有關(guān)裝修合同(精選15篇)
在人們?cè)絹碓较嘈欧傻纳鐣?huì)中,合同的使用頻率呈上升趨勢(shì),簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?以下是小編為大家整理的有關(guān)裝修合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
有關(guān)裝修合同1
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同,以資守信。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程量: 以合同預(yù)算表為準(zhǔn),發(fā)生工程量變更的以實(shí)際工程量為準(zhǔn)。
4、承包方式按以下第 項(xiàng)執(zhí)行
。1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工
第二條 工期
1、開工日期: 年 月 日
2、竣工日期: 年 月 日
3、工程總用工時(shí)間: 天(工期順延的時(shí)間未計(jì)入)
第三條 工程價(jià)款
本工程總造價(jià)為:(大寫) (人民幣)
。ぃ 元
注:此價(jià)款為工程結(jié)算依據(jù),最終要按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算
第四條 工程質(zhì)量
本工程質(zhì)量按以下第 執(zhí)行
。1)國家標(biāo)準(zhǔn) (2)地方標(biāo)準(zhǔn) (3)行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)(4)甲方特殊標(biāo)準(zhǔn)
第五條 圖紙
1、經(jīng)雙方協(xié)商一致決定,采用以下第 項(xiàng)執(zhí)行
。1)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)用為(大寫): 元,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)用不包含在工程總價(jià)款內(nèi);
。2)甲方自行提供施工圖紙
2、圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底時(shí)間:
3、施工圖紙一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。甲方提供圖紙的,應(yīng)在開工前 天將圖紙交給乙方。
第六條 合同組成文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
5、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 工程變更
1、工程設(shè)計(jì)變更
施工中發(fā)包人需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更,應(yīng)提前3天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時(shí),發(fā)包人應(yīng)報(bào)規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準(zhǔn),并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。承包人發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求,進(jìn)行下列需要的變更:
(1)更改工程有關(guān)部分的標(biāo)高、基線、位置和尺寸;
(2)增減合同中約定的工程量;
(3)改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序;
(4)其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。
因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承包人損失由發(fā)包人承坦,延誤的工期相應(yīng)順延。
施工中承包人無正當(dāng)理由不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因承包人擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致發(fā)包人的直接損失,由承包人承擔(dān),延誤的工期不予順延。
承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料、設(shè)備的換用,須經(jīng)發(fā)包人同意提出復(fù)工要求,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在48小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。發(fā)包人未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見,或收到承包人復(fù)工要求后48小時(shí)內(nèi)未予答復(fù),承包人可自行復(fù)工。因發(fā)包人原因造成停工的,由發(fā)包人承擔(dān)所發(fā)生的追加合同價(jià)款,賠償承包人由此造成的損失,相應(yīng)順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用,工期不予順延。
3、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)發(fā)包人未能按合同的約定提供圖紙及開工條件;
(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款,致使施工不能正常進(jìn)行;
(3)甲方未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進(jìn)行;
(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加;
(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí);
(6)不可抗力;
(7)另行約定或工程師同意工期順延的其他情況。
4、工程竣工
。1)承包人必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
。2)因承包人原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
。3)施工中發(fā)包人如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議,作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包人為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、發(fā)包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價(jià)款等內(nèi)容。
第十一條 關(guān)于質(zhì)量和中間驗(yàn)收的約定
1、工程質(zhì)量
。1)工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
。2)雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
2、檢查和返工
。1)承包人應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
(2)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)要求承包人拆除和重新施工,承包人應(yīng)按甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的要求拆除和重新施工,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因承包人原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn),由承包人承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,工期不予順延。
(3)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工正常進(jìn)行,檢查檢驗(yàn)不合格時(shí),影響正常施工的費(fèi)用由承包人承擔(dān)。除此之外影響正常施工的追加合同價(jià)款由發(fā)包人承擔(dān),相應(yīng)順延工期。
。4)因發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人指令失誤或其他非承包人原因發(fā)生的追加合同價(jià)款,由發(fā)包人承擔(dān)。
3、隱蔽工程和中間驗(yàn)收
。1)工程具備隱蔽條件或達(dá)到專用條款約定的中間驗(yàn)收部位,承包人進(jìn)行自檢,并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48小時(shí)以書面書式通知發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄,驗(yàn)收合格,發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收記錄上簽字后,承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格,承包人在發(fā)包人限定的時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。
(2)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不能按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,應(yīng)在驗(yàn)收前24小時(shí)以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時(shí)。發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人未能按以上時(shí)間提出延期要求,不進(jìn)行驗(yàn)收,承包人可自行組織驗(yàn)收,發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
。3)經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收,工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙等要求,驗(yàn)收24小時(shí)后,發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人不在驗(yàn)收記錄上簽字,視為發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人已經(jīng)認(rèn)可驗(yàn)收記錄,承包人可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
4、重新檢驗(yàn)
無論發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行驗(yàn)收,當(dāng)其要求對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗(yàn)時(shí),承包人應(yīng)按要求進(jìn)行剝離或開孔,并在檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格,發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款,賠償發(fā)包人損失,并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格,承包人承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用,工期不予順延。
5、發(fā)包方指定的現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人為: ,身份證號(hào)碼為: 。發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)視為發(fā)包方的確認(rèn)。
第十二條 關(guān)于安全施工的約定
1、安全施工與檢查
。1)承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由承包人承擔(dān)。
。2)發(fā)包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿,由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
2、安全防護(hù)
。1)承包人在動(dòng)力設(shè)備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時(shí),施工開始前應(yīng)向甲方提出安全防護(hù)措施,經(jīng)甲方后實(shí)施,防護(hù)措施費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
。2)實(shí)施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí),承包人應(yīng)在施工前14天以書面形式通知發(fā)包人,并提出相應(yīng)的安全防護(hù)措施,經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可后實(shí)施,由發(fā)包方承擔(dān)安全防護(hù)措施費(fèi)用。
第十三條 關(guān)于竣工驗(yàn)收和結(jié)算
1、竣工驗(yàn)收
(1)工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到乙方驗(yàn)收通知后 日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收交移手續(xù)。
。2)工程未經(jīng)驗(yàn)收合格時(shí),甲方不得有任何的使用行為,否則視為甲方對(duì)該工程已經(jīng)驗(yàn)收合格。保修期自甲方實(shí)際使用之日起計(jì)算。
2、結(jié)算
工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)將有關(guān)資料移交給甲方,雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議的,視為認(rèn)可結(jié)算資料,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字確認(rèn),若甲方在收到資料后既提不出書面異議又拒絕在結(jié)算單上簽字的,視為結(jié)算單已經(jīng)得到了甲方的簽字確認(rèn)。
第十四條 關(guān)于工程價(jià)款支付的約定
1、雙方同意工程價(jià)款按下列方式進(jìn)行確定:
。1)固定價(jià)格:本工程總價(jià)款為(大寫): ;
(2)其他方式:
。
2、雙方同意按下表執(zhí)行工程款的支付:
支付次數(shù)
支付金額
支付時(shí)間
第一次: %
元
大寫:
第二次: %
元
大寫:
第三次: %
元
大寫:
第四次: %
元
大寫:
工程驗(yàn)收后 天內(nèi)付清。
3、特別費(fèi)用的約定:
。1)施工過程中,施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水、電費(fèi)用由甲方承擔(dān);
(2)施工過程中,因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或者管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付,如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,則罰款由甲方負(fù)責(zé);
(3)合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi),稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征收稅額向有關(guān)部門交納,已經(jīng)列明稅費(fèi)的,由乙方負(fù)責(zé)交納。
4、增加的工程項(xiàng)目,經(jīng)雙方簽署增加協(xié)議確認(rèn)后,甲方應(yīng)就該增加工程項(xiàng)目支付預(yù)付款,預(yù)付款的金額為增加項(xiàng)目總造價(jià)的30%,另外的70%實(shí)行分期付款,甲方應(yīng)在每個(gè)月的前三天內(nèi)支付給乙方。如增加的工程項(xiàng)目造價(jià)大于人民幣壹萬元的,則甲方應(yīng)按上述比例支付給乙方。
第十五條 關(guān)于工程保修的約定
1、乙方承諾工程保修期為自竣工之日起 月內(nèi)。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布的對(duì)工程項(xiàng)目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、甲、乙雙方對(duì)保修的其他約定:
。
第十六條 違約責(zé)任
1、當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)發(fā)包人違約:
(1)發(fā)包人不按時(shí)支付工程預(yù)付款;
(2)發(fā)包人不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無法進(jìn)行;
(3)發(fā)包人無正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價(jià)款;
(4)發(fā)包人不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任,賠償因其違約給承包人造成的經(jīng)濟(jì)損失,順延延誤的工期。
2、發(fā)包方以上違約行為構(gòu)成了一般違約,應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任:未能按合同條款約定的時(shí)間內(nèi)支付預(yù)付款、工程款,發(fā)包方向承包方支付的違約金為: 元,合同繼續(xù)履行。發(fā)包方其他違約行為應(yīng)承擔(dān)的違約金為 元。
3、未能按合同條款約定的時(shí)間內(nèi)支付工程款并經(jīng)過承包方催告后仍沒有支付,并造成了承包方損失的,為發(fā)包方嚴(yán)重違約,承包方解除本合同的,發(fā)包方應(yīng)支付本合同暫定總價(jià)款百分之二十違約金。
4、當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)承包人違約:
(1)因承包人原因不能按照約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工;
(2)因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);
(3)承包人不履行合同義務(wù)或不按合同約定履行義務(wù)的其他情況。
5、承包方每拖延一天竣工,應(yīng)向發(fā)包人承擔(dān) 元/天的違約金;其他違約行為應(yīng)向發(fā)包人承擔(dān) 元的違約金。
6、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí),違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。簽訂本合同后,任何一方無正當(dāng)理由而擅自解除本合同的,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц侗竞贤瑫憾ǹ們r(jià)款百分之二十的違約金。
7、其他約定: 。
第十七條 爭(zhēng)議解決
1、發(fā)包人承包人在履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,雙方可以向工程所在地的人民法院起訴。
2、發(fā)生爭(zhēng)議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),保護(hù)好已完工程:
(1)單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;
(2)經(jīng)過協(xié)商停止施工,且為雙方接受;
(3)法院要求停止施工。
第十八條 不可抗力
1、不可抗力包括因戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi),以及專用條款約定的風(fēng)、雨、雪、洪、震等自然災(zāi)害。
2、乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失的擴(kuò)大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)就擴(kuò)大部分的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十九條 合同附件
1、工程施工項(xiàng)目確認(rèn)書
2、施工圖紙或工藝說明確認(rèn)書
3、項(xiàng)目變更單
4、分項(xiàng)工程,隱蔽工程驗(yàn)收單
5、承包人提供的材料明細(xì)表
6、發(fā)包人提供的材料明細(xì)表
7、工程驗(yàn)收單
8、工程結(jié)算單
9、工程保修單
10、發(fā)包方身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
11、承包方身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
第二十條 附則
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力
2、本合同的附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(簽章):
地址:
法定代表人或授權(quán)代表:
身份證號(hào):
簽約地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
乙方(簽章):
地址:
法定代表人或授權(quán)代表:
身份證號(hào)碼:
簽約地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
有關(guān)裝修合同2
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價(jià)格法》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2、裝飾施工地點(diǎn):__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號(hào)__樓___室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價(jià)款:¥____元,大寫(人民幣):_____
其中:
材料費(fèi):______,人工費(fèi):______
管理費(fèi):______,設(shè)計(jì)費(fèi):______
垃圾清運(yùn)費(fèi):______,稅金(3.41%):____
其他費(fèi)用:______
經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管,乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi),費(fèi)率由雙方約定,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。
3、乙方對(duì)甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定:
1、本工程執(zhí)行db。
2、尺寸要求:井管外徑: cm ; 井出水口徑: cm。
3、材料選用:鋼化塑料管。
4、技術(shù)要求:保證枯水期正常用水,并出水量為30 m/小時(shí)。
四、工期要求
施工工期為日歷天數(shù)4天, 年 月 日前交工。
五、工程價(jià)款
工程價(jià)款為150元/每進(jìn)深米,總價(jià)款為人民幣7500元整(此款為50m進(jìn)深米費(fèi)用,如果井深增減,據(jù)實(shí)結(jié)算)。
以上總價(jià)款為甲方應(yīng)付給乙方的費(fèi)用,含工程材料費(fèi)、輔助材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)等全部費(fèi)用。此外,甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。
六、付款方式
乙方工程完工,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,甲方將工程款一次性以現(xiàn)金方式支付給乙方。
七、其它約定
1、施工過程中,乙方因違反操作規(guī)程等原因造成傷亡等事故,其責(zé)任由乙方自負(fù)。
2、甲方為乙方施工提供方便,打井用電由甲方提供。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關(guān)裝修合同3
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
工程項(xiàng)目:_________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程地址:_________
2.居室規(guī)格:房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛(wèi),總計(jì):施工面積_________平方米。
(1)_________室,計(jì)_________平方米;
(2)_________廳,計(jì)_________平方米;
(3)_________廚房,計(jì)_________平方米;
(4)_________衛(wèi)生間,計(jì)_________平方米;
(5)_________陽臺(tái),計(jì)_________平方米;
(6)_________過道,計(jì)_________平方米;
(7)其他(注明部位)_________,計(jì)_________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:_________
5.工程總天數(shù):_________天
工程開工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
第二條 工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)_________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
(1)材料款_________元;
(2)人工費(fèi)_________元;
(3)設(shè)計(jì)費(fèi)_________元;
(4)施工清運(yùn)費(fèi)_________元;
(5)搬卸費(fèi)_________元;
(6)管理費(fèi)_________元;
(7)稅金_________元;
(8)其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_________元。
第三條 質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照上海市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:_________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
5.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條 材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條 付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半,甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
甲方付清工程價(jià)款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
有關(guān)裝修合同4
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________
委托處理人(姓名):_________
單位:_________
住所地址:_________
聯(lián)系電話:_________
BP機(jī)號(hào):_________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________
單位名稱:_________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):_________
注冊(cè)地址:_________
法定代表人:_________
委托代表人:_________
本工程設(shè)計(jì)人:_________
施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn):_________
1.2 工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二:家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限_________天;
開工日期_________天_________月_________日;
竣工日期_________天_________月_________日;
1.5 合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)_________元
金額大寫:_________
(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
1、甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙);
2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)_________元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第四條 甲方工作
4.1 開工前_________天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗(yàn)收。
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第六條 工程變更
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料供應(yīng)
7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
第八條 工期延誤
8.1 對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
8.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
8.4 因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程質(zhì)量按下列第_________項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
(1)《北京市家庭裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》
(2)其它規(guī)定:______施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由_________部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 工程驗(yàn)收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收: 1、___2、___3、__ 乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見附表八:工程驗(yàn)收單);
10.2 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單(見附表八:工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移手續(xù)(見附表九:工程結(jié)算單);
10.3 本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為壹年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
1、此合同簽訂地為:本市___家庭裝飾裝修市場(chǎng),工程款分兩次支付:第一次于開工前三日,甲方向乙方支付合同總金額的60%,即 __元;第二次于工程進(jìn)度過半,將剩余工程款的40%,即___元,由市場(chǎng)的有關(guān)管理部門負(fù)責(zé)代收。(注:此種工程款支付方式僅限于在市場(chǎng)內(nèi)簽訂的合同使用,合同需經(jīng)市場(chǎng)有關(guān)管理部門認(rèn)證)
2、合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款;
3、其它支付方式:____;
11.2 工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后___日后如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表九:工程結(jié)算單)并簽字,甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。
11.3 工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責(zé)任;
12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失;
12.2 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
12.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;
12.4 甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金___元;
12.5 由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延;
12.6 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金___元;
第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式;
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列第____種方式解決;
1、向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
2、向_________人民法院起訴。
第十四條 幾項(xiàng)具體規(guī)定;
14.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的___地點(diǎn),甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)__元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi));
14.2 施工期間,甲方將外屋門鑰匙___把,交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人___負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖 ___把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14.3 施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為: 上午___點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分; 下午___點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分。
第十五條 附則;
15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3 甲、乙雙方直拉簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15.4 凡在本市各家庭裝飾裝修市場(chǎng)內(nèi)簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)管理部門各執(zhí)一份。
15.5 合同履行完后自動(dòng)終止。
15.6 本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)(縣)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
第十六條 其它約定條款_________.
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):___法定代表人(簽字):_____
委托代理人(簽字):___委托代理人(簽字):_____
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
_______年____月____日______年____月____日
家庭裝飾裝修市場(chǎng)合同認(rèn)證意見(市場(chǎng)合同認(rèn)證章:)
委托代理人(簽字):______ 聯(lián)系電話:____
________年____月____日
工商行政管理機(jī)關(guān)簽證意見:_________
經(jīng)辦人:_________
_________年____月____日
有關(guān)裝修合同5
本合同雙方當(dāng)事人:
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方):
姓名 住所 承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方):
姓名 住所 根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、工程地點(diǎn)
2、工程承包方式:
3、工程期限天
開工日期年 月 日
竣工日期年 月 日
4、雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣(大寫) 元。
5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對(duì)方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的損失。
9、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的損失。
10、甲、乙雙方直接簽訂合同,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
11、本合同自甲、乙雙方簽字、手印后生效。
甲方(簽字、手印): 乙方(簽字、手。
年月日 年月日
有關(guān)裝修合同6
委托人(甲方):
住址:
設(shè)計(jì)人(乙方):
設(shè)計(jì)證書等級(jí):
住址:
甲方因____________________項(xiàng)目的裝飾裝修工程需要,特委托乙方進(jìn)行該設(shè)計(jì)工作,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本協(xié)議,供雙方遵照?qǐng)?zhí)行。
一、設(shè)計(jì)工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程范圍:
4、承包方式:
二、工程步驟
1、設(shè)計(jì)期限:
設(shè)計(jì)期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計(jì)算,乙方完成全套設(shè)計(jì)圖紙并交付給甲方時(shí)截止。因甲方變更設(shè)計(jì)要求或遲延答復(fù),其耽誤的時(shí)間應(yīng)從合同約定的設(shè)計(jì)期限中相應(yīng)扣除。
2、設(shè)計(jì)流程:
。1)甲、乙雙方簽訂本合同時(shí),同時(shí)支付設(shè)計(jì)款的______%,作為定金。乙方收到定金后______天內(nèi),向甲方提交裝修設(shè)計(jì)方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設(shè)計(jì)方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
。2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設(shè)計(jì)概念后,同時(shí)支付首期設(shè)計(jì)費(fèi)______元,乙方收到設(shè)計(jì)費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交較詳細(xì)裝修設(shè)計(jì)方案。
。3)甲方確認(rèn)立面方案、天花方案即支付第二期設(shè)計(jì)費(fèi)______元,乙方收到二期設(shè)計(jì)費(fèi)后______天內(nèi),向甲方提交詳細(xì)裝修施工圖及效果圖。
。4)甲方簽字確認(rèn)設(shè)計(jì)施工圖后即支付第三期設(shè)計(jì)費(fèi)______元,乙方向甲方提供全套正式設(shè)計(jì)施工圖紙。
。5)工地開工后,設(shè)計(jì)師配合施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并對(duì)業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)。
三、甲方職責(zé)
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
2、甲方應(yīng)將設(shè)計(jì)要求簡(jiǎn)明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對(duì)所提供資料作較大修改,造成乙方設(shè)計(jì)返工,除雙方需協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用。
四、乙方職責(zé)
1、乙方須按合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)圖紙。
2、乙方應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神,按照甲方的要求完成設(shè)計(jì),并不得對(duì)甲方的要求進(jìn)行較大修改,除非必要,應(yīng)與甲方協(xié)商。
3、若甲方未能按時(shí)支付設(shè)計(jì)費(fèi),乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。
風(fēng)險(xiǎn)提示:設(shè)計(jì)費(fèi)
合同當(dāng)事人在確定設(shè)計(jì)費(fèi)時(shí),應(yīng)遵循以下原則:
首先,設(shè)計(jì)合同或相關(guān)文件中雙方對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)率予以確認(rèn)的,應(yīng)尊重雙方當(dāng)事人的選擇。工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)統(tǒng)一定額并非強(qiáng)制性規(guī)范,而是發(fā)包人與設(shè)計(jì)人之間協(xié)商約;
其次,在不能證明設(shè)計(jì)合同或相關(guān)文件中雙方就設(shè)計(jì)費(fèi)率達(dá)成一致的情況下,可以根據(jù)《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》確定設(shè)計(jì)費(fèi),避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。
五、設(shè)計(jì)費(fèi)金額與支付
1、設(shè)計(jì)費(fèi)總額:人民幣_(tái)___________元。
2、支付時(shí)間:
風(fēng)險(xiǎn)提示:定金
定金兼有成約定金和解約定金的性質(zhì),如果當(dāng)事人雙方同意對(duì)定金額度進(jìn)行修改,該數(shù)額不能超過總設(shè)計(jì)費(fèi)的20%,超過20%的部分只能作為預(yù)付款,而不具有定金的效力。當(dāng)事人不完全履行合同時(shí),可按比例適用定金罰則。
在發(fā)包人或設(shè)計(jì)人履行部分合同義務(wù)后要求解除合同的,應(yīng)當(dāng)按照未履行部分所占約定內(nèi)容的比例,適用定金罰則。只不過在實(shí)踐中,當(dāng)事人往往沒有注意到這一點(diǎn),在仲裁或訴訟時(shí)也就未提出相應(yīng)的請(qǐng)求,造成自己的權(quán)利未得到全面保護(hù),如果您對(duì)這部分還有疑問,您也可以在簽合同之前咨詢專業(yè)的律師。
。1)雙方簽訂委托設(shè)計(jì)合同時(shí),甲方即應(yīng)向乙方支付定金,即人民幣_(tái)___________元;
(2)甲方支付第一期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元;
。3)甲方支付第二期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元;
。4)甲方支付第三期的設(shè)計(jì)費(fèi)即人民幣_(tái)___________元;
六、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決
1、甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計(jì)圖紙后,未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設(shè)計(jì)費(fèi),或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反合同約定。逾期一日,處以設(shè)計(jì)費(fèi)_______%的違約金。
風(fēng)險(xiǎn)提示:賠償金的確定
由當(dāng)事人協(xié)商確定賠償金金額,實(shí)踐中相當(dāng)一部分合同回避了關(guān)于賠償金的約定,或空白、或劃去、或直接刪去關(guān)于賠償金的規(guī)定。
如果發(fā)包人和設(shè)計(jì)人在合同中事先約定了損害賠償金的計(jì)算方法,應(yīng)當(dāng)按約定支付賠償金。賠償金的計(jì)算方法為實(shí)際損失的一定比例,值得注意的是,在約定的賠償金不過分高于實(shí)際損失時(shí),法律應(yīng)當(dāng)首先尊重當(dāng)事人雙方的意思自治,承認(rèn)雙方約定的正當(dāng)性。
若當(dāng)事人約定的賠償金遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際損失,基于公平原則,法律應(yīng)予以必要干涉。因此,當(dāng)事人在約定賠償金時(shí),應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)文件錯(cuò)誤給發(fā)包人造成的損失,慎重填寫賠償金金額。
2、合同生效后,任何一方無故要求提前終止或解除合同的,應(yīng)支付定金的雙倍賠償給無過錯(cuò)方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中,產(chǎn)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效,自雙方義務(wù)履行完畢后終止。合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份,交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商達(dá)成一致的,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
身份證號(hào):
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時(shí)間:________年_______月_______日
乙方:
負(fù)責(zé)人:
身份證號(hào):
聯(lián)系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時(shí)間:________年_______月_______日
有關(guān)裝修合同7
為加強(qiáng)裝修施工現(xiàn)場(chǎng)的消防安全管理,根據(jù)《中華人民共和國消防法》、《廣州市消防條例》和廣州市消防局對(duì)施工管理得有關(guān)規(guī)定及要求,本著“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針,制訂施工公司防火安全責(zé)任如下:
1.施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、防火工作、由乙方負(fù)責(zé)、甲方負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督安全防火措施的落實(shí)和執(zhí)行情況,甲、乙雙方共同接受政府公安防火部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。乙方應(yīng)確定一名施工負(fù)責(zé)人為現(xiàn)場(chǎng)安全、防火工作負(fù)責(zé)人、全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的安全、防火工作并將所有施工人員基本情況表交至保安部備案。
2.乙方應(yīng)在施工中制定消防應(yīng)急措施,確保施工安全。
3.施工現(xiàn)場(chǎng)有明顯防火宣傳標(biāo)志,乙方應(yīng)對(duì)職工安全、防火知識(shí)教育,上班作業(yè)應(yīng)佩戴出入證,防止治安、傷害事故的發(fā)生,并建立安全、防火安全檢查制度。
4.進(jìn)行電氣焊、油漆粉刷等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)應(yīng)有防火要求和措施,并對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行安全交底。
5.乙方應(yīng)制定使用電器設(shè)備,易燃易爆物品的防火安全措施。
6.使用易燃易爆材料、明火作業(yè),應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行,并要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行防火安全交底。
7.從事電器設(shè)備安裝和電、氣焊切割作業(yè)要有操作證,由施工隊(duì)負(fù)責(zé)人到保衛(wèi)辦理用火手續(xù),配備看火人員和滅火器,動(dòng)火前需清理附近易燃易爆物.
8.禁止將施工現(xiàn)場(chǎng)建筑物做倉庫使用或長(zhǎng)期存放超量易燃可燃材料,施工需要的易燃可燃材料,要根據(jù)工程計(jì)劃限量進(jìn)入,并有安全可靠的防火措施.
9.不準(zhǔn)在施工建筑物或庫房?jī)?nèi)調(diào)配油漆、稀料。
10.施工現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙。
11.施工現(xiàn)場(chǎng)及庫區(qū)、料場(chǎng)禁止使用碘鎢燈作為強(qiáng)熱光照明。
12.不準(zhǔn)在施工工地使用液化石油氣瓶、乙炔發(fā)生器作業(yè)。
13.施工保溫材料的存放的使用要有防火安全措施,禁止采用可燃保溫材料。
14、施工現(xiàn)場(chǎng),未經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)不得使用電熱器具,批準(zhǔn)使用的電熱器具枯符合電氣安裝規(guī)范。
15、施工材料、設(shè)備的存放、保管要符合防火安全要求。
16、易燃易爆物品,應(yīng)設(shè)專庫分類單獨(dú)存放保管,有良好的通風(fēng)條件,照明等電氣設(shè)備應(yīng)符合防火規(guī)定。
18、嚴(yán)禁在現(xiàn)場(chǎng)喝酒、、打架斗毆、無理取鬧和進(jìn)行其他違法犯罪活動(dòng)。
20施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有專職安全負(fù)責(zé)人,檢查監(jiān)督落實(shí)上述規(guī)定的執(zhí)行情況。
21、施工期間在施工工地如發(fā)生火災(zāi)和治安事故,均由乙方負(fù)責(zé)。
22搞好文明施工,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的垃圾要及時(shí)清理,尤其對(duì)一些易燃易爆雜物及時(shí)清掃,清除火災(zāi)隱藏患。
23、乙方要按消防要求在施工現(xiàn)場(chǎng)配備足夠量的滅火器,滅火器須自行配備進(jìn)行,并經(jīng)保衛(wèi)科檢查是否合格。
有關(guān)裝修合同8
甲方(發(fā)包人):_____法人執(zhí)照號(hào)碼:______
法定代表人:______ 地址:_________
委托代理人:_____ 身份證號(hào):_____聯(lián)系電話:____
乙方(承包人):____營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:______
法定代表人:_____地址:_________
委托代理人:____身份證號(hào):___聯(lián)系電話:___行業(yè)準(zhǔn)入證號(hào)碼:____
工程設(shè)計(jì)師:____身份證號(hào):_________
施工負(fù)責(zé)人:____身份證號(hào):_________
丙方:_____ 社團(tuán)登記證號(hào)碼:____地址:_____
法定代表人:____聯(lián)系電話:______
委托代理人:____身份證號(hào):______
合同簽訂地址:_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(建設(shè)部第110號(hào)令)及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程的特點(diǎn),三方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,就甲方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成以下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 施工地點(diǎn):_________。
1.2 工程裝飾裝修面積:_________。
1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準(zhǔn)):____。
1.4 施工內(nèi)容及做法(見附件1:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同施工項(xiàng)目確認(rèn)表》、附件2:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程內(nèi)容和做法一覽表》及附件3:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
1.5 工程承包方式,經(jīng)商定采取下列第___種方式: (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件4:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設(shè)備明細(xì)表》); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(發(fā)包人)提供其余部分材料(見附件4及附件5:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同發(fā)包人提供材料、設(shè)備明細(xì)表》); (3)乙方(承包人)包工、甲方(發(fā)包人)提供全部材料(見附件5)。
1.6 工程期限:
開工日期:____年____月____日; 竣工日期:___年____月___日。
1.7 工程款:本合同工程造價(jià)為人民幣_(tái)___元,金額大寫:____(見附件6:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程報(bào)價(jià)單》)。 若變更施工內(nèi)容或材料等,變更部份對(duì)應(yīng)的工程款按實(shí)際發(fā)生另計(jì)。
第二條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
2.1 本工程質(zhì)量執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB50096-1999《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》、GB50327-20xx《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》、 GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.2 裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行GB50325-20xx《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等相關(guān)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)。
2.3 其它約定標(biāo)準(zhǔn)(在"是"或"否"對(duì)應(yīng)的"□"中打"√"或填寫其它標(biāo)準(zhǔn)): (1)GB/T18883-20xx《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》□是□否執(zhí)行; (2)____。
第三條 丙方的責(zé)任
3.1 根據(jù)甲方的需要,負(fù)責(zé)組織不少于_________家具備資質(zhì)的裝飾裝修設(shè)計(jì)和施工單位為甲方進(jìn)行工程方案的設(shè)計(jì)與工程報(bào)價(jià),供甲方擇優(yōu)選擇;若甲方對(duì)以上丙方組織的設(shè)計(jì)和施工單位均不滿意時(shí),丙方有義務(wù)再次組織新的設(shè)計(jì)和施工單位與甲方接洽。在甲方與設(shè)計(jì)施工單位接洽過程中,丙方可向甲方提供中立的免費(fèi)咨詢服務(wù),以協(xié)助甲方挑選實(shí)用、符合甲方需求的設(shè)計(jì)和施工方案,并在可能的情況下,爭(zhēng)取設(shè)計(jì)施工單位的免費(fèi)設(shè)計(jì)。甲方亦可另尋設(shè)計(jì)單位或自帶設(shè)計(jì)方案。由甲方與設(shè)計(jì)單位簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托設(shè)計(jì)合同》,約定具體事宜。
3.2 根據(jù)甲方的需要,組織材料供應(yīng)商為甲方配售建筑裝飾材料,同時(shí)組織具備資質(zhì)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)以上材料進(jìn)行免費(fèi)驗(yàn)收,確保達(dá)到相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。甲方亦可自行選購材料,并選擇丙方組織的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行有償驗(yàn)收。 材料驗(yàn)收單位為___,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程材料委托驗(yàn)收合同》(合同編號(hào):___)。
3.3 根據(jù)甲方的需要,組織具備資質(zhì)的工程監(jiān)理單位有償為甲方作工程投資、質(zhì)量、進(jìn)度等方面的監(jiān)理和驗(yàn)收服務(wù)。由監(jiān)理單位與甲方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》,約定具體事宜。 工程監(jiān)理單位為____,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程委托監(jiān)理合同》(合同編號(hào):_____)。
3.4 根據(jù)甲方的需要,在本工程竣工后,組織具備資質(zhì)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行有償檢測(cè)驗(yàn)收,以確保達(dá)到GB50325-20xx《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》及其它約定標(biāo)準(zhǔn)的要求。丙方保證其所組織的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)收費(fèi)不高于市場(chǎng)平均價(jià)。由環(huán)境檢測(cè)驗(yàn)收單位與甲方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)委托合同》,約定具體事宜。 環(huán)境檢測(cè)單位為___,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)委托合同》,約定具體事宜。
環(huán)境檢測(cè)單位為_________,具體可參見《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)委托合同》(合同編號(hào):_________)。
3.5對(duì)檢測(cè)驗(yàn)收室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量不合格的項(xiàng)目,丙方應(yīng)督促乙方進(jìn)行治理或返工,直至達(dá)標(biāo)為止。
3.6合理監(jiān)控工程款,向甲方保證工程款的安全;在乙方順利履行職責(zé)時(shí),按約定及時(shí)向乙方出示同意撥款證明材料;工程款有結(jié)余時(shí),及時(shí)同意甲方取走工程結(jié)余款。在施工項(xiàng)目變更時(shí),負(fù)責(zé)督促甲方補(bǔ)交增加項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的工程款或保證甲方能取回剩余的工程款。在甲乙兩方出現(xiàn)糾紛、甲乙兩方尚未對(duì)糾紛達(dá)成統(tǒng)一意見并提供有效書面材料時(shí),不得同意甲方提走剩余的工程款(具體可參見4.1款)。
3.7負(fù)責(zé)與合同有關(guān)事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)工作。當(dāng)甲方委托丙方組織相關(guān)建材配售、工程監(jiān)理及環(huán)境監(jiān)測(cè)單位或委托丙方組織工程驗(yàn)收時(shí),丙方應(yīng)及時(shí)履行職責(zé),以不影響工期為準(zhǔn)。因丙方原因造成工程延期的,責(zé)任由丙方承擔(dān)。
第四條甲方責(zé)任
4.1本合同簽定后_________日內(nèi),甲方需將全部工程款項(xiàng)存繳于丙方指定的特約帳戶,并由甲方和丙方共同監(jiān)管和發(fā)放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認(rèn)可,甲方或丙方無權(quán)單方面提取款項(xiàng)。
若甲方委托乙方購買材料,則乙方購買材料對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)屬本工程款的一部分,應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工,增加工程對(duì)應(yīng)的材料和施工等費(fèi)用款項(xiàng)應(yīng)一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡(jiǎn)工程,除非另有約定,減少施工所對(duì)應(yīng)的費(fèi)用款項(xiàng)不得提前從該特約帳戶提出,須等工程完工后再返還甲方。
本工程款項(xiàng)特約帳戶為:
開戶名:_________
開戶行:_________
帳號(hào):_________
4.2開工前_________天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采用保護(hù)措施。若甲方自帶設(shè)計(jì)方案,在現(xiàn)場(chǎng)交底前還應(yīng)向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或施工說明文件_________份。
4.3向乙方提供施工所需水、電等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng),水電費(fèi)用由_________方承擔(dān)。負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批文等手續(xù)及應(yīng)當(dāng)由甲方支付的相關(guān)費(fèi)用。
4.4遵守物業(yè)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系
(1)隨意改動(dòng)房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴(kuò)大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺(tái)門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
。4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃?xì)夤艿涝O(shè)施。
。5)強(qiáng)令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。
4.6凡涉及4.5款所列內(nèi)容的,甲方應(yīng)當(dāng)向房屋管理部門提出申請(qǐng),由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位對(duì)改動(dòng)方案的安全使用性進(jìn)行審定并出具書面證明,再由房管部門批準(zhǔn)。
4.7施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.8指派_________為甲方駐工地代表(如有需要),負(fù)責(zé)合同履行和對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為甲方對(duì)有關(guān)事宜的確認(rèn)。
第五條乙方責(zé)任
5.1根據(jù)施工圖紙或施工說明,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
5.2指派_________為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應(yīng)視為乙方對(duì)有關(guān)事宜的確認(rèn)。
5.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)范、防火安全規(guī)范和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。
5.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監(jiān)理開展工作,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄和階段性工程驗(yàn)收。配合竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5.5嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定:
。1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙芾碓O(shè)施。
。2)遵守物業(yè)管理規(guī)定的施工時(shí)間,不得擾民及污染環(huán)境;
。3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由承包人承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任;
。4)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù);
。5)保證室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;
(6)負(fù)責(zé)將裝修垃圾裝袋,及時(shí)清運(yùn)到物業(yè)指定位置,并支付物業(yè)管理所收的相關(guān)費(fèi)用。
5.6自備施工工具,并充分利用輔材和主材,減少材料浪費(fèi)。一般材料的損耗率應(yīng)不高于_________%,特殊材料損耗率的約定:_________。乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分,其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5.7向甲方提供項(xiàng)目完善、清楚規(guī)范的報(bào)價(jià)文本,根據(jù)工程實(shí)際情況由專業(yè)的報(bào)價(jià)師或報(bào)價(jià)系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)。甲乙雙方達(dá)成一致后,在施工項(xiàng)目不變更的情況下,工程的結(jié)算價(jià)格與預(yù)算價(jià)格誤差不超過_________%,超出部分由乙方承擔(dān)。
5.8甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
第六條工程變更
6.1合同簽定后,在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項(xiàng)目,在增加制作之前,乙方作預(yù)算造價(jià);如需變更,甲乙兩方須協(xié)商一致,參照同類工程價(jià)格調(diào)整相應(yīng)費(fèi)用,并告知丙方。
6.2增加項(xiàng)目所需的費(fèi)用,必須在增加項(xiàng)目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項(xiàng)特約帳戶,由甲丙雙方監(jiān)督發(fā)放(參見4.1款及附件7:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。
6.3合同簽定后,在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項(xiàng)目,三方協(xié)商一致后,調(diào)整相應(yīng)費(fèi)用,并約定:甲方單方面要求減少施工項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的費(fèi)用(以工程預(yù)算為基礎(chǔ)),應(yīng)劃撥%給乙方作為補(bǔ)償;乙方提議或要求減少施工項(xiàng)目,經(jīng)甲方及丙方同意后,其對(duì)應(yīng)的費(fèi)用按原預(yù)算的100%在工程完工后返還給甲方。
第七條關(guān)于工期的約定
在施工期間對(duì)合同約定的工程內(nèi)容如需變更,甲乙兩方須協(xié)商一致,共同簽署書面變更單,并告知丙方。同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。工程變更單是竣工結(jié)算和順延工期的依據(jù)。
7.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意并告知丙方。
7.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
7.3因乙方原因不能按期開工或中途無故停工,影響工期,責(zé)任由乙方承擔(dān)。
7.4因丙方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責(zé)任由丙方承擔(dān)。
7.5因設(shè)計(jì)變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素,影響工期,工期相應(yīng)順延,甲乙丙三方均不承擔(dān)該責(zé)任。
第八條關(guān)于工程質(zhì)量、驗(yàn)收和保修約定
8.1在施工過程中分下列階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
。1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收(包括水、電等隱蔽工程的驗(yàn)收);
。3)竣工驗(yàn)收(包括室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗(yàn)收);
。4)其他約定的項(xiàng)目驗(yàn)收。
8.2工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,并告知丙方。甲方自接到通知起_________日內(nèi)組織工程驗(yàn)收,_________日內(nèi)組織室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)驗(yàn)收(根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)驗(yàn)收須于竣工七天以后進(jìn)行),并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方(或甲方委托人)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方和丙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用(看管等費(fèi)用另行約定)。
當(dāng)甲方接受丙方組織工程監(jiān)理及環(huán)境檢測(cè)單位時(shí),丙方有義務(wù)督促相關(guān)工程監(jiān)理及環(huán)境檢測(cè)單位進(jìn)行工程驗(yàn)收,并協(xié)助驗(yàn)收;因工程監(jiān)理及環(huán)境檢測(cè)單位原因造成驗(yàn)收延遲時(shí),由工程監(jiān)理及環(huán)境檢測(cè)單位擔(dān)負(fù)延遲責(zé)任。
甲方提前入住,視為驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)自行承擔(dān)工程有關(guān)的質(zhì)量問題,但乙方仍應(yīng)承擔(dān)合同的保修責(zé)任(詳見附件8:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程質(zhì)量驗(yàn)收單》)。
8.3甲方委托的工程監(jiān)理代表與乙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。如復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此影響工期,責(zé)任由甲方承擔(dān);若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)由乙方承擔(dān),責(zé)任由乙方承擔(dān),但工期也予以順延。
8.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,其返工費(fèi)用及材料費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
8.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用及材料費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
8.6本工程自驗(yàn)收合格后三方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為_________年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_________年,電路工程的保修期限為_________年。同時(shí)由甲乙兩方簽訂《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》(詳見附件9:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程保修協(xié)議》)。
第九條關(guān)于工程款結(jié)算與支付的約定
9.1款項(xiàng)往來均應(yīng)出具收據(jù),施工結(jié)束乙方應(yīng)開具統(tǒng)一發(fā)票交于甲方。
9.2本合同生效后,丙方根據(jù)甲方書面認(rèn)可分_________次,按下表約定支付工程款,尾款在保修期滿后,并無發(fā)生任何工程質(zhì)量問題時(shí)一次結(jié)清。
┌───┬─────────────┬────┬────────────┐
│ 批次 │撥款時(shí)間│付款比例│ 備注 │
├───┼─────────────┼────┼────────────┤
│第一次│開工前 天 │% │如提前完工,甲方丙方應(yīng)相│
├───┼─────────────┼────┤應(yīng)提前劃撥相應(yīng)工程款項(xiàng)。│
│第二次│工期過 %,工程進(jìn)度過 %│% │保修期滿,付清尾款。│
├───┼─────────────┼────┤│
│││││
├───┼─────────────┼────┤│
│││││
├───┼─────────────┼────┤│
│││││
└───┴─────────────┴────┴────────────┘
9.3在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(rèn)(階段驗(yàn)收)及撥款要求后,甲方和丙方應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)組織前期工程確認(rèn)或階段驗(yàn)收,并在確認(rèn)或階段驗(yàn)收達(dá)標(biāo)后三個(gè)工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對(duì)前期工程提出異議時(shí),應(yīng)在異議解決后三個(gè)工作日內(nèi)出具同意撥款的書面證明材料。
9.4除尾款外的工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附件10:《廣東省室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同工程結(jié)算單》)。
9.5本合同工程款在存放于特約帳戶時(shí)所產(chǎn)生的利息歸_________方所有;每批次工程款劃撥手續(xù)費(fèi)用由_________方支付。
第十條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
10.1本工程使用的建筑裝飾材料,應(yīng)為符合工程設(shè)計(jì)要求和《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》系列國家標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品,并具有法律效力的合格證書或檢驗(yàn)報(bào)告。
10.2甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),并與乙方辦理好交接手續(xù)。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由甲方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。乙方發(fā)現(xiàn)由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)組織檢測(cè)驗(yàn)收后交乙方保管。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
10.3甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定室內(nèi)裝修,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
10.4乙方負(fù)責(zé)采購的材料、設(shè)備,經(jīng)組織驗(yàn)收后,由甲方確認(rèn)備案,不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
第十一條有關(guān)安全施工和防火的約定
11.1甲方提供的施工圖紙或施工要求說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
11.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
11.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第十二條違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)約定
12.1一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給他方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;因違反有關(guān)法律法規(guī)受到處罰的,最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。
12.2一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)及時(shí)通知其他兩方,并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款千分之_________的違約金。
12.4由于乙方責(zé)任延誤工期的,每延誤一日,應(yīng)向甲方支付本合同工程造價(jià)金額千分之_________的違約金。
12.5丙方無正當(dāng)理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應(yīng)向乙方支付遲延部分工程款千分之_________的違約金;丙方無正當(dāng)理由未按約定同意甲方提取工程結(jié)余款,每延誤一日,應(yīng)向甲方支付結(jié)余款千分之_________的違約金。
12.6開工后,甲方提出提前完工的要求,乙方遵照甲方需求,在保證施工質(zhì)量的前提下,每提前一天,甲方應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)乙方人民幣_(tái)________元。
第十三條爭(zhēng)議或糾紛處理
13.1甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,經(jīng)甲乙雙方同意,可由丙方進(jìn)行調(diào)解,或提請(qǐng)其他個(gè)人或組織調(diào)解。
13.2本合同在執(zhí)行中發(fā)生的任何爭(zhēng)議,調(diào)解不成時(shí),選擇以下第_________種解決方式:
。1)提請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁;
。2)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其它約定
14.1乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償甲方損失。
14.2施工期間,若甲方或丙方發(fā)現(xiàn)乙方違規(guī)施工或有其他違反合同的行為時(shí),有權(quán)要求乙方暫時(shí)停工,與乙方交涉,要求返工或作相應(yīng)補(bǔ)救措施,情節(jié)嚴(yán)重時(shí),甲方有權(quán)終止合同。施工期間,甲方無正當(dāng)理由阻止工程施工,或拒絕按約定支付工程款項(xiàng),經(jīng)乙方交涉無果時(shí),乙方有權(quán)中止合同。
14.3施工期間,甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗(yàn)收后,乙方應(yīng)將門鑰匙交還給甲方。
14.4工程竣工經(jīng)丙方驗(yàn)收合格交付甲方使用后,甲方在保修期后使用過程中再發(fā)生任何質(zhì)量的問題,乙方不再承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任;但乙方可優(yōu)先為甲方提供有償維修服務(wù)。
14.5其它補(bǔ)充約定:
(1)_________。
。2)_________。
第十五條附則
15.1本合同經(jīng)甲、乙、丙三方簽字(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款,在工程驗(yàn)收、交接完畢,甲方支付相應(yīng)款項(xiàng)后自動(dòng)終止;保修期滿,甲方支付保修對(duì)應(yīng)尾款后有關(guān)保修條款終止。合同文本一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。
15.2本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3本合同附件為本合同的有效組成部分,經(jīng)三方簽字(蓋章)后生效,具同等法律效力。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
丙方(簽章):_________
法定代表人(簽字):_________
委托代理人(簽字):_________
_________年____月____日
有關(guān)裝修合同9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項(xiàng)目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢.為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守.
第一條:工程概況
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:房型層(式)室廳廚衛(wèi),總計(jì)施工面積平方米.
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖.
4.委托方式:
5.工程開工日期:年月日
6.工程竣工日期:年月日
工程總天數(shù):天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》.
1、材料款元;
2、人 工 費(fèi)元;
3、設(shè)計(jì)費(fèi)元;
4、施工清運(yùn)費(fèi)元;
5、搬卸費(fèi)元;
6、管 理 費(fèi)元;
7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)元.
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可.
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同.
4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé).
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接.
第四條:材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià).甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用.乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方.
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用.如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé).
3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng).如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰.按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方.材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償.
第五條:付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%.剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算.(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi)).
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工.驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用.
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人.增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清.
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方.
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方.
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止.如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方 元.
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變.
3. 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工.
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變.
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任.
第七條:工程驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收.雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù).
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任.甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格.
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期.但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用.
第八條:其他事項(xiàng)
1. 甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底.
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物.對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用.
3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用.施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼.
2.乙方責(zé)任
1)應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書.
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù).
3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人.萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償.
4)嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處.
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個(gè)月.
第九條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方.因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償.
第十條:爭(zhēng)議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟.
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守.任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議.如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù).
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除.
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效.
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力.
3.本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同)一式 份,甲乙雙方各執(zhí) 份.
甲方:
身份證號(hào)碼:
委托代理人
身份證號(hào)碼:
郵編:
地址:
電話:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
身份證號(hào)碼:
地址:
電話:
郵編:
日期: 年 月 日
有關(guān)裝修合同10
委托方(甲方): 承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:_。
2. 居室規(guī)格:房型層(式)室廳廚衛(wèi)
(1)室,計(jì)平方米; (2)廳,計(jì) 平方米;(3) 廚房,計(jì) 平方米;(4) 衛(wèi)生間,計(jì) 平方米;(5) 陽臺(tái),計(jì) 平方米;(6) 過道,計(jì) 平方米;(7)其他(注明部位) ,計(jì) 平方米;總計(jì):施工面積 平方米;
3. 施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容清單》和施工圖。
4. 委托方式:包工包料大包干工程。
5.開工日期:年 月 日,竣工日期 年月 日,工程總天數(shù): 天。
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫) ,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2. 工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3. 施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4. 凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5. 甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1. 乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3. 甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的 10 %作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付 100 %工程材料款和施工工費(fèi)的 50 %;當(dāng)工期進(jìn)度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的 40 %。剩余 10 %尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
第六條:工程工期
1. 如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的 1 %作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的 1 %作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2. 由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3. 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:其他事項(xiàng)
1. 甲方責(zé)任
1 )必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2 )二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
2. 乙方責(zé)任
1 )指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2 )負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第八條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的 5 %作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。第九條:爭(zhēng)議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第十條:合同的變更和終止
1. 合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的 10 %交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2. 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。第十一條:合同生效
1. 本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2 本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(委托方): 乙方(承接方):
簽字: 委托代理人簽字:
簽約日期:簽約日期:
有關(guān)裝修合同11
甲方:
乙方:
為貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,加強(qiáng)安全管理,明確雙方的安全責(zé)任,確保乙方在甲方檢維修及施工中的人身、生產(chǎn)和設(shè)備安全,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
一、 甲方安全責(zé)任
1、開工前甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方進(jìn)行施工安全技術(shù)交底,并應(yīng)有書面記錄或資料。
2、甲方有權(quán)要求乙方制定施工安全措施,并在開始施工前報(bào)甲方施工區(qū)域管轄單位、設(shè)備管理部門及安全管理部門備案。
3、甲方有權(quán)檢查、督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的工作規(guī)定,對(duì)乙方不符合安全文明施工的行為進(jìn)行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書,直至清退出場(chǎng)。
4、甲方指派專人負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系安全生產(chǎn)方面的工作。
5、甲方負(fù)責(zé)簽發(fā)安全作業(yè)證,并履行安全作業(yè)證許可手續(xù)。
6、甲方有權(quán)對(duì)乙方參與施工的`人員進(jìn)行安全技術(shù)知識(shí)和安全工作規(guī)程的抽考。
7、發(fā)生以下情況停工整頓,因停工造成的違約責(zé)任由乙方承擔(dān):
。1)人身傷亡事故;
。2)發(fā)生施工機(jī)械、生產(chǎn)主設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故;
。3)發(fā)生廠內(nèi)火災(zāi)事故;
。4)發(fā)生違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)不聽勸告的;
(5)施工現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。
二、 乙方安全責(zé)任
乙方作為檢維修及工程項(xiàng)目的承包單位,對(duì)工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設(shè)備損壞事故承擔(dān)安全責(zé)任。乙方應(yīng)切實(shí)履行以下安全責(zé)任:
1、乙方所提供的檢維修及承包工程要求的相關(guān)資質(zhì)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等)證明材料應(yīng)真實(shí)、合法、有效。
2、乙方在甲方區(qū)域內(nèi)施工過程中禁止從事超越本單位資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)或者以其他施工單位的名義承攬甲方工程。
3、乙方在甲方區(qū)域內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全(包括人身安全和財(cái)產(chǎn)安全)、消防由乙方負(fù)責(zé)。實(shí)行施工總承包的,由總承包單位負(fù)責(zé),分包單位向總承包單位負(fù)責(zé),并服從總承包單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)管理。
4、建立安全管理機(jī)構(gòu),對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全監(jiān)督管理和監(jiān)護(hù)。乙方應(yīng)配備專職安全員(30人以下設(shè)兼職安全員),隨時(shí)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的安全情況,及時(shí)排除發(fā)現(xiàn)的不安全因素,同時(shí)應(yīng)經(jīng)常與甲方安保部進(jìn)行聯(lián)系和進(jìn)行信息交流,隨時(shí)處理甲方發(fā)現(xiàn)的安全隱患及違章行為。
5、在施工中必須堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的安全生產(chǎn)方針,建立健全安全生產(chǎn)管理制度、消防安全制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制、防火責(zé)任制、保衛(wèi)制度和群防群治制度。
6、現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)遵守國家和地方關(guān)于勞動(dòng)安全勞務(wù)用工方面的法律法規(guī)及規(guī)章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關(guān)規(guī)定,為施工人員辦理人身保險(xiǎn),配備合格的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全用具。
7、必須在施工組織中編制安全技術(shù)措施,對(duì)于土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、垂直運(yùn)輸機(jī)械安裝工程、拆除、爆破工程、等其他危險(xiǎn)性較大的工程,應(yīng)當(dāng)編制專項(xiàng)安全施工方案,并報(bào)甲方籌建組(或所在施工區(qū)域所屬單位)審查批準(zhǔn),安保部備案后才能施工。
8、加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和防護(hù)措施的檢查和管理,及時(shí)糾正違章指揮和違章作業(yè)、消除火災(zāi)隱患,對(duì)隱患嚴(yán)重的現(xiàn)場(chǎng)或機(jī)械、電氣設(shè)備等,及時(shí)簽發(fā)停工指令,并提出改進(jìn)措施,如期整改。
9、保證現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械裝臵、倉庫、運(yùn)輸?shù)缆泛团R時(shí)上下水道、電力網(wǎng)、照明、蒸汽管道、壓縮空氣管道、取暖設(shè)施和其他設(shè)施設(shè)備的安全。
10、施工現(xiàn)場(chǎng)的用電線路、用電設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程,并按照施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行架設(shè),嚴(yán)禁任意拉線接電。施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明;危險(xiǎn)潮濕場(chǎng)所的照明以及手持照明燈具,必須采用符合安全要求的電壓。
11、乙方用于檢維修及工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用具的數(shù)量和質(zhì)量必須滿足施工需要,并經(jīng)有資質(zhì)檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)符合安全規(guī)定,且在有效期內(nèi),有明顯檢驗(yàn)標(biāo)識(shí),乙方對(duì)因使用工器具不當(dāng)所造成的人員傷害及設(shè)備損壞負(fù)責(zé)。
12、開工前,乙方應(yīng)到甲方辦理臨時(shí)出入證并佩戴出入證進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),出入證嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人。
13、乙方負(fù)責(zé)施工前和施工中的安全教育和消防宣傳教育,組織、落實(shí)對(duì)本單位安全生產(chǎn)管理人員、作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)、考核工作,加強(qiáng)對(duì)職工安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)。對(duì)未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員,嚴(yán)禁上崗作業(yè)。
14、乙方應(yīng)向甲方提供特殊工種的工人名單(包括電工、焊工、架子工、司爐工、爆破工、機(jī)械操作工、起重工、塔吊司機(jī)及指揮人員、人貨兩用電梯司機(jī)等)、從事特殊工種人員特種作業(yè)操作證,保證特種作業(yè)人員持證上崗。乙方所使用的特種設(shè)備或機(jī)械,必須經(jīng)國家有關(guān)部門檢驗(yàn)并符合規(guī)范要求。
15、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的乙方人員除遵守本單位的安全制度外,還必須遵守甲方安全管理制度,正確佩戴安全防護(hù)措施,嚴(yán)格按甲方制度規(guī)定的審批手續(xù)辦理《廠區(qū)動(dòng)火安全作業(yè)證》、《廠區(qū)動(dòng)土安全作業(yè)證》、《電器臨時(shí)接線證》等有關(guān)作業(yè)證后持證作業(yè)。
16、開工前,乙方應(yīng)組織人員對(duì)施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境及使用甲方提供的設(shè)施設(shè)備、工器具等進(jìn)行檢查,確認(rèn)符合安全要求,一經(jīng)開工,就表示乙方已確認(rèn)施工現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工器具符合安全要求并處于安全狀態(tài)。
17、乙方施工人員只能在甲方規(guī)定的施工區(qū)域內(nèi)進(jìn)行施工作業(yè),并裝設(shè)臨時(shí)圍欄或警告標(biāo)志,禁止無關(guān)人員進(jìn)入檢維修及施工現(xiàn)場(chǎng)。未經(jīng)甲方同意,嚴(yán)禁進(jìn)入甲方其它區(qū)域從事與施工作業(yè)無關(guān)的作業(yè)及其他任何活動(dòng)。乙方不得擅自使用與施工無關(guān)的甲方設(shè)施、設(shè)備;不得擅自拆除、變更甲方防護(hù)設(shè)施及標(biāo)識(shí)。
18、乙方施工過程中需使用電、水源,應(yīng)事先與甲方相關(guān)部門取得聯(lián)系,不得私拉亂接。中斷作業(yè)或遇故障應(yīng)立即切斷有關(guān)開關(guān)。
19、乙方施工過程中應(yīng)做到工完、料盡、場(chǎng)地清,確保安全文明施工。
20、保證現(xiàn)場(chǎng)一切材料(包括炸藥、、引線等危險(xiǎn)品)的存放安全,規(guī)范使用;
21、按照國家規(guī)定,在有危險(xiǎn)因素的設(shè)施、設(shè)備和易發(fā)生危險(xiǎn)的區(qū)域設(shè)臵明顯的安全警示標(biāo)識(shí),并定期組織檢查、維修;
22、按照國家有關(guān)規(guī)定,配臵消防設(shè)施和器材、設(shè)臵消防安全標(biāo)志,并定期組織檢驗(yàn)、維修,確保消防設(shè)施和器材完好、有效;
23、保證消防通道、疏散通道、安全出口暢通,并設(shè)臵符合國家規(guī)定的消防安全標(biāo)志。
24、乙方對(duì)因工作需要臨時(shí)引進(jìn)的第三方的各項(xiàng)安全事項(xiàng)負(fù)責(zé)。
三、施工安全保證金
1、根據(jù)工程量及合同款,綜合工作性質(zhì)、工作內(nèi)容及施工單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,乙方須向甲方繳納3000至10000元不等的安全保證金。乙方在施工過程中未發(fā)生人身重傷、生產(chǎn)和設(shè)備事故,于工程竣工驗(yàn)收后將該保證金全額退還。
2、發(fā)生違章行為的施工單位需繳納罰款,原則上不在安全保證金內(nèi)扣除,以現(xiàn)金形式繳納,對(duì)于逾期未繳納罰款的,將按罰款的1倍以上數(shù)額從安全保證金中扣除。
3、設(shè)計(jì)、施工人員未掌握本工程項(xiàng)目特點(diǎn)及施工安全措施;用于本工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用品不滿足施工需要,甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及損失由乙方承擔(dān)。
4、如乙方對(duì)存在隱患和違章違紀(jì)行為逾期和屢糾不改或拒不整改和糾正的,每逾期一天,乙方需按200元至1000元/天向甲方繳納罰款。同時(shí),甲方有權(quán)停止乙方施工,一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方在施工時(shí),各種作業(yè)必須按本工種《安全操作規(guī)程》執(zhí)行,特種作業(yè)人員必須持證上崗,以備雙方安全檢查人員的檢查,不得違章操作。對(duì)因違章造成甲方或第三方的財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
6、甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工場(chǎng)所進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查,對(duì)違章、違紀(jì)行為有權(quán)制止、糾正或處罰。對(duì)拒絕、阻撓甲方檢查,或存在對(duì)甲方檢查人員打擊報(bào)負(fù),甲方有權(quán)停止乙方施工,因此造成甲方的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償,乙方的損失由乙方自負(fù)。
7、在施工中如發(fā)生安全事故,乙方要迅速采取有效措施,組織搶救,防止事故擴(kuò)大,減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
8、乙方使用甲方提供的設(shè)施設(shè)備、工器具等造成損壞的,應(yīng)照價(jià)賠償。
9、乙方人員無故到未經(jīng)允許的生產(chǎn)區(qū)域施工或擅自動(dòng)用甲方的設(shè)施設(shè)備等,乙方按100元至500元/人次向甲方繳納罰款。
10、乙方人員安全工作規(guī)程抽考不合格,乙方應(yīng)承擔(dān)50元/人次的罰款;特種人員無證上崗乙方應(yīng)承擔(dān)300元/人次的罰款。
11、吸煙:對(duì)于將香煙、火種帶入生產(chǎn)區(qū)的人員,一經(jīng)查出,向甲方繳納罰款300元,將煙火帶入防爆區(qū)的向甲方繳納罰款5000元;外來人員在本公司內(nèi)違章吸煙,未造成事故的,向甲方繳納罰款1000元,在防爆區(qū)吸煙的罰款10000元;外來人員在本公司內(nèi)違章吸煙,造成事故的,視情節(jié)輕重,處以20xx元以上罰款直至追究刑事責(zé)任。
12、煙頭:對(duì)在乙方負(fù)責(zé)的域內(nèi)檢查出的煙頭、煙灰、煙味,乙方分別按照300元/個(gè),300元/個(gè),500元/個(gè)的標(biāo)準(zhǔn)向甲方繳納罰款。
13、進(jìn)入相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所而勞動(dòng)防護(hù)措施不到位(如未戴安全帽、高空作業(yè)未佩帶安全帶、不按要求佩帶防護(hù)眼鏡、絕緣鞋等 ),每人次繳納100元罰款;
14、不按要求辦理作業(yè)證私自進(jìn)行作業(yè)或作業(yè)內(nèi)容與作業(yè)證不符,每次罰款500-1000元;
15、辦理作業(yè)證而不履行安全措施(如不備滅火器材、不清理現(xiàn)場(chǎng)、無人監(jiān)護(hù)等),每項(xiàng)次風(fēng)罰款300元;
16、使用臨電過程中安全保護(hù)措施不到位(如無漏電保護(hù)裝臵、使用破損電源線、不規(guī)范架設(shè)電源線以及電焊地線不就近接或不在同一構(gòu)件等)每項(xiàng)次罰款300元;
17、乙方施工人員在甲方從事檢維修及施工過程中,一年內(nèi)累計(jì)發(fā)生三次(含三次)以上一般性違章行為的,該員工一年內(nèi)禁止在甲方從事檢維修及施工活動(dòng);乙方施工人員在甲方從事檢維修及施工過程中發(fā)生威脅自身生命及對(duì)甲方財(cái)產(chǎn)及人身安全構(gòu)成重大威脅的違章行為的,該員工終身禁止在甲方從事任何檢維修及施工活動(dòng)。
18、對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患,甲方安全員出具《安全整改通知單》,情節(jié)嚴(yán)重的直接罰交風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金,并根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況訂出整改期限。在到達(dá)整改期限最后一天,由甲、乙方安全員共同檢查整改落實(shí)情況:
。1)若已落實(shí),雙方安全員簽字;
。2)若因特殊情況未能落實(shí),必須寫明情況和再次限定整改期限;
。3)無特殊情況未能落實(shí),乙方向甲方繳納1000元罰款;
(4)連續(xù)兩次未能落實(shí),乙方向甲方繳納3000元罰款;
(5)已整改過的安全隱患如再次出現(xiàn),乙方向甲方繳納3000元罰款。
19、對(duì)重大和特大安全事故的考核
。1)乙方在甲方區(qū)域內(nèi)施工,發(fā)生重傷事故一人次的,甲方扣罰乙方工程款5%;
。2)乙方在甲方區(qū)域內(nèi)施工,一次發(fā)生重傷事故多于一人次的,甲方扣罰乙方工程款10%;
。3)乙方在甲方區(qū)域內(nèi)施工,發(fā)生死亡事故一人次的,甲方扣罰乙方工程款15%;
。4)乙方在甲方區(qū)域內(nèi)施工,發(fā)生死亡事故超過一人次的,甲方扣罰乙方工程款20%。
20、對(duì)施工工地保衛(wèi)安全方面的考核
(1)乙方負(fù)責(zé)本施工區(qū)域內(nèi)及已安裝設(shè)備及零部件的安全保衛(wèi)工作。如:防火、防盜、內(nèi)部治安、人員出入等。因安裝的設(shè)備及零部件丟失其責(zé)任乙方自負(fù);如因此影響交工時(shí)間,甲方可按影響天數(shù)每天扣除乙方1%工程款;
。2)乙方必須加強(qiáng)本單位人員的教育和管理,如乙方人員盜竊施工或甲方生產(chǎn)物資、及個(gè)人財(cái)產(chǎn)的,根據(jù)盜竊物資金額,乙方向甲方繳納1000元以上的罰款,構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究其責(zé)任;
。3)凡是要開洞、拆墻的,必須事先通知甲方并征得甲方同意。乙方必須安排保衛(wèi)人員進(jìn)行值班,嚴(yán)格按時(shí)間要求進(jìn)行封堵。如果條件不具備開洞或未按時(shí)間進(jìn)行封堵的,乙方保衛(wèi)人員失職所發(fā)生問題由乙方負(fù)責(zé)。
21、對(duì)火災(zāi)事故的經(jīng)濟(jì)處罰
。1)火災(zāi)事故的劃分
、僖话慊馂(zāi)事故:燒毀財(cái)物損失5萬元以下且無人員死亡的火災(zāi)事故。
、谥卮蠡馂(zāi)事故:具有下列情形之一的為重大火災(zāi)事故,死亡一人以上(含一人);燒毀財(cái)物損失5萬元以上。
(2)事故責(zé)任的劃分
、賱(dòng)火單位對(duì)因動(dòng)火引發(fā)的火災(zāi)事故負(fù)主要責(zé)任;
②其他相鄰施工單位必須協(xié)助動(dòng)火單位做好防火工作,對(duì)因動(dòng)火引發(fā)的火災(zāi)事故根據(jù)事故原因承擔(dān)一定責(zé)任。
。3)對(duì)事故責(zé)任單位的考核
、僖话慊馂(zāi)事故的主要責(zé)任單位,承擔(dān)事故造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,并按直接經(jīng)濟(jì)損失大小繳納風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金:
直接經(jīng)濟(jì)損失≤5000元的,罰款5000元;
5000<直接經(jīng)濟(jì)損失≤10000元,罰款10000元;
10000<直接經(jīng)濟(jì)損失≤50000元,罰款50000元。
、谥卮蠡馂(zāi)事故的主要責(zé)任單位,承擔(dān)事故造成的直接經(jīng)濟(jì)損失,取消其在我單位的施工資質(zhì)并扣罰所有工程款。
、燮渌噜徥┕挝话此(fù)責(zé)任給予3000元以上罰款。
五、未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商后形成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議有同等效力。
六、本協(xié)議執(zhí)行過程中,如發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商、調(diào)解燈管解決;若經(jīng)協(xié)商、調(diào)解不成的,任何一方可以向甲方所在地人民法院提起訴訟,主合同或協(xié)議對(duì)爭(zhēng)議解決另方法有約定的除外。
七、甲乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議,主合同或協(xié)議對(duì)安全方面的責(zé)任未約定或約定與本協(xié)議不一致的,以本協(xié)議為準(zhǔn)。
八、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效,履行期限至雙方的主合同或協(xié)議履行完畢止。
九、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
十、本協(xié)議簽訂地點(diǎn)為甲方住所地。
甲 方:
法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
簽訂時(shí)間: 年 月 日
乙 方:
法定代表人:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
簽訂時(shí)間: 年 月 日
有關(guān)裝修合同12
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:住宅及寫字樓裝修
2、工程地點(diǎn)
3、工程承包方式:全權(quán)委托裝修設(shè)計(jì)施工,相應(yīng)辦公家具采購安裝
4、工程概況:毛坯房裝修、寫字樓裝修翻新、配套辦公家具設(shè)計(jì)及供應(yīng)
5、裝修建筑面積合計(jì):_____平方米。
二、工程裝修采購內(nèi)容:豪華裝修、配套辦公家具采購安裝
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)預(yù)算、家具款式采購安裝清單依照甲方使用要求和設(shè)計(jì)布局為依據(jù);兩處房產(chǎn)工程造價(jià)及辦公家具采購總價(jià),合計(jì)金額為:_____(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工、家具安裝完成后以審計(jì)為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開工日期:_____年_____月_____日
工程竣工日期:_____年_____月_____日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu),家具質(zhì)量根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)采購合格產(chǎn)品。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,辦公家具根據(jù)國家產(chǎn)品質(zhì)量三包政策實(shí)施保修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的30%
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的60%
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的100%
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置;提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙;對(duì)裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場(chǎng)地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工工程報(bào)價(jià)、配套辦公家具的采購清單報(bào)價(jià)、款式、安裝到位。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝、款式發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。(如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝、款式發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、工程量家具采購款式和數(shù)量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量、采購量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方委托代理人簽(章):乙方委托代理人簽(章):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
乙方委托收款人戶名、賬號(hào)及開戶行
_____年_____月_____日
有關(guān)裝修合同13
上訴人(原審被告):____置業(yè)顧問有限公司
地址:____市ZZ區(qū)美湖路ZZ號(hào)
法定代表人:_________
被上訴人(原審原告):_________女士
地址:____市____區(qū)____街
原審被告:____A房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址:____市____區(qū)____東路____號(hào)
法定代表人:
上訴請(qǐng)求:
1、撤銷原審判決之第一、二項(xiàng),改判駁回被上訴人的全部訴訟請(qǐng)求;
2、改判由被上訴人承擔(dān)本案一審及二審全部訴訟費(fèi)用。
上訴人____V置業(yè)顧問有限公司、____A房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件,上訴人不服原審判決之第一、二項(xiàng),特提起上訴,具體事實(shí)與理由如下:
一、上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同項(xiàng)下的裝修咨詢義務(wù),原審認(rèn)定事實(shí)不清。
首先,上訴人委托合同項(xiàng)下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù),而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。
其次,上訴人已經(jīng)為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個(gè)類型的潛在客戶群,分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案,該選集并附有各方案項(xiàng)下之圖紙,可以說,上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務(wù)。
最后,至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施,原因并不在上訴人或者同洲公司,而在許華,原因正是許華不履行認(rèn)購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此,上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。
原審法院并未對(duì)上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)定,系屬認(rèn)定事實(shí)不清。
二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,不存在單方解除的前提,原審適用法律錯(cuò)誤,并導(dǎo)致了錯(cuò)誤判決。
前已述之,上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù),那么,根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的,委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬……”及合同約定,上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報(bào)酬,事實(shí)上,許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報(bào)酬。因此,委托購房及裝修咨詢合同已因相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決,在認(rèn)定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項(xiàng)的委托關(guān)系的情況下,逕行根據(jù),合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對(duì)方造成損失的,除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外,應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求,系屬適用法律錯(cuò)誤。
總之,上訴人認(rèn)為,原審認(rèn)定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對(duì)方均充分履行合同義務(wù)而終止,上訴人獲取報(bào)酬有充分的事實(shí)與法律依據(jù),無需向許華退還任何款項(xiàng)。請(qǐng)貴院支持上訴人的全部上訴請(qǐng)求。
此致
____市中級(jí)人民法院
上訴人:____置業(yè)顧問有限公司
(蓋章)
日期:20_________年_________月_________日
有關(guān)裝修合同14
委托人:_________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
聯(lián)系方式:_________
身份證號(hào)碼:_________
承包方:_________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
施工負(fù)責(zé)人:_________
聯(lián)系方式:_________
身份證號(hào)碼:_________
甲乙雙方在平等,友好,自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議,以資雙方共同遵守:
第一條、工程概況
1、甲方裝修房屋系合法居住房
2、裝修房屋施工地點(diǎn):
3、施工范圍:臥室,客廳,餐廳,廚房,衛(wèi)生間,陽臺(tái)等套內(nèi)面積
4、裝修內(nèi)容:房屋內(nèi)的水電,弱電工程,墻體增加工程:大衣柜,酒柜,吊柜,鞋柜,客廳,餐廳天花吊頂,電視背景墻等木工工程:房間地面找平,廚房衛(wèi)生間的吊頂安裝,潔具,燈具等安裝,搬運(yùn)工程等其它雙方約定以及住宅內(nèi)裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。
5、承包方視為乙方,包工包部份材料
6、工程總價(jià)款
第二條:關(guān)于工程價(jià)款結(jié)算的約定:
2雙方款項(xiàng)往來,均應(yīng)出具收據(jù)。
第三條:關(guān)于材料的約定
甲方提供的材料:
1、房屋內(nèi)所有地面、墻面,瓷磚,地漏;
2、房屋內(nèi)所有套裝門(含防盜門),門套,窗套;
3、三個(gè)房間的復(fù)合地板、客廳餐廳的角線;
4、所有燈具、開關(guān)、插座(包括電箱空開);
5、潔具:馬桶、洗臉盆、拖把池、五金掛件(含水籠頭、分水筏、三角筏);
6、廚房:廚柜門、灶臺(tái)石、天花鉆扣吊頂(含衛(wèi)生間吊頂);
7、大衣柜推拉門,飄窗臺(tái)石,門檻石;
8、墻面墻紙,電視背景墻紙。
乙方提供的主材料,輔材料:
1、水電輔助材料:電線(二廠),線管(金牛)、底盒:強(qiáng)電箱,弱電箱,給水管,配件(金牛),下水管(聯(lián)塑);
2、柜子主材料:兔寶寶免漆板,收邊條;
3、柜子輔材料:五金件,拉手,白乳膠,槍丁,免丁膠;
4、天花吊頂:石膏板,木方,石膏線條及電視背景墻村料
5、乳膠漆墻紙輔助材料:優(yōu)力邦膩?zhàn)臃,膠水,多邦石膏粉、立邦乳膠漆基膜;
6、鋪磚,砌墻輔助材料:水泥、黃沙、大汽塊,小磚。
所有材料、搬運(yùn),垃圾清理費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
以上項(xiàng)目,如有增加雙方另行協(xié)議。
第四條:工程日期
1、開工日期: 年 日,竣工日期 年 月程總天數(shù) 天
第五條:工程質(zhì)量要求:
1、工程使用主要材料的品種,規(guī)格,名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可;
2、施工中,甲方若有特殊施工項(xiàng)目質(zhì)量要求:雙方應(yīng)確認(rèn)增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽定補(bǔ)充協(xié)議;
3、凡甲方自行采購的材料,設(shè)備,產(chǎn)品品質(zhì)量,由甲方自行負(fù)責(zé),施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
第六條:自交付之日起,裝修質(zhì)保為壹年,如有質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)維修。
第七條:其它問題,裝修項(xiàng)目的具體要求由甲方提出,乙方實(shí)施,本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
1、本合同一式兩分:甲乙雙方各執(zhí)一份,其有相同效應(yīng)
2、本合同雙方簽字后生效。
甲方(業(yè)主)簽字:_________
乙方(負(fù)責(zé)人)簽字:_________
身份證號(hào)碼:_________
身份證號(hào)碼:_________
簽訂日期: 年 月 日
簽訂日期: 年 月 日
有關(guān)裝修合同15
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條工程項(xiàng)目
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計(jì)任務(wù):
工程地址:_____________________________
第二條設(shè)計(jì)收費(fèi)及支付方法
。ㄒ唬┍竟こ淘O(shè)計(jì)收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計(jì)收費(fèi)為_______元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費(fèi)_______元,金額大寫______________元。
。ǘ└犊罘绞
甲乙雙方采用以下付款方式
1、量房前付預(yù)付款_______元(其中_______元上門測(cè)量費(fèi)和_______元方案費(fèi));
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價(jià)格:_______元/張(a4);
第三條設(shè)計(jì)內(nèi)容及完成日期的約定
(一)乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說明。
。ǘ┢搅⒚鎴D
1、原房型圖
2、墻體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現(xiàn)場(chǎng)制作的家具立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)
7、門立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場(chǎng)需施工墻面的立面圖
(三)剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關(guān)剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
。ㄋ模┧娛┕D
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條雙方責(zé)任
。ㄒ唬┘追截(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計(jì)所需的資料(物業(yè)認(rèn)可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖),并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計(jì)要求;
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計(jì)費(fèi);
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí),所需費(fèi)用由甲方承擔(dān);
4、在甲乙雙方確定方案后,進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)階段過程中,由于甲方原因需要變更原設(shè)計(jì)方案的(如整體風(fēng)格的變動(dòng)、整體方案的推翻等,不包括個(gè)別房間布置和擺設(shè)的局部修改),甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計(jì)返工費(fèi),再進(jìn)行第二次方案設(shè)計(jì);
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計(jì)文件,并保證設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求;
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
第五條違約責(zé)任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)文件時(shí),乙方從應(yīng)提交日期的次日起計(jì)算,向甲方賠償延誤設(shè)計(jì)損失_______元違約金/天;
(二)乙方不履行合同時(shí),應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款,同時(shí)返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計(jì)費(fèi);
。ㄈ┘追轿赐ㄟ^乙方所做的方案,乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費(fèi),但測(cè)量費(fèi)不退,同時(shí)方案圖紙歸乙方所有;
。ㄋ模┘追酵ㄟ^方案,但不認(rèn)可施工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時(shí)不得帶走施工圖紙。
第六條合同生效、中止與結(jié)束
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
。ǘ┍竞贤砸曳较蚣追教峁┍竞贤幸(guī)定的全部家裝設(shè)計(jì)文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
第七條合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時(shí),采取下列第____種方式解決:
一、向消費(fèi)者委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解;
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
第八條未盡事宜與附加條款
。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
2、設(shè)計(jì)師免費(fèi)提供該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、設(shè)計(jì)師免費(fèi)參加工程竣工的驗(yàn)收(工地現(xiàn)場(chǎng)圖紙驗(yàn)收)(一次);
4、設(shè)計(jì)師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
第九條合同文本
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計(jì)工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方:_______乙方:_______
簽章:_______簽章:_______
簽約地址:_______簽約地址:_______
簽約日期:_______簽約
日期:______
【裝修合同】相關(guān)文章:
裝修合同范文裝修合同內(nèi)容10-20
會(huì)所裝修合同浴室裝修合同10-11
裝修公司裝修合同11-07
裝修合同10-31
裝修的合同11-16
裝修的合同11-12
裝修合同10-31
裝修合同范文:裝修協(xié)議09-12
裝修公司裝修合同模板11-05
裝修公司的裝修合同模板11-21