安裝的設備、儀表、儀器，乙方只辦領用手續(xù)，(不進入工程造價)。如發(fā)生遺失、損壞時，乙方必須照價賠償并承擔一切責任和一切經濟損失及各種罰款。

　　21．5．2乙方辦理材料調撥及設備(儀器、儀表)領用手續(xù)后的裝、運、卸、保管、看護及必要的倉儲設施均由乙方負責并承擔費用。

　　21．5．3所有甲供材料甲方一律按市場價向乙方劃價轉帳，乙方亦按此價格列入工程結算。對乙方超過工程結算材料分析耗用量的材料，甲方則按市場價加價20％，在工程結算時予以扣除且對乙方的剩余物資，甲方不予辦理退庫。

　　21．6材料員和領用手續(xù)

　　21．6．1乙方必須在施工現(xiàn)場設立專職材料員，同時，該材料員必須向甲方遞交經乙方法定代表人(或與本合同相符的乙方委托代理人)確認的任命信函原件一份，并遞交附有姓名的樣章印模一份。材料員自開工至完工期間不得更換，確因可以得到甲方認可同意的原因而必須更換時，乙方要向甲方遞交正式的任免函原件，且還要重復以上手續(xù)。

　　21．6．2乙方材料員向甲方領用設備、材料時，必須簽辦調撥單(或領用手續(xù))，調撥單(或領用手續(xù))的簽字欄內，必須既有本人的簽字，又要蓋有經備案核準的本人印模。

　　21．6．3材料員必須于每月20日(上月20日起本月19日止)編報月耗匯總報表，編報完畢后與甲方材料人員核對，核對無誤后，辦理簽辦手續(xù)。

　　22、施工機具等提供和非永久性工程物資等供應

　　甲方按21．1分工規(guī)定供應工程物資，除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的機械、設備、儀器儀表、工具用具、器材、設施、物資等均由乙方自行自費提供(解決)，其包括但不僅限于以下內容：

　　22．1國家、行業(yè)頒發(fā)的有關施工機械臺班費用定額中的各種施工機械和有關施工儀器儀表臺班費用定額中的各種施工儀器儀表。乙方欲使用甲方在現(xiàn)場已有的施工機械或儀器儀表時，必須征得甲方代表同意并于雙方簽訂租賃協(xié)議后方可使用，若發(fā)生丟失、損壞時，則須按市場價照價賠償。

　　22．2行政、后勤、生活用車輛和上下班交通工具等。

　　22．3生產、生活臨時設施，若乙方欲使用甲方已建有的臨時設施時，必須征得甲方代表同意并于雙方達成有償使用協(xié)議后，乙方方可使用。

　　22．4辦公、空調、冷凍、家電等設備和桌、椅、柜、家具、床具、櫥具、灶具、餐具、電話機、傳真機等辦公及營房設施及生產、生活臨時用電所需配電箱、電線電纜、開關、插座、燈具等設施。

　　22．5文具、紙張、帳表等辦公用品和衛(wèi)生、消防、安保等器材。

　　22．6安全防護及勞動保護用品，諸如：安全網、安全帶、安全帽、安全皮鞋、防毒面具、焊接眼面防護罩、射線防護服、射線人員報警器、絕緣(靴、鞋、手套)、電焊手套、膠(靴、手套、圍裙)、護腳、口罩、勞動防護(服、手套、眼鏡)、工作服、工作帽、雨衣等及其他安全防護及勞動保護用品等。

　　22．7各專業(yè)建設工程的作業(yè)隊、班組及任何工種人員施工所需的、不屬于固定資產的工具、用具、，諸如：導鏈、絞磨、三角架、龍門架、滑輪、索具、地錨、卡環(huán)、鋼絲繩及卡扣、千斤頂、電錘、沖擊鉆、射釘槍、拉鉚槍、手提砂輪機、手動試壓泵、吸塵器、電氣焊工具、氧氣及乙炔氣等氣瓶連表、工作臺、壓力鉗、高凳、作業(yè)梯、手推車、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等。

　　22．8行政、后勤、生活及臨時設施工程所需的任何物資。

　　22．9各種周轉、攤銷、手段性材料，諸如：腳手架材料、模板、跳板、道木、鋼平臺、胎具、夾具、吊耳、楔子、加固件、油罐充氣頂升裝置等。

　　23、工程預結算

　　23．1計價計費約定(有關者填內容，無關者空缺不填)

　　23．1．1按工料單價法編制，其中：

　　a、套用定額估價表(年版本)；

　　b、按21．1．1中材料費下浮_________％；

　　c、按21．1．1中機械費下浮_________％；

　　d、按21．1．1中機械費不計取；

　　e、按21．1．1中腳手架搭拆費下浮_________％；

　　f、按21．1．1中超高費下浮_________％；

　　g、以人工費取費的綜合人工費單價_________元／定額(估價表)工日；

　　綜合人工費單價中包括人工費和23．1．3．a內容。

　　h、以定額直接費取費的，綜合取費為定額直接費_________％

　　23．1．2按綜合單價(全費用單價)法編制

　　a、詳見合同附件綜合單價清單或

　　b、具體工程內容的綜合單價如下：_________

　　c、綜合單價中包括其他直接費(人工費、材料費、施工機械使用費)、有關腳手架搭拆費、高層建筑增加費、超高費、系統(tǒng)調試費、安裝與生產同時進行增加費、有害身體健康環(huán)境施工增加費、定額(估價表)其他子目系數(shù)調增費；未單獨列項的有關施工排水及降水費、砼和鋼筋砼工程模板及支架費、特型及大型機械組裝拆卸及進退場費等和23．1．3．a內容。

　　23．1．3說明：

　　a、綜合人工費單價、綜合取費、綜合單價除包括以上內容之外，還包括以下內容：(1)環(huán)境保護、文明施工、安全施工、冬雨季施工、夜間施工、生產工具用具使用、檢驗試驗、遠地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外運、工程定位復測、工程點交、場地清理、材料設備構件二次搬運等費用；(2)生產生活臨時設施費；(3)施工機械設備保險、員工保險、危險作業(yè)意外傷害險、社會保障、住房公積金等費用；(4)24．5．17、24．5．18、24．5．19的費用；(5)現(xiàn)場管理費、企業(yè)管理費、勞動保險及統(tǒng)籌費、利潤、稅金等。

　　23．1．1及23．1．2的價格均不因任何價格上漲，國家或地區(qū)政策性調整和天氣、氣候、地質、場地、現(xiàn)嘗環(huán)境等影響及其他外部干擾因素而做調整。

　　23．1．1及23．1．2中，乙方均不另行計取以下費用：①甲供和乙供物資的工地保管費。②乙供材料檢測、復試費③向甲方辦理調撥或領用手續(xù)后的材料、設備、構件等裝、運、卸、清理、點件、保管、防護、看護和必要的設嘗設庫、及貨架、道木、蓬布、柵欄、刺網、圍墻等費用。④設備單機試運(72小時)的費用

　　23．1．4臨時用工的綜合人工單價(包含費用同23．1．1．g，每工按8小時，不分工作日和節(jié)假日，不分白天和夜間，技術性用工不分工種。)

　　a、參加甲方牽頭的聯(lián)動試車或投料試車：技術工人_________元／工日，普工_________元／工日b、參加甲方牽頭的保運：技術工人_________元／工日，普工_________元／工日

　　c、裝卸搬運工：_________元／工日

　　d、勤雜工：_________元／工日

　　e、不能套用定額的簽證用工：_________元／工日

　　23．1．5關于調整工程費用的因素

　　a、以下變更可以調整(增減)工程費用并以甲方最終審定的工程結算為準：(1)增減合同中約定的工程范圍；(2)增減合同中約定的工程量；(3)變更原設計標準；(4)變更原設計的建設規(guī)模；(5)變更原設計的建筑結構；(6)非乙方原因，經業(yè)主批準的材料代用；(7)因設計修改、變更造成乙方相應變更部位拆除和重新施工的費用；(8)設計修改、變更單項次直接費凈增(減)超過_________元者。

　　b、以下情況，可以調增工程費用并以甲方最終審定的工程結算為準。(1)聯(lián)動試車；(2)投料試車；(3)保運；(4)甲方另行委托乙方完成非乙方工程范圍及工作范圍的其他工作。

　　23．1．6以下變更、簽證情況，不能增加工程費用

　　a、乙方擅自變更設計圖紙或材料代用所發(fā)生的費用(乙方不但不能計取，還應承擔一切責任和各方的一切經濟損失)

　　b、乙方直接從業(yè)主或監(jiān)理收(領)的設計修改(變更)通知單、材料代用單、工作委托單等

　　c、無效的簽證單：(1)甲方項目部專業(yè)技術人員、技術科長、材料人員、材料負責人、商務經理、項目經理、項目部所在單位負責人簽字手續(xù)不全或未加蓋項目部所在單位印章的材料代用和拆除工程物資回收簽證；(2)甲方項目部專業(yè)技術人員、技術科長、預算人員、技術負責人、商務經理、項目經理、項目部所在單位負責人簽字手續(xù)不全或未加蓋項目部所在單位印章的現(xiàn)場簽證；(3)甲方簽證人員未寫明具體填辦內容，含糊其辭，諸如使用工程項目屬實、情況屬實、同意辦理等用語的；(4)甲、乙雙方簽證人員在簽證單中自行填寫有關工程實體的人工、材料、機械等費用(含其他費用)價格的；(5)違背勞務作業(yè)層施工合同、勞務作業(yè)層招標文件有關約定、勞務作業(yè)層投標議標有關承諾以及與相關定額工作內容發(fā)生內容疊加重復等不應簽證的錯誤簽證；(6)因施工質量造成的返工、返修或因乙方自身原因造成的變更和工程量增加等情況的；(7)乙方只能提供復印件不能提供原件的；(8)未編號或編號有矛盾的；(9)事后補辦的。

　　23．2施工圖預算

　　23．2．1編報時間：乙方收到施工圖紙后21天內。

　　23．2．2編報份數(shù)：乙方向甲方編報一式六份。

　　23．3工程結算：

　　23．3．1編報時間：于甲方組織檢查且對乙方施工的全部工程完工認定后28(14)天內。

　　23．3．2編報份數(shù)：乙方向甲方編報一式六份。

　　23．4延誤處罰：乙方推遲23．2或23．3編報時間的，甲方均按推遲每天以_________元累計處罰乙方。

　　23．5工程結算審核與審計：甲方根據乙方實際完成工程量和乙方投標、議標商務報價及合同中規(guī)定的結算辦法審核乙方工程結算，甲方對乙方的工程結算一審、二審、審計均應按乙方工程結算書原件及所附工程變更單原件、現(xiàn)場簽證單等原件進行審理。甲方對乙方工程結算的審核程序為：項目部一審，于收到乙方工程結算書后42天內完成；甲方項目部所在單位的合同預算部門二審并在二審結算書中附列24．5扣減項費，二審應于建設項目竣工驗收合格后42天之內完成。甲方項目部所在單位合同預算部門已經二審的工程結算項目，甲方將根據結算項目的具體情況和甲方審計安排而進行全面審計或部分審計或有關24．5扣減項目專項審計；甲方的審計應于二審完成后28天內確定審計內容，于確定審計內容后42天內完成審計。凡列入審計的項目，最終結算值以審計值為準，未列入審計的項目，最終結算值以二審審定值為準，只有該兩種情況并加蓋甲方法人單位預算專用章的工程結算書才具有法律效力，其他任何形式的結算書，甲方將不予認可。

　　24、工程款支付及竣工結算(財務凈結值結算)：

　　24．1甲方不向乙方撥付工程預付款。

　　24．2工程款撥付計算約定

　　24．2．1乙方工程開工至施工的全部工程完工認定各期(月度)工程款撥付額=(報告期形象進度造價審定額-報告期材料費暫扣額)*60％-報告期應扣減有關24．5中的費用。

　　24．2．2甲方項目部對乙方編報的工程結算已完成一審(以下簡稱已完成一審)，則從合同生效至已完成一審期間的累計撥付控制額應為：(甲方項目部一審審定額-甲供物資甲乙雙方對帳暫定額)*65％-合同生效至已完成一審期間應扣減的有關24．5中的費用。

　　24．2．3甲方項目部所在單位的合同預算部門對乙方編報的工程結算已完成二審(以下簡稱已完成二審)，則從合同生效至已完成二審期間的累計撥付控制額應為：(甲方項目部所在單位二審審定額-甲供物資甲乙雙方對帳暫定額)×70％－合同生效至完成二審期間應扣減的有關24．5中的費用。

　　24．2．4甲方對二審后的工程結算已完成內部審計(以下簡稱已完成內部審計)，則從合同生效至已完成內部審計期間的累計撥付控制額應為：(工程結算審定額-甲供物資甲乙雙方對帳暫定額)×75％-合同生效至已完成內部審計期間應扣減的有關24．5中的費用。

　　24．2．5甲乙雙方已辦完竣工結算，則從合同生效至甲乙雙方已辦完財務結算期間的累計撥付控制額應為：(工程結算最終審定額-甲供物資甲乙雙方對帳確定額)-合同生效至已辦完財務結算期間應扣減的有關24．5中的費用-按26．5計算的保修金。

　　24．2．6乙方保修期已滿，則從合同生效至保修期滿的累計撥付控制額為：(工程結算最終審定額-甲供物資甲乙雙方對帳確定額)-合同生效至已辦完財務結算期間應扣減的有關24．5中的費用-保修期間應扣減有關26．4．3的費用。

　　24．3以風險共擔為原則，乙方承諾以下事項：

　　24．3．1因甲方承建本建設項目時，對業(yè)主已墊資，故乙方同意按墊資額的比例分攤，分攤比例為_________％，分攤金額為_________元，于本合同簽訂生效后7天內交付完畢。

　　24．3．2在甲方未同業(yè)主辦清建設項目最終竣工結算之前，甲方可以不最終審定乙方的工程結算。

　　24．3．3甲乙雙方雖然已辦完工程結算或財務結算或已結清工程價款，但是，對建設項目外部審計中，審減與乙方工程范圍及工程費用有關的審減費用，仍需再相應調減乙方的工程結算和財務結算，并由乙方向甲方退還審計所審減的相應費用。

　　24．3．4甲乙雙方雖然已辦完工程結算或財務結算或保修金結算，但當期甲方對乙方的已付款占應付款的比例已不低于甲方對業(yè)主已收款占應收款的比例情況下，甲方可不受24．2及24．4約束而停止撥付工程款。

　　24．3．5若因業(yè)主拖欠甲方工程款，在甲方催要無果、面臨形成呆帳、死帳情況下，經甲方申請仲裁或起訴后仍無法回收工程款的，甲方僅按其已收款占應收款的比例，等比例結算乙方工程款，乙方自愿承擔與甲方相同的損失率所對應的損失費用。

　　24．3．6業(yè)主以其實物折抵甲方工程款時，乙方應無條件的接受業(yè)主折抵給甲方的實物并以業(yè)主折抵原價加運雜費計算，作為甲方支付的工程款。

　　24．4付款程序

　　24．4．1乙方工程開工至施工的全部工程完工認定：

　　a、乙方于每月21日向甲方編報月度(上月21日至本月20日)(完工認定的于次月21日編報)未竣工結算項目勞務施工作業(yè)層工程款撥付申請表一式一份(表式見本合同附件二．1)并附該期形象進度造價計算書一式四份。

　　b、形象進度造價計算書編制要求：按專業(yè)按分部分項工程編列，分部工程中僅計入其中的已完分項工程，其中的未完分項工程只有在其完工后，才能在相應的報告期(月)列入形象進度造價計算書。對于沒有任何已完分項工程的月份，乙方應在未竣工結算項目勞務施工作業(yè)層工程款撥付申請表上填寫本月無字樣而報送甲方。

　　c、乙方未按時向甲方報送未竣工結算項目勞務施工作業(yè)層工程款撥付申請表及形象進度造價計算書的，甲方對乙方按推遲每天以300元累計罰款。編報準確度低于90％的.，每次按每相差1％以100元累計罰款。d、每期付款申請均應在項目部審簽后報項目部所在單位有關部門審核和有關領導審批后生效。該階段每期完成期限均自乙方已向甲方項目部編報形象進度造價計算書和未竣工結算項目勞務施工作業(yè)層工程款撥付申請表后21天內完成。

　　24．4．2乙方分別于工程結算經甲方一審、二審、審計完成后14天內向甲方項目部編報未竣工結算項目勞務施工作業(yè)層工程款撥付申請表一式一份。甲方項目部審簽后報其所在單位有關部門審核及有關領導審批后生效。該類工作自乙方已向甲方項目部編報未竣工結算項目勞務施工作業(yè)層工程款撥付申請表后21天內完成。

　　24．4．3按23．5確定乙方的最終結算值后28天內，甲方對乙方依據最終結算值和24．5、26．5辦理竣工結算。在甲乙雙方已辦完竣工結算后14天內，乙方向甲方項目部所在單位財務部門填報已竣工結算項目勞務施工作業(yè)層尾款撥付申請表(表式見本合同附件二．2)，由甲方項目部所在單位有關部門審核及有關領導審批后生效，該項工作自乙方已向甲方項目部所在單位財務部門編報已竣工結算項目勞務施工作業(yè)層工程款撥付申請表后21天內完成。

　　32．2乙方不得串通任何單位或任何自然人以乙方名義掛靠承接本合同工程，乙方不得將本合同工程再行分包或轉包，一經發(fā)現(xiàn)有分包或轉包或掛靠時，甲方有權終止合同并按不少于合同金額的5％處罰乙方且由此而造成的甲方及其他有關各方的一切經濟損失和各級罰款均亦由乙方承擔。(另計)

　　32．3施工中，甲方向乙方發(fā)出停工整改通知單已達兩次且乙方整改不認真、效果不佳者，則甲方有權重新選擇施工隊伍，由此造成的甲方、乙方及其他有關方的一切經濟損失均由乙方承擔。

　　32．4乙方必須加強其施工現(xiàn)場的治安保衛(wèi)工作，認真審查其使用人員的身份及表現(xiàn)，嚴禁使用有劣跡的不法人員和負案在逃的逃犯。乙方必須成立治安保衛(wèi)組織并將所屬人員的花名冊及身份證復印件報送甲方項目部備案。乙方必須杜絕刑事案件和違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。因乙方發(fā)生刑事案件、違法違紀行為的，均由乙方承擔全部責任和甲方、乙方及其他有關方的一切經濟損失及各級罰款。

　　32．5乙方必須加強其現(xiàn)場計劃生育管理工作，不得容留無準生證的孕婦和無戶口所在地流動人口計劃生育證明、拒絕計劃生育登記、不服從各級計劃生育管理等各類人員；必須確保計劃生育率、晚育率、節(jié)育率、育齡婦女孕情掌握率指標均達到100％，凡乙方違反以上約定的，均由乙方承擔全部責任和雙方的一切經濟損失及各級罰款。

　　32．6本合同一式八份，甲方執(zhí)五份、乙方執(zhí)三份，自雙方簽字蓋章之日起生效。工程交付建設單位且甲乙雙方辦清竣工結算(財務凈結值結算)后除保修條款外其它條款即告終止，保修期滿結算保修款后有關保修條款亦自行失效。

　　32．7本合同附件是合同的組成部分。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________

　　電話：_________電話：_________

　　傳真：_________傳真：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同9

　　甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱:

　　地 點: 。

　　二、承包方式

　　三、工程承包內容

　　四、合同價款

　　五、 付款方式

　　六、總工期要求 個工作日。

　　七、甲方責任

　　1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。 2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

　　八、乙方責任

　　1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。

　　建筑工程申請認證! 財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流

　　2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。

　　九、工程質量、安全及保修

　　1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

　　3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

　　十、爭議及解決辦法

　　未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議:

　　第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方: 乙方:

　　年 月 日

建筑工程施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在 建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約 平方米，二層約 平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗，經雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產的一切用具等。

　　二、承建項目 乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈

　　三、承包價格 每平方米人民幣大寫： 元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式 合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成

　　第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成

　　第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%為質量保證金，完工________年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任 甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求 乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全 勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

　　八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在________年____月____日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修 因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任

　　十、其它 其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

建筑工程施工合同11

　　項目名稱： 合同編號：

　　建筑工程施工管理合同

　　甲方： （以下簡稱甲方）

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等及誠信原則下就工程承建達成本協(xié)議，具體條款如下：

　　1、工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點： 項目內；

　　1.3工程結構：框剪、部分磚混結構；

　　1.4建設規(guī)模：總建筑面積約萬m2；

　　2、工程范圍： 項目約 萬m2除專業(yè)分包外的全部土建工程。

　　3、施工人、施工面積限制及確定施工人的方式

　　3.1乙方在此工程范圍內，可以組織自行施工，甲方也可以優(yōu)選其他施工單位經乙方審查同意后施工。

　　3.2乙方自行組織施工的面積不得超過項目總面的30%，其他應由甲方優(yōu)選的施工單位施工。

　　3.3無論是乙方自行施工還是甲方優(yōu)選的施工單位施工，均應通過招標程序確認。

　　4、工程承包方式：約定總面積內按不同樓棟確定為雙包或單包。

　　5、工程管理

　　5.1 約定總面積內無論是雙包還是單包工程，其按照國家有關建筑規(guī)范包括但不限于安全管理責任和質量管理責任均由乙方負責；

　　5.2 約定總面積內無論是雙包還是單包工程，其包括但不限于民工工資在內的所有工資、保險和國家規(guī)定的福利，亦概由乙方負責。

　　5.3甲方向乙方推薦且經乙方審查同意進場施工的單位，因工程需要與第三方交易發(fā)生的欠款糾紛及該施工單位就工程量和工程款結算差異發(fā)生的糾紛，由甲方負責解決并承擔相應經濟責任。

　　5.4乙方負責組建派住甲方施工現(xiàn)場包括但不限于項目經理、各工種技術負責人、工程師、安全員、質量員、施工員等管理團隊，對業(yè)主的建設項目嚴格按照國家和國家有相部門的建筑施工管理規(guī)范要求進行嚴格管理。對項目施工單位行使監(jiān)督、檢查、處罰權。

　　5.5甲方委派相應工程技術人員進駐項目施工現(xiàn)場，負責處理因水、電、汽和自然因素引起的停工簽證、工程量增減簽單以及相關工程文件的簽字確認和簽收；即時匯同監(jiān)理公司和乙方對隱避工程和分項工程進行驗收。

　　6、工程價款和工程管理費

　　6.1工程價款

　　約定建筑面積內的土建工程，其工程價款由雙方簽訂《建設工程承包合同》及相關《補充協(xié)議》另行約定。

　　6.2工程管理費

　　甲方向乙方推薦且經乙方審查同意的施工單位，甲方按該施工單位實際施工面積向乙方支付工程管理費10元/m2，其中包含乙方公司建筑資質維護費5元/m2,乙方工程管理人員工資、保險和其他福利費5元/m2。

　　7、雙方權利義務

　　7.1甲方權利義務

　　7.1.1甲方有權對乙方的工程施工質量、施工進度和施工管理進行監(jiān)督、檢查。甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工管理中存在嚴重安全隱患、管理混亂時，甲方有權建議監(jiān)理公司對乙方下達限期整頓的指令；

　　7.1.2乙方的施工質量、施工進度嚴重影響甲方項目計劃的實現(xiàn)時，甲方有權另選施工單位進場趕工，所發(fā)生一切包括但不限于工程直接費、間接費等在乙包承包工程款中扣除。

　　7.1.3 甲方必須按約定按時，按額向乙方支付工程款。

　　7.1.4 其他權利、義務在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定。

　　7.2 乙方權利義務

　　7.2.1 乙方有權要求甲方按照約定完成提供施工圖紙和其他技術資料、組織圖紙會審、進行技術交底，安排工程“二通”等工作，為乙方提供必要施工條件 ；

　　7.2.2 乙方有權要求甲方按照約定按時、按額支付工程款；

　　7.2.3 乙方必須依照建筑工程管理規(guī)范按時、按質完成工程承包任務，向甲方提交優(yōu)質的建設工程產品；

　　7.2.4其他權利、義務在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定。

　　8 工程款及工程管理費的支付

　　8.1 工程款的結算與支付，在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定；

　　8.2 甲方應向乙方支付的工程管理費，甲方按雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》面積按本協(xié)議6.2條約定分兩次支付，即與雙方另行簽訂相對應的《建筑工程承包合同》簽訂后，七個工作日內，甲方向乙方支付50%工程管理費，另50%工程管理費在承包工程竣工驗收合格并提交所有資料后一月內付清。

　　9、工程總工期要求和施工組織要求

　　9.1本工程總工期為個月，工期從甲方書面通知開工之日起算。

　　9.2施工中遇有停水、停電，在3日以內由乙方自行調劑安排其它施工工作，不得作為辦理任何簽證和工期順延的依據。

　　9.3如遇不可抗力原因，影響工期連續(xù)不超過3天的，甲方不予簽證。同時甲方不簽累積工期；對影響工期連續(xù)超過3天的，以甲方簽證認定后的時間，為順延工期的依據，其余任何條件不得作為順延工期的依據；對因不可抗力給雙方造成的損失由各自承擔。

　　10、工程施工管理、質量

　　10.1工程施工

　　10.1.1乙方須嚴格按照國家頒布的現(xiàn)行的建筑工程施工規(guī)范、建筑工程施工驗收規(guī)范、施工圖、圖紙會審紀要、技術通知單、施工組織設計（應在開工前提交甲方及甲方委托的監(jiān)理公司審定）組織進行施工。為了保證施工工期和質量，乙方承諾派出高素質的項目管理和工程技術人員承擔此項工程施工任務，應甲方要求，共建立 個工程項目部，各項目部的項目經理及工程師見附件〈一〉，負責承建相應的項目工程；各工程項目部的項目經理全權負責承建工程的結算工作，具體價格詳見甲方、乙方與各工程項目部簽訂的《建筑工程承包合同》。

　　10.1.2工程施工中必須隨時接受有關行業(yè)主管部門、甲方及甲方委托的監(jiān)理方的檢查。凡工程質量不符合現(xiàn)行施工規(guī)范、驗收規(guī)范要求的，乙方認可的項目部須無條件地返工，并重新施工直到達到要求為止，且由此而產生的一切費用由乙方認可的項目部自行承擔。乙方認可的項目部拒不返工的，且工程質量存在嚴重問題的，甲方有權單方面解除與乙方認可的項目部的合同；對質量問題不嚴重的，甲方可聘請其他施工企業(yè)進行返工，所發(fā)生的費用甲方有權按實際發(fā)生費用的2到5倍在乙方的工程結算款中扣除。

　　乙方認可的項目部因違反本條規(guī)定而返工的，除依前款規(guī)定處理外，還須承擔由此給甲方造成的各種經濟損失（包括但不限于甲方商品房買受人索賠造成的經濟損失）。

　　10.1.3隱蔽工程管理

　　10.1.3.1隱蔽工程在隱蔽前，乙方須首先進行自檢自驗合格后，提前24小時以書面形式通知甲方驗收，甲方接到通知后24小時內組織設計、質檢、

　　監(jiān)理等部門進行驗收，經驗收合格并簽字蓋章后，方可進行工程隱蔽和進入下道工序施工。

　　10.1.3.2凡未經甲方組織相關單位驗收乙方自行隱蔽的，甲方有權要求乙方停工，并拆除違約施工的部位，經甲方和有關方面人員驗收，認為合格后方可重新進行隱蔽，如不合格乙方須及時返工直至驗收合格，其停工、拆除、返工所造成的損失和所發(fā)生的一切費用均由乙方自行承擔。

　　10.1.3.3如甲方超過24小時內未及時組織驗收，乙方可進行自檢隱蔽，甲方需要再檢驗時，乙方應當配合組織開挖、鑿除等工作，如發(fā)現(xiàn)問題乙方必須進行返工，發(fā)生的檢驗費、返工費全部由乙方承擔；如未發(fā)現(xiàn)問題所發(fā)生的一切組織開挖檢驗費用全部由甲方承擔。

　　10.1.4乙方在施工中所有需要備案的資料，應及時向甲方提供（包括自檢資料）。

　　10.1.5本工程的質量保修必須按國務院279號《建筑工程質量管理條例》

　　第六章規(guī)定執(zhí)行；乙方或認可的項目部須于簽訂本合同時與甲方簽訂“質量保修書”并作為本合同附件（二）。

　　10.1.6為了加強在施工中的各項管理，雙方需各自委派工地代表進駐工地負責處理、協(xié)調日常工程管理工作，甲方委派 同志為工地代表，乙方委派 同志為工地代表。如任意一方變更現(xiàn)場代表，必須以書面形式通知對方。

　　10.2工程質量標準：合格。質量標準的評定以國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。

　　11、工程設計變更管理

　　11.1施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知，并提供相應的變更圖紙和說明。乙方按照甲方發(fā)出的變更通知及有關要求進行施工。

　　11.2施工中乙方或認可的項目部不得對原工程設計進行變更。因乙方或認可的項目部擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方或認可的項目部承擔，延誤的工期不予順延。

　　11.3乙方在施工中提出的合理化建議涉及到設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經甲方同意。未經同意擅自更改或換用時，乙方或認可的項目部承擔由此發(fā)生的費用，并賠償甲方的有關損失，延誤的工期不予順延。

　　11.4甲方同意采用乙方合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，甲方和乙方另行約定分擔或分享。

　　12、安全生產與文明施工

　　12.1施工安全

　　12.1.1乙方應嚴格按照國家頒布的“建筑施工安全規(guī)程、規(guī)范”進行組織施工，建立健全安全防護措施體系；接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查與處罰。

　　12.1.2凡因乙方認可的項目部原因在施工中發(fā)生的人員傷亡、質量或機械安全事故，其責任和由此產生的一切經濟損失和法律責任均由乙方認可的項目部自行承擔。

　　12.2文明施工

　　12.2.1乙方認可的項目部應遵守市政、環(huán)保和甲方等有關部門制定的規(guī)定和規(guī)章制度，做好工程施工中污、噪、塵的處置、管理，做到文明施工，如施工中違反有關部門規(guī)定造成后果，其責任及由此產生的一切經濟損失、費用均由乙方或認可的項目部承擔。

　　12.2.2乙方應具備安全生產條件和建立各項保險措施，不得拖欠工人工資及其他報酬，如有違反，甲方有權在應付給乙方的工程款中扣付。

　　13、甲方的權利和義務

　　13.1甲方向乙方提供施工圖套，協(xié)調在施工中與各單位的配合工作，監(jiān)督乙方在施工過程中的工程質量和安全等方面的管理工作。

　　13.2組織工程圖紙會審、設計交底，及時向乙方提交技術變更資料文件。 13.3安排工程的“二通”工作（電通至小區(qū)范圍各棟內，其他各施工界面由乙方自行連接；路通，即小區(qū)周邊道路通暢，場地內臨時施工道路由乙方自己鋪設，且費用理；施工用水由乙方在施工現(xiàn)場打鋼管井取水，費用自理），協(xié)調周邊地界關系。

　　13.4甲方按照國家有關規(guī)定，按時繳納各種稅費。

　　14、乙方的權利和義務

　　14.1未經甲方書面同意，不得轉包、分包所承包的工程。

　　14.2施工范圍內的圍擋、拆除，均由乙方自行承擔。

　　14.3乙方在簽訂本合同后十五日內向甲方及監(jiān)理方提供經甲方批準后的施工組織設計和周、月、季進度報表（包括詳細施工進度表，施工現(xiàn)場平面圖，施工組織架構表等）一式叁份，且每月26日須向甲方工程部負責人報送當月、累計工程形象進度及工程數(shù)量、價值。

　　14.4乙方應指定工程總負責人對施工現(xiàn)場進行有效的組織管理，協(xié)調好各分包單位的關系，保證工程按期完成。乙方必須按施工圖和合同中約定的內容和條款組織施工，在施工中的各項變更和通知以甲方書面通知為準，所有變更和通知必須按甲方制定的程序和本合同的約定逐級上報簽字后經甲方總負責人簽字并加蓋甲方公章為有效，未加蓋公章無效；乙方不得在施工中擅自與設計部門變更圖紙和增加項目，如乙方擅自變更圖紙和增加項目的，甲方不予認可，且由此給甲方造成的損失由乙方賠償。

建筑工程施工合同12

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： 身份證號碼： (以下簡稱乙方)

　　甲方現(xiàn)將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據甲乙雙方多次共同協(xié)商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執(zhí)行。

　　第一條：工程概況：

　　1 工程名稱：武勝香江豪庭

　　2 工程地點：武勝縣城祥升大道。

　　第二條：承包范圍：

　　發(fā)包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車庫 工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內容。

　　第三條：工期：

　　(一)開工日期： 年 月 日(根據甲方的工期要求)。

　　(二)竣工日期： 年 月 日(根據甲方的工期要求)。

　　第四條：工程價款：

　　1分部分項工程單價如下：

　　(1)獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖200元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。

　　(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容：

　　(1)人工開挖場內土方及建筑垃圾。

　　(2)人工開鑿場內石方并滿足現(xiàn)行有關規(guī)范要求。

　　(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。

　　(4)場內排水工作。

　　(5)施工用腳手架的搭拆。

　　(6)完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。

　　(7)完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。

　　(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應做的工作

　　3、零星簽證計時工60.00元/工日。

　　4、室內取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。

　　5、算工程量。

　　第五條：施工技術要求：

　　(一)、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。

　　(二)、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規(guī)范嚴格施工。

　　(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。

　　第六條：雙方責任及工作：

　　(二)、甲方工作：

　　1、為施工協(xié)調有關工作關系。

　　2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行質量監(jiān)督檢查。

　　(二)、乙方工作：

　　1、嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質量安全的要求，服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工。

　　2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規(guī)程進行施工作業(yè)，做好自檢工作。

　　3、組織工人文明施工，加強施工現(xiàn)場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。

　　第七條：工程質量驗收

　　1、嚴格按照國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行驗收。

　　2、因乙方造成的質量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。

　　第八條：人工費支付

　　本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。

　　第九條：安全責任：

　　在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。

　　第十條：其他約定：

　　1、合同期內乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。

　　2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。

　　3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。

　　4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。

　　5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。

　　6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20xx元以上。

　　第十一條 其它：

　　1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執(zhí)行。

　　2、未盡事宜，由雙方協(xié)商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。

　　3、本合同一式叁份，甲方執(zhí)倆份，乙方執(zhí)壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑工程施工合同13

　　發(fā)包人（全稱）：_______________________

　　承包人（全稱）：_______________________

　　為保證_______________________（工程名稱）在合理使用期限內正常使用，發(fā)包人承包人根據《中華人民共和國建筑法）、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經協(xié)商一致簽訂工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質量保修責任。

　　一、工程質量保修范圍和內容

　　根據本工程修繕和裝修的項目，雙方約定具體質量保修范圍及內容如下：_______________

　　二、質量保修期

　　質量保修期從工程實際竣工驗收合格之日算起，分單項竣工驗收助工程，按單項工程分別計算質量保修期。

　　雙方根據《建設工程質量管理條例）及有關規(guī)定，結合本修繕及裝修工程約定質量保修期如下：

　　1、土建結構修繕工程為：________年；

　　2、房屋防水修繕工程為：________年；

　　3、裝修工程為：________年；

　　4、電氣管線、上下水管線修繕工程為：________年；

　　5、供熱及供冷為：________個采暖期及供冷期；

　　6、室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為：________年；

　　7、其他約定：________________________________________

　　三、質量保修責任

　　1、承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任，但不負責原房屋建筑的保修責任。

　　2、屬于保修范圍和內容的項目，承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理。

　　3、發(fā)生緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水等），承包人接到事故通知后，應立即到達事故現(xiàn)場檢修。

　　4、對涉及結構安全的質量問題，應當參照《房屋建筑工程質量保修辦法》及其他有關規(guī)定，立即向有關主管部門報告，采取安全防范措施；由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

　　5、質量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。

　　四、保修費用

　　保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

　　五、其他

　　雙方約定的其他工程質量保修事項：______________________

　　本工程質量保修書作為施工合同附件，由施工合同發(fā)包人承包人在竣工驗收前雙方共同簽署，其有效期限至保修期滿。

　　發(fā)包人：（公章）___________承包人：（公章）___________

　　法定代表人：（簽字）_______法定代表人：（簽字）_______

　　委托代理人：（簽字）_______委托代理人：（簽字）_______

　　_________年______月______日__________年_______月____日

建筑工程施工合同14

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程施工范圍及技術要求：詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：本工程預算價為萬元

　　元整)(詳見工程預算書)。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、結算方式：本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執(zhí)行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期

　　工期總日歷天數(shù)為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數(shù)量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現(xiàn)場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。

　　2、乙方必須協(xié)調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　6、

　　十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件：施工圖紙及工程預算書

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

　　簽訂日期： 年 月 日

建筑工程施工合同15

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　經甲乙雙方友好協(xié)商，乙方承包修建甲方_________改造___附屬工程的有關事宜，達成以下合同：

　　一、 工作內容

　　宣傳欄、教學樓內墻刮瓷粉, 刷乳膠漆, 外墻刮膩子粉, 刷外墻涂料, 挖排水溝土方, 現(xiàn)澆混凝土散水排水溝, 花池等各項工作內容，并滿足規(guī)范和甲方要求。

　　二、 工程價款與支付方式

　　1. 工程價款：宣傳欄單價_________元。辦公區(qū)域改造單價____元。合計_____元。

　　2. 該建筑工程為包工包料承包方式，機械設備、水泥、砂、磚、工具、水、電、保險費、雜費等一切費用均由乙方自己負責。

　　3. 工程結算以財政局評審中心評審價，工程款由乙方墊資,竣工驗收合格, 甲方一次性付清乙方工程款.

　　三、 材料與施工組織

　　1. 磚、砂、水泥等材料由乙方自行采購運至施工地點。

　　2. 機械設備、工具、人員：乙方自行組織機械設備、工具和施工人員，并保證滿足甲方的工程進度要求。

　　3. 組織協(xié)調：乙方積極組織協(xié)調所需材料、車輛、人員和與項目部管理人員的配合。

　　四、 甲乙雙方義務與權利

　　1. 甲方負責現(xiàn)場指導、協(xié)調。

　　2. 甲方監(jiān)督乙方工程質量、安全、進度，乙方服務甲方的管理。

　　3. 工程質量：乙方嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

　　4. 乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任內，乙方不進行缺陷修復，甲方從工程款中扣除。

　　5. 工程安全：乙方自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。

　　6. 工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。

　　7. 治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。

　　8. 凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。

　　五、 其它

　　1. 本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

　　2. 本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。

　　3. 合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

【建筑工程施工合同】相關文章：

建筑工程施工合同11-16

建筑工程施工合同10-21

建筑裝飾工程施工合同10-27

建筑裝飾工程施工合同11-15

建筑裝飾工程施工合同04-21

建筑裝飾工程施工合同12-09

建筑工程施工合同10-19

建筑工程施工合同范文09-15

建筑工程施工合同的范文04-02

建筑工程施工勞務合同11-30