承攬合同

時間：2022-11-05 18:31:04 合同范本我要投稿

加工承攬合同推薦度：
安裝承攬的合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
勞務(wù)用工承攬合同推薦度：
個人裝修承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

承攬合同范本匯編15篇

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編整理的承攬合同范本，希望能夠幫助到大家。

承攬合同范本匯編15篇

承攬合同范本1

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

　　2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個月。

　　三、甲方責(zé)任

　　1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

　　3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆�，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;

　　5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;

　　6、甲方項目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責(zé)任

　　1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

　　4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質(zhì)量要求

　　1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

　　7、驗收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;

　　8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔(dān)。

　　五、安全施工與檢查

　　1、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

　　2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費用;

　　3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責(zé)任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;

　　2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

　　2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

　　3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。

　　八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：乙方(手印)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：身份證號(復(fù)印件附后)

　　本合同簽約代表人：電話

承攬合同范本2

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執(zhí)行。

　　一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價雙方確認(rèn)，（詳見附件《雕花單價表》）。

　　二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機(jī)，打磨機(jī)等機(jī)器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預(yù)與管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。

　　五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進(jìn)行加工，甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品。

　　六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工，_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工，非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工。

　　七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品，乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。

　　八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn)，方可結(jié)算加工費。

　　九、加工費按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品，乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務(wù)部予以確認(rèn)，甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費以_______付款方式付給乙方。

　　八、違約責(zé)任：

　　1、乙方不能按期限交貨，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。

　　九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。

　　十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

　　甲方（簽名蓋章）：

　　乙方（簽名蓋章）：

　　__年__月__日

承攬合同范本3

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負(fù)責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機(jī)械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場施工起計算工期至年月日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負(fù)責(zé))。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。

　　六、工程成果及質(zhì)量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達(dá)甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);

　　2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時接受甲方驗收認(rèn)可。

　　七、工程量計算方法

　　乙方進(jìn)場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　八、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負(fù)責(zé)，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設(shè)計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量;

　　3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔(dān);

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

　　十、乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、提供進(jìn)場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團(tuán)體工傷保險單和發(fā)票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。

　　3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。

　　4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。

　　十一、違約責(zé)任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　十二、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本4

　　委托方：_____________（以下稱甲方）

　　承接方：_____________（以下稱乙方）

　　簽約地點：________________________

　　施工地點：________________________

　　簽約時間：________________________

　　1．合同內(nèi)容

　　本合同項所指的項目是：___________________________

　�。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）

　　2．合同金額

　　2．1 合同總金額為人民幣：_______________（RMB：__________）

　　2．2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。

　　3．付款方式

　　3．1 付款

　　合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（RMB___________）。

　　3．2 設(shè)備進(jìn)度款

　　當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（RMB________）。

　　3．3 工程結(jié)算付款

　　本合同項下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（RMB______）。

　　3．4 最終驗收付款

　　經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（RMB________________）。

　　3．5 其它事項

　　________________________________________________

　　4．合同雙方責(zé)任

　　4．1 甲方責(zé)任

　　4．1．1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

　　4．1．2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

　　4．1．3 安排好貨物在工地的倉儲設(shè)施。

　　4．1．4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。

　　4．1．5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。

　　4．2 乙方責(zé)任

　　4．2．1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4．2．2 負(fù)責(zé)安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓(xùn)。

　　4．2．3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。

　　4．2．4 向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時間為全天24小時）

　　5．安裝及調(diào)試

　　5．1 安裝及調(diào)試責(zé)任

　　乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。

　　5．2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。

　　6．其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

　　甲方：________________

　　乙方：___________________

　　地址：________________

　　地址：___________________

　　電話：________________

　　電話：___________________

　　傳真：________________

　　傳真：___________________

　　簽約代表：____________

　　簽約代表：_______________

　　指定聯(lián)絡(luò)人員：________

　　指定聯(lián)絡(luò)人員：___________

承攬合同范本5

　　房主人(甲方):

　　承建人 (乙方):

　　根據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：私人住宅主體項目。

　　二、建筑面積：按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第

　　一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

　　六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

承攬合同范本6

　　定做人：簽訂地點：

　　承攬人：簽訂時間：___年___月___日

　　第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

　　第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_______________________

　　第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：_________________

　　第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

　　第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

　　第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

　　可以交由第三人完成的工作是：_______________

　　第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：_____________

　　第八條結(jié)算方法和期限：______________________

　　第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

　　第十條定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。

　　第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責(zé)任：______________________。

　　第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商

　　解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條其他約定事項：_____________________________________

　　定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

承攬合同范本7

　　承攬方(甲方)：________

　　定作方(乙方)：________

　　雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行：

　　1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：________。

　　2.交貨辦法：________

　　(1)交貨地點：________

　　(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。

　　5.違約責(zé)任：________

　　6.附則：

　　(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。

　　(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

　　(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　(5)貨物運達(dá)站。

　　(6)收貨人。

　　(7)合同糾紛的處理。

　　甲方(簽字蓋章)：________

　　乙方(簽字蓋章)：________

　　開戶銀行：________

　　賬號：________

　　簽訂日期：________

承攬合同范本8

　　簽訂日期：____年__月__日

　　承攬方(全稱)：______

　　定作方(全稱)：______

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

　　2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點：____________

　　3、原材料來源及互利方法：______________

　　4、交(收)貨方法、地點及運雜費負(fù)擔(dān)：__________

　　5、貨款結(jié)算時間及方法：_________________

　　6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負(fù)擔(dān)：_________

　　7、違約責(zé)任：________________

　　8、其他：_______________

　　9、不可抗力_____________

　　10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

　　12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________

　　13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承攬合同范本9

　　合同編號：____________

　　定作方：________________________ 承攬方：________________________

　　簽訂地點：______________________ 簽訂時間：_______年_____月____日

　　一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注

　　項目名稱

　　任務(wù)量（工時）

　　酬金

　　完成期限

　　備注

　　包干

　　工資/小時

　　合計人民幣金額（大寫）

　　（注：空格如不夠用，可以另接。）

　　二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求

　　────────────────────────────────────────

　　三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　───────────────────────────────────────

　　四、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　────────────────────────────────────────

　　五、結(jié)算方式及期限

　　────────────────────────────────────────

　　六、違約責(zé)任

　　────────────────────────────────────────

　　七、解決合同糾紛的方式

　　────────────────────────────────────────

　　八、雙方協(xié)商的其它條款

　　────────────────────────────────────────

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：____________________________ 單位地址：____________________________

　　法定代表人：____________________________ 法定代表人：____________________________

　　電話：____________________________ 電話：____________________________

　　電報掛號：____________________________ 電報掛號：____________________________

　　開戶銀行：____________________________ 開戶銀行：____________________________

　　帳號：____________________________ 帳號：____________________________

　　郵政編碼：____________________________ 郵政編碼：____________________________

　�。ㄗⅲ撼龂伊碛幸�(guī)定外，鑒（公）證實行自愿原則

　　有效期限：__________年_____月_____日至__________年_____月_____日

　　監(jiān)制部門：__________________印制單位：______________________

承攬合同范本10

　　甲方：

　　乙方：

　　為實現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。

　　一、服務(wù)地點：武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)

　　二、合同期限： 年月日至年月日止。

　　三、服務(wù)時間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應(yīng)保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務(wù)。

　　四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔(dān)任何其他費用。

　　五、甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。

　　2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。

　　3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價維修服務(wù)質(zhì)量。

　　4、測評乙方維修工作，達(dá)不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達(dá)到要求。

　　5、提供維修所需的原材料，監(jiān)督乙方合理使用。

　　6、按期支付維修承攬費。

　　六、乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、按照甲方的要求負(fù)責(zé)小區(qū)物業(yè)的維修。

　　2、主動巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。

　　3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節(jié)約成本。

　　4、遵守甲方的規(guī)章制度。

　　5、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標(biāo)要求，接受甲方處理。

　　七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年月日 20xx年月日

承攬合同范本11

　　簽訂合同單位：______(以下簡稱甲乙方)

　　簽訂條款如下：

　　1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：

　　2.交貨辦法：

　　(1)交貨地點：_________

　　(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。

　　5.附則：

　　(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。

　　(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。

　　(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　(5)貨物運達(dá)站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人：(簽字蓋章) 乙及代表人：(簽字蓋章) 開戶銀行：________開戶銀行：_______ 帳號：__________帳號：_________ 電話：__________電話：_________ 簽訂日期：____年__月__日

承攬合同范本12

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機(jī)械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：

　　第一條：施工項目名稱. 施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____ 年____月___日起至相應(yīng)工程完工。

　　第二條施工機(jī)械及工程款計算與支付

　　一、機(jī)械設(shè)備：序號_____、機(jī)械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。

　　二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進(jìn)行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___ 元/小時，用破碎___ 元/小時。

　　三、工程款計算方式說明

　　1、甲方在乙方當(dāng)次臺班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機(jī)械工作時間簽證單》;并認(rèn)可此人簽發(fā)的單據(jù)，

　　2、機(jī)械設(shè)備按實際工作時間進(jìn)行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機(jī)械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。

　　3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認(rèn)可其量。

　　三、支付方式

　　甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現(xiàn)場工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50%時，甲方按挖機(jī)總工時的30%支付乙方款項，完成工程進(jìn)度100%，甲方按按挖機(jī)總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設(shè)方結(jié)算付款后全部結(jié)清。乙方收到甲方支付的工程款時，應(yīng)由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

　　第三條機(jī)械設(shè)備的使用和管理

　　一、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機(jī)械運送至本項目施工現(xiàn)場。

　　二、甲方應(yīng)就乙方提供機(jī)械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書面的確認(rèn)書。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機(jī)械設(shè)備。

　　三、甲方除承擔(dān)本合同約定的工程款外，其余因機(jī)械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔(dān)。

　　四、機(jī)械設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)管理。施工特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔(dān)機(jī)械設(shè)備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機(jī)械設(shè)備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

　　五、因故障造成機(jī)械無法正常運行，乙方應(yīng)及時進(jìn)行維修。甲方按照當(dāng)班次機(jī)械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。

　　六、機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應(yīng)及時組織搶險，防止事態(tài)擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場，并報告甲方和有關(guān)部門，聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失及全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)：

　　1、屬于乙方使用不當(dāng)或者現(xiàn)場安全措施不當(dāng)所發(fā)生的事故;

　　2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;

　　3、屬于機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量、機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況不良、機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故;

　　4、其他非因甲方原因造成的事故。

　　第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　一、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機(jī)械進(jìn)行統(tǒng)籌安排，包括機(jī)械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

　　2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械設(shè)備和駕駛員。甲方認(rèn)為駕駛員不能勝任，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機(jī)械進(jìn)場，乙方無條件退出。并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

　　3、若因乙方機(jī)械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機(jī)械;乙方不能履行前述義務(wù)時，甲方有權(quán)單方解除本合同。

　　4、若乙方因機(jī)械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機(jī)械進(jìn)場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

　　5、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。

　　6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場、維護(hù)作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　l、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機(jī)械設(shè)備。乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)機(jī)械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。

　　3、乙方派出隨機(jī)操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。

　　5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。

　　第五條違約責(zé)任

　　任何一方不履行或者不適當(dāng)履行合同義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　一、甲方違約責(zé)任

　　甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

　　二、乙方違約責(zé)任

　　1、乙方未按合同的約定向甲方提供機(jī)械設(shè)備或提供的機(jī)械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達(dá)不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

　　2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械設(shè)備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權(quán)解除合同。

　　3、因乙方機(jī)械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失時，乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔(dān)任何違約責(zé)任或經(jīng)濟(jì)損失。

　　第六條不可抗力

　　一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時告知對方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。

　　第七條解決爭議的方式

　　本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

　　第八條合同的生效及其他

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

　　2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準(zhǔn)。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本13

　　承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交(提)貨的時間和地點：

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的'，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方(蓋章)：__________________承攬方(蓋章)：__________________

　　代表人(簽字)：__________________代表人(簽字)：__________________

　　地址：___________________________地址：___________________________

　　電話：___________________________電話：___________________________

　　開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________

　　帳號：___________________________帳號：___________________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

承攬合同范本14

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

　　一、工程地點及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　二、工程價款及付款方式：

　　1、本工程總價為________元，大寫_________。

　　2、本合同簽訂后，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金，不含設(shè)計費），乙方才進(jìn)場施工。

　　3、施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用__________方式供應(yīng)材料。

　　1、本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應(yīng)順延。

　　2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

　　六、施工期限：

　　工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付___________元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的__________%支付違約金給乙方，其工期順延。

　　2、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐�，乙方�?yīng)按每天支付__________元的違約金給甲方。

　　3、工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應(yīng)付清全部工程款。

　　八、其他約定：

　　1、乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

　　2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償。

　　3、乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

　　4、乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。

　　5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

　　九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方：________________________

　　法定代表人：________________________

　　地點：________________________

　　電話：________________________

　　_________年_________月_________日

　　乙方：________________________

　　法定代表人：________________________

　　地點：________________________

　　電話：________________________

　　_________年_________月_________日

承攬合同范本15

　　甲方：__汽車有限公司住所地：法定代表人：電話：

　　乙方：住所地：法定代表人：電話：

　　鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。

　　甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、合作項目標(biāo)的：維修售后服務(wù)。

　　二、合作時間及地址：年月日至年月日。

　　地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。

　　三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場地改造實物折價人民幣萬元及現(xiàn)金人民幣萬共萬元作為投資；乙方以設(shè)備折價萬及現(xiàn)金萬共出資萬元作為投資。

　　雙方約定：

　�、� 雙方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認(rèn)后作為合作項目的共有財產(chǎn)。

　　② 設(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。

　　四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營

　　汽車的汽車維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務(wù)管理制度，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，并享有同等法律效力。五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶），合作項目經(jīng)營收入扣除成本（場租分?jǐn)傢椖�、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用）后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔(dān)。

　　六、合作項目經(jīng)營場地費用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場地費為萬元，合作項目專用帳戶須分?jǐn)偧追綀龅刭M每年萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年月日前入帳。從年度開始，合作項目按每年萬元分?jǐn)倛龅刭M，于每年月日前入帳。

　　七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。

　　八、雙方責(zé)任：

　�。ㄒ唬�、甲方：

　　① 繼續(xù)開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。

　　② 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。

　�。ǘ�、乙方：

　�、� 將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。

　　② 為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。

　　③ 開發(fā)客戶并介紹給甲方。

　　九、特別約定：

　�、� 原__汽車場地系為爭取"4s"品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。