承攬合同范本集錦15篇

　　隨著法律觀(guān)念的日漸普及，人們運(yùn)用到合同的場(chǎng)合不斷增多，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的承攬合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

承攬合同范本1

　　定作人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）

　　承攬人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一）

　　1.1 品名：（應(yīng)填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng)，不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替）

　　1.2 規(guī)格：（應(yīng)寫(xiě)明定作物具體的規(guī)格型號(hào)）

　　1.3 數(shù)量：（具體寫(xiě)明定作物的數(shù)量，并注明單位）

　　1.4 備注：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線(xiàn)）

　　第二條合同價(jià)款

　　2.1 合同價(jià)款總額：（應(yīng)以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種）

　　2.2 付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

　　2.3 付款時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　3.1 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫(xiě)要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫(xiě)全稱(chēng)）

　　3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）

　　3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：

　　材料名稱(chēng)

　　規(guī)格型 號(hào)

　　計(jì) 量單 位

　　數(shù) 量

　　質(zhì) 量

　　提供日 期

　　消 耗 定 額

　　單價(jià)（元）

　　總金額

　　（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二）

　　4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

　　4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供

　　5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

　　5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

　　5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　6.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫(xiě)明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收）

　　6.2 驗(yàn)收方法：（寫(xiě)明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）

　　6.3 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日）

　　6.4 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細(xì)地址）

　　6.5 驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

　　6.6 對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。

　　6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以（寫(xiě)明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。

　　第七條 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

　　7.1 雙方約定由定作人自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細(xì)地址不可省略）

　　7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時(shí)間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）

　　7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）

　　7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。

　　第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　8.1 包裝要求：（應(yīng)具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）

　　8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫(xiě)明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) ）

　　第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　9.1 定作物的運(yùn)輸方式：（寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運(yùn)或其他方式）

　　9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線(xiàn)）承擔(dān)。

　　第十條定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 ）

　　10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。

　　第十一條 定金及預(yù)付款

　　11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）

　　11.2 定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）

　　11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）

　　第十二條 承攬人的違約責(zé)任：

　　12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）%的違約金。

　　12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

　　12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的.（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）％的違約金。

　　12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

　　12.8 未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。

　　12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。

　　12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。

　　12.12 其它違約責(zé)任：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線(xiàn)）

　　第十三條 定作人的違約責(zé)任：

　　13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.2 在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的％的違約金。

　　13.3 未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

　　13.4 超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　13.5 超過(guò)合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。

　　13.6 無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.7 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。

　　13.8 其它違約責(zé)任：（如無(wú)內(nèi)容，在空格處劃線(xiàn)）

　　第十四條不可抗力

　　14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。

　　14.2 在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十五條 爭(zhēng)議的解決方式

　　因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過(guò)訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院。

　　第十六條本合同簽訂地點(diǎn)（填寫(xiě)到縣級(jí)）

　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十八條 本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。

　　第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

　　定作人：（公章） 承攬人： （公章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　傳真： 傳真：

　　開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：

　　賬號(hào)： 賬號(hào)

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　合同簽訂時(shí)間： 年 月 日

承攬合同范本2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的'損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

　　六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：××縣木具廠(chǎng)（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行營(yíng)業(yè)所

　　帳號(hào)：

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行

　　帳號(hào)：

　　年月日

承攬合同范本3

　　委托方：____ 紡織器材廠(chǎng)(甲方)

　　承攬方：____ 電鍍廠(chǎng)(乙方)

　　1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格、交貨期：

　　2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6.結(jié)算方式：通過(guò)銀行托收。

　　7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：____ 紡織器材廠(chǎng) 乙方：____ 電鍍廠(chǎng)

　　法定代表人：____ (蓋章) 法定代表人：____ (蓋章)

　　地址：____ 地址：____

　　銀行帳號(hào)：____ 銀行帳號(hào)：____

　　____年____月____日

承攬合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的`原則，甲乙雙方就冷庫(kù)聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項(xiàng)，以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。

　　一、工程范圍：

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、地址：

　　3、工程要求：符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　A、冷庫(kù)頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。

　　B、冷庫(kù)地面保溫容重30-35KG。

　　C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

　　D、固化時(shí)間：1—15秒。

　　E、施工平整度：5-7MM。

　　F、抗壓強(qiáng)度：0.17—0.2MPA/CM2.

　　G、閉孔率:≥90%

　　二、施式要求：

　　1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項(xiàng)保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。

　　2、乙方施工過(guò)程中甲方提供食宿。

　　3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫(kù)內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。

　　4、包裝（桶）歸乙方回收。

　　三、工程造價(jià)及結(jié)算方式：

　　1、工程總造價(jià)約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。

　　2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬(wàn)元。材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)付給工程款50%為9萬(wàn)元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬(wàn)。

　　四、工期；

　　1、每天施工量約：30—40M3

　　2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

　　五、工程質(zhì)量保修及期限

　　1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用。

　　2、工程保修期為12個(gè)月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修（如保溫層開(kāi)裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開(kāi)裂，脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。

　　六、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

承攬合同范本5

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話(huà)：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話(huà)：________________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

　　品名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　加工費(fèi)

　　單價(jià)

　　金額

　　定作方供應(yīng)原材料：

　　原材料

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　日期

　　成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

　　2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。

　　4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

承攬合同范本6

　　甲方：_______(姓名，身份證號(hào)碼，住址，電話(huà))

　　乙方：_______(姓名，身份證號(hào)碼，住址，電話(huà))

　　甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠(chéng)實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

　　2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工過(guò)程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場(chǎng)清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi)，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車(chē)、振動(dòng)棒、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費(fèi)用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開(kāi)始建設(shè)，工期為_(kāi)__天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強(qiáng)對(duì)其人員的`安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國(guó)家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。

　　二、工程質(zhì)量及施工要求

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。

　　2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。

　　3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。

　　5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

　　6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過(guò)mm。

　　墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：過(guò)梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過(guò)毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：......

　　三、工程款結(jié)算及支付

　　1、工程款總額及計(jì)算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫(xiě)：陸萬(wàn)玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款。

　　四、違約責(zé)任

　　1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

　　如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。

　　因乙方原因致使合同無(wú)法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價(jià)款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費(fèi)用)。

　　2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。

　　五、爭(zhēng)議解決方式

　　因本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。

　　3、因合同履行過(guò)程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽訂時(shí)間：年月日

承攬合同范本7

　　委托人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

　　受托人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

　　合同簽訂地：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就乙方向甲方提供安保服務(wù)事宜簽訂如下協(xié)議，以資共同遵守：

　　一、合同概況

　　1.1合同名稱(chēng)： ;

　　1.2服務(wù)地點(diǎn)： ;

　　1.3承攬內(nèi)容： 負(fù)責(zé) 園園區(qū)及辦公區(qū)域等甲方指定區(qū)域的安全保衛(wèi)及防范工作;

　　1.4安保服務(wù)內(nèi)容：安全保衛(wèi)服務(wù)包括但不限于附件《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中所列的保安服務(wù)、巡邏服務(wù)、門(mén)衛(wèi)服務(wù)、守護(hù)服務(wù)、押運(yùn)服務(wù)、技術(shù)防范服務(wù)等內(nèi)容，服務(wù)工作應(yīng)是包括針對(duì)人為和自然條件等所有情況下的安全保衛(wèi)。乙方實(shí)際服務(wù)范圍由雙方在本合同1.3條中書(shū)面確定;

　　二、組成文件

　　合同文件應(yīng)能相互解釋?zhuān)�互為說(shuō)明。除專(zhuān)用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補(bǔ)充協(xié)議

　　2)、本合同協(xié)議書(shū)

　　3)、本合同專(zhuān)用條款

　　4)、本合同通用條款

　　5)、履行本合同的相關(guān)文件(含雙方往來(lái)函件、會(huì)審記錄、會(huì)議紀(jì)要、簽證等與本合同相關(guān)的修正文件)

　　6)、合同清單

　　7)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類(lèi)內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。

　　三、服務(wù)質(zhì)量：

　　安保服務(wù)應(yīng)當(dāng)符合本合同約定及所附附件的要求;且應(yīng)符合國(guó)家及地方政府指導(dǎo)性文件精神并符合園區(qū)甲方要求。乙方應(yīng)對(duì)所提供的安保人員資質(zhì)和能力進(jìn)行審查，不符合安保要求的人員，不得報(bào)甲方確認(rèn)，不得分派現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行安全保衛(wèi)工作。

　　四、服務(wù)時(shí)間

　　4.1總服務(wù)期：暫定3個(gè)月;安保服務(wù)啟動(dòng)日期由甲方書(shū)面通知為依據(jù);

　　4.2服務(wù)方式：乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開(kāi)展安保工作。乙方人員工作12小時(shí)后休息24小時(shí)，再開(kāi)展第二次12小時(shí)任務(wù)，以此規(guī)則輪換執(zhí)勤;

　　五、合同價(jià)格

　　本合同約定乙方出勤的經(jīng)甲方確認(rèn)上崗的保安員服務(wù)費(fèi)每人每月為(人民幣) 4600元，每月暫定安排保安員人數(shù)為50人，合同總價(jià)暫定為：￥690000元(大寫(xiě)：人民幣陸拾玖萬(wàn)元整);保安員具體人數(shù)由甲方需求通知確定，最終結(jié)算時(shí)按實(shí)際安排人數(shù)計(jì)算。

　　本合同為全費(fèi)用清單單價(jià)合同，綜合單價(jià)包含乙方保安員執(zhí)勤期間可能產(chǎn)生的一切費(fèi)用，乙方應(yīng)為保安員購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，且相關(guān)期間發(fā)生的安保傷害和風(fēng)險(xiǎn)防范及保險(xiǎn)支出均由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)承擔(dān)，甲方不再支付除此之外的任何款項(xiàng);合同執(zhí)行期間，單價(jià)不做調(diào)整。

　　六、付款方式：

　　每月 5日前，乙方根據(jù)甲方安保付款資料要求申報(bào)上月服務(wù)費(fèi)用，在當(dāng)期服務(wù)經(jīng)甲方確認(rèn)符合當(dāng)期要求后，服務(wù)費(fèi)按甲方現(xiàn)場(chǎng)管理部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)依據(jù)，由甲方合約部門(mén)審定后給付審定金額的90%，以電匯方式結(jié)算;剩余10%在服務(wù)期結(jié)束后由雙方統(tǒng)一核算全部服務(wù)期最終安保工作成果，確認(rèn)安保工作合格，甲方出具書(shū)面意見(jiàn)后給付剩余全部款項(xiàng);

　　七、發(fā)票開(kāi)具

　　乙方在甲方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)前，需提供給甲方當(dāng)期付款同等金額的正規(guī)合格發(fā)票。甲方在收到對(duì)應(yīng)發(fā)票后支付相應(yīng)款項(xiàng);

　　八、雙方權(quán)利及義務(wù)

　　8.1甲方權(quán)利及義務(wù)

　　8.1.1 甲方有權(quán)指派人員對(duì)保安員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，有權(quán)要求調(diào)換不適合在甲方工作的安保人員。

　　8.1.2 若甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術(shù)設(shè)備的，甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)設(shè)備租賃使用費(fèi)。

　　8.1.3 甲方有責(zé)任及時(shí)、認(rèn)真研究解決乙方提出的安全問(wèn)題，采取必要的改進(jìn)和防范措施。

　　8.1.4 甲方有義務(wù)教育其員工尊重保安員的工作，對(duì)保安員履行職責(zé)的行為予以支持、配合，尊重和保障保安員的合法權(quán)益。

　　8.1.5甲方有權(quán)不予支付不符合安保要求的執(zhí)勤人員安保費(fèi)用，是否符合安保要求以實(shí)際工作能力評(píng)價(jià)結(jié)果確定，不以乙方報(bào)甲方確認(rèn)的上崗確認(rèn)文件為準(zhǔn)，但若乙方提供不符合要求的人員，造成甲方相關(guān)損失的，甲方有權(quán)向乙方進(jìn)行索賠;

　　8.1.6甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定支付服務(wù)費(fèi)用。

　　8.2乙方權(quán)利及義務(wù)

　　8.2.1乙方有權(quán)要求甲方支付本合同約定的服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。

　　8.2.2 乙方負(fù)責(zé)保安員的勤務(wù)指揮、人員調(diào)整和休假安排。

　　8.2.3 乙方對(duì)保安服務(wù)范圍內(nèi)的不安全隱患有權(quán)向甲方書(shū)面提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

　　8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、加班、工傷、年休假等依勞動(dòng)合同法等規(guī)定全部由乙方負(fù)責(zé)，并提供保安員執(zhí)勤所需的制式服裝、必要的執(zhí)勤裝備，如因未及時(shí)提供而造成甲方損失的，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　8.2.5 乙方負(fù)責(zé)保安員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等日常管理和違紀(jì)問(wèn)題的處理。

　　8.2.6乙方保安人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方的規(guī)章制度。

　　8.2.7乙方應(yīng)定期對(duì)指派的保安人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

　　8.2.8乙方承諾在服務(wù)期內(nèi)對(duì)甲方工作人員進(jìn)行二次安保專(zhuān)業(yè)知識(shí)和法規(guī)教育的培訓(xùn)工作。

　　8.2.9乙方與該保安員的勞動(dòng)合同復(fù)印件必須交甲方備案一份。

　　8.2.10負(fù)責(zé)執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的安全防范措施的落實(shí)，做好人員進(jìn)出登記，維護(hù)區(qū)域范圍內(nèi)的治安秩序和人身財(cái)產(chǎn)安全。

　　8.2.11妥善處理突發(fā)情況，對(duì)發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的刑事案件、治安案件，及時(shí)采取有效措施將傷害減至最低，并配合公安機(jī)關(guān)的偵查工作。

　　8.2.12協(xié)助完成甲方安保監(jiān)管人安排的臨時(shí)性勤務(wù)、勤雜工作。

　　8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進(jìn)行執(zhí)勤安保;若提供的安保人員不符合安保要求的，乙方需承擔(dān)因此造成的甲方損失;

　　九、違約責(zé)任

　　9.1在有效服務(wù)期內(nèi)，除本合同約定或雙方協(xié)商解除外，任何一方單方解除合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約金數(shù)額為合同暫定安保服務(wù)費(fèi)總額的30%違約金。

　　9.2乙方安保服務(wù)不符合雙方約定或國(guó)家及地方要求的，由甲方視乙方人員違約情節(jié)嚴(yán)重程度，酌情給予罰款處罰;對(duì)乙方相關(guān)安保人員處罰為50~1000元/次，同時(shí)對(duì)乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計(jì)總額不超過(guò)合同額10%;乙方需同時(shí)承擔(dān)因乙方安保不力對(duì)甲方造成的相關(guān)損失的全額賠償責(zé)任;

　　十、合同變更、解除或終止

　　10.1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更、解除或終止本合同。

　　10.2合同期滿(mǎn)后，如一方不要求續(xù)簽，應(yīng)在本合同屆滿(mǎn)前一個(gè)月內(nèi)提出，若不通知，則自動(dòng)解除。

　　10.3當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，甲方有權(quán)解除合同，并同時(shí)要求乙方承擔(dān)合同金額30%的違約責(zé)任，如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的，就超出部分乙方應(yīng)另行承擔(dān)賠償責(zé)任：

　　10.3.1乙方收到甲方進(jìn)場(chǎng)通知后，超過(guò)要求進(jìn)場(chǎng)時(shí)間7天仍無(wú)法安排到位進(jìn)場(chǎng)執(zhí)勤的;

　　10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續(xù)提供安保服務(wù)的.;

　　10.3.3乙方不解決實(shí)際安程中遇見(jiàn)的問(wèn)題，在甲方催告的合理期限內(nèi)仍未解決完成的;

　　10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規(guī)章制度或甲方認(rèn)為其不勝任工作的，經(jīng)向乙方提出更換乙方安保執(zhí)勤或管理人員，乙方未及時(shí)更換的，經(jīng)書(shū)面要求后7天內(nèi)仍拒不更換的，或乙方管理人員擅自離開(kāi)執(zhí)勤崗位累計(jì)達(dá)7天的;

　　10.3.5乙方提供虛假的企業(yè)資質(zhì)、管理人員資料或者現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際管理人員與所報(bào)人員不一致的;

　　10.3.6 因乙方的原因致使園區(qū)安保工作嚴(yán)重不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致無(wú)法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內(nèi)，乙方拒絕修正的;

　　10.3.7合同服務(wù)有效期間，存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問(wèn)題，索賄受賄的;

　　10.3.8因乙方原因，導(dǎo)致乙方指派的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)勤人員提起勞動(dòng)仲裁、舉報(bào)、信訪(fǎng)等行為的。

　　10.3.9乙方違反合同約定或者不服從甲方管理，因管理責(zé)任被甲方處罰(包括違反本合同的處罰以及違反施工現(xiàn)場(chǎng)制度的處罰)后，甲方同時(shí)有權(quán)解除合同。

　　10.3.10因乙方原因?qū)е录追綗o(wú)法繼續(xù)履行合同或者繼續(xù)履行合同將給甲方造成損失的。

　　10.3.11甲方根據(jù)市場(chǎng)需要進(jìn)行變更，導(dǎo)致相應(yīng)承包服務(wù)項(xiàng)目不存在時(shí)。甲方有權(quán)解除合同，并無(wú)需承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。

　　10.4合同解除時(shí)，已完成的工作量由甲乙雙方書(shū)面確認(rèn)，甲方對(duì)工作量確認(rèn)后書(shū)面通知乙方，乙方48小時(shí)內(nèi)未提出書(shū)面異議，視為乙方認(rèn)同確認(rèn)結(jié)果。如乙方拒絕確認(rèn)工程量，則以甲方委托的第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)(包括監(jiān)理單位)確認(rèn)的為準(zhǔn)，乙方不得對(duì)抗該確認(rèn)結(jié)果。

　　10.5甲方解除合同或者要求暫停服務(wù)，在發(fā)出要求乙方撤離人員和設(shè)備的通知后48小時(shí)內(nèi)，乙方須撤出施工場(chǎng)地。如乙方在甲方出具相關(guān)通知之日起超過(guò)48小時(shí)仍拒絕撤出施工場(chǎng)地，造成甲方不能清場(chǎng)的，乙方每延遲一日應(yīng)按合同總金額2%支付延遲履行金，如超出5天仍未清理完畢的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)合同總金額30%的延遲退場(chǎng)賠償金，同時(shí)甲方有權(quán)將乙方遺留在工地的設(shè)備材料視為乙方遺棄物品，甲方可自己予以處理，如由此造成乙方任何損失的甲方無(wú)需承擔(dān)任何責(zé)任。

　　10.6乙方出借資質(zhì)與甲方簽定合同，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方對(duì)造成的所有后果承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償外，補(bǔ)償甲方合同總額10%的違約金，并保留進(jìn)一步索賠和法律追訴的權(quán)利;

　　10.7合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。

　　十一、現(xiàn)場(chǎng)代表

　　為明確職權(quán)，切實(shí)維護(hù)雙方利益，本合同約定雙方負(fù)責(zé)人員;

　　甲方指定 (身份證號(hào)： ;聯(lián)系電話(huà)：)作為本次安保工作的甲方代表，負(fù)責(zé)聯(lián)系和溝通乙方相關(guān)安保服務(wù)事宜;甲方代表簽署的可能涉及經(jīng)濟(jì)性文件，還需通過(guò)甲方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意方可產(chǎn)生實(shí)際約束力;

　　乙方指定 (身份證號(hào)： ;聯(lián)系電話(huà)：)作為本次安保工作的乙方代表，負(fù)責(zé)對(duì)接甲方工作并反饋實(shí)際工作情況;乙方代表在乙方授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)簽署相關(guān)經(jīng)濟(jì)文件，并對(duì)乙方產(chǎn)生實(shí)際約束力;

　　雙方變更合同負(fù)責(zé)人應(yīng)提前7日書(shū)面告知對(duì)方，特殊情況無(wú)法提前7日書(shū)面告知的，應(yīng)盡可能通知至對(duì)方，避免造成不必要的損失;造成違約的，按合同約定處理;

　　十二、其他約定

　　12.1甲乙雙方必須遵守商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，除法律要求或履行合同必須外，不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關(guān)本合同的內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)信息資料。

　　12.2甲方不得直接向保安員布臵安保職責(zé)范圍以外的工作任務(wù)，保安員有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執(zhí)行違法指令而解除本合同。

　　12.3保安人員在執(zhí)勤期間，因防止、制止甲方的財(cái)產(chǎn)遭受侵害而使自己受到損害的，按《民法通則》第109條規(guī)定協(xié)商解決辦法。

　　——【因見(jiàn)義勇為而變損時(shí)的損害賠償】因防止、制止國(guó)家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人的財(cái)產(chǎn)、人身遭受侵害而使自己受到損害的，由侵害人承擔(dān)賠償責(zé)任，受益人也可以給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。

　　12.4保安員在執(zhí)勤時(shí)，屬職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生消防、治安及刑事案件，應(yīng)及時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，匯報(bào)甲方和相關(guān)公安機(jī)關(guān)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵察認(rèn)定是保安員工作失職所造成損失的(不包括現(xiàn)金、有價(jià)證券、金銀珠寶、古董字畫(huà)、郵票等)，由甲乙雙方按合同約定處理，無(wú)約定的由雙方共同協(xié)商解決或參照現(xiàn)行的法律法規(guī)進(jìn)行處理。

　　12.5因甲方單位技防、物防、人防實(shí)施不到位，經(jīng)乙方提出合理化建議，而未采取措施的，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。屬甲方本單位工作人員監(jiān)守自盜，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　12.6 甲方指派保安員從事本合同約定以外工作，由此造成對(duì)保安員、甲乙雙方或第三方的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，由甲方承擔(dān)。

　　十三、附則

　　13.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　13.2本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。

　　13.3合同份數(shù):本合同正本 貳 份，甲乙雙方各持一份;副本暫定 陸 份，甲方持 伍 份,乙方持 壹份。副本數(shù)可根據(jù)實(shí)際需要增持，但若副本內(nèi)容與正本不一致的，以正本內(nèi)容為準(zhǔn);

　　13.4本合同自甲乙雙方法人代表或授權(quán)代表(需提供授權(quán)委托書(shū))簽字并加蓋單位公章之日起正式生效。

　　13.5本合同及其附件是甲方與乙方經(jīng)過(guò)平等協(xié)商擬定，雙方對(duì)有疑義的條款已進(jìn)行了充分的溝通和說(shuō)明，乙方已充分理解和約定其全部條款的內(nèi)容，并對(duì)其無(wú)異議。

　　十四、合同附件

　　1、附件1-《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

　　2、附件2-《_園區(qū)安全保衛(wèi)服務(wù)合同清單計(jì)價(jià)表》

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人：

　　授權(quán)代表人：

　　合同經(jīng)辦人：

　　開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)：

　　通訊地址：

　　電話(huà)：

　　合同簽訂時(shí)間: 年 月 法定代表人： 授權(quán)代表人： 合同經(jīng)辦人： 開(kāi)戶(hù)銀行及賬號(hào)： 通訊地址： 電話(huà)： 日

承攬合同范本8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在平等自愿的基礎(chǔ)上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、 合同期內(nèi)，甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。

　　二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況，決定合同期滿(mǎn)是否續(xù)簽。

　　三、 甲方的責(zé)任和義務(wù)：

　　1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有

　　2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時(shí)間、數(shù)量，甲方根據(jù)銷(xiāo)售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺(tái)。

　　3. 甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　4. 甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶(hù)家后及時(shí)通知乙方上門(mén)服務(wù)（支架由 方承擔(dān)）。

　　四、 乙方的責(zé)任和義務(wù)：

　　1. 合同時(shí)，需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照，法人身份證明，空調(diào)安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復(fù)印件等材料。

　　2. 乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來(lái)履行本合同，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《空調(diào)機(jī)安裝技術(shù)規(guī)范》，各類(lèi)空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》，以及甲方的《安維人員上門(mén)服務(wù)規(guī)范》，以及其他相關(guān)規(guī)定，保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)甲方的企業(yè)形象和信譽(yù)。

　　3. 乙方必須對(duì)其安裝工履行本合同的所有行為負(fù)責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶(hù)及其他人員的經(jīng)濟(jì)和其他損失，須由乙方自行承擔(dān)。

　　4. 乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進(jìn)行安裝，若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費(fèi)用（交通費(fèi)）由甲方承擔(dān)。

　　5. 乙方在安裝過(guò)程中可能出現(xiàn)的退換機(jī)事宜由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決，因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題除外。

　　6. 乙方工人在安裝過(guò)程中，必須注意安全問(wèn)題，如工人發(fā)生人身安全問(wèn)題，由乙方自行承擔(dān)。

　　五、 費(fèi)用結(jié)算（有安裝卡結(jié)算）：

　　1. 必須在次月5日前向甲方核對(duì)上月所發(fā)生的`空調(diào)安裝承包費(fèi)的明細(xì)，并在隔月10日前結(jié)清所有費(fèi)用，甲方不得直接向廠(chǎng)家結(jié)算安裝費(fèi)，所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠(chǎng)進(jìn)行。

　　2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（除卓圩、三樹(shù)、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)）掛機(jī)元/臺(tái) 2P柜機(jī)/臺(tái)3P柜機(jī)/臺(tái) 5P柜機(jī)元/臺(tái)

　　3．下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費(fèi)按10元/臺(tái)由甲方支付給乙方。

　　六、違約責(zé)任：

　　1．乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認(rèn)的安裝量，乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費(fèi)用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。

　　2．乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶(hù)投訴，經(jīng)甲方查證屬實(shí)，乙方按每起50元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。

　　3．甲方在合同期內(nèi)，所售空調(diào)不得再向其他單位或個(gè)人承包，如被乙方發(fā)現(xiàn)，甲方須向乙方支付100元/臺(tái)的違約金。

　　七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。

　　八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人：

　　電話(huà)：電話(huà)：

　　日期：日期：

承攬合同范本9

　　發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　甲方因開(kāi)發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設(shè)項(xiàng)目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測(cè)量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎，另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工起計(jì)算工期至年月日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價(jià)款及支付辦法

　　1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。

　　2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。

　　六、工程成果及質(zhì)量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測(cè)地場(chǎng)平達(dá)甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);

　　2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。

　　七、工程量計(jì)算方法

　　乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)場(chǎng)平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測(cè)，甲方對(duì)各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測(cè)量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。

　　八、工程驗(yàn)收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對(duì)乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。

　　2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、甲方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)，運(yùn)土在3公里以?xún)?nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));

　　2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和工程測(cè)量;

　　3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負(fù)責(zé)造成停工的`各種費(fèi)用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應(yīng)及時(shí)組織對(duì)乙方所完成工程驗(yàn)收。

　　7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

　　十、乙方權(quán)利義務(wù)

　　1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。

　　2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過(guò)程中的不規(guī)范行為，并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。

　　3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。

　　4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。

　　十一、違約責(zé)任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對(duì)方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　十二、爭(zhēng)議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補(bǔ)充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　注明：油料如出現(xiàn)國(guó)家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià)，超出另行計(jì)價(jià)。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本10

　　定作方：______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　承攬方：______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)

　　單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　價(jià)款或酬金（元）

　　金額： 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分

　　1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________

　　2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________

　　3、履行的期限、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________

　　4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________

　　5、結(jié)算方式：________________________________________________________________

　　6、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　�。�1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________％或酬金總額________的違約金。

　�。�2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的`，償付未履行部分價(jià)款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

　　7、雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

　　8、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。

　　9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10、本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

　　12、本合同簽訂日期：________年____月____日。

　　定作方：______________ 承攬方：____________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________ 開(kāi)戶(hù)銀行：__________

　　帳號(hào)：________________ 帳號(hào)：______________

　　________年____月____日

承攬合同范本11

　　甲方：

　　乙方：

　　1、前言

　　經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長(zhǎng)期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責(zé)

　�。�1）供貨范圍

　　按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗(yàn)試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書(shū)。

　�。�2）乙方職責(zé)

　　完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

　　向甲方提供鑄件的材料說(shuō)明（A、機(jī)械性能；B、材質(zhì)化驗(yàn)）

　�。�3）甲方職責(zé)

　　每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

　　負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。

　　向乙方提供鑄造清單（明細(xì)）并說(shuō)明材料，件數(shù)，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術(shù)要求。

　　技術(shù)要求

　�。ˋ）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

　　（B）鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。

　　（C）鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　�。―）鑄件不允許有影響使用性能的.裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　　（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

　�。‵）鑄件交貨時(shí)應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書(shū)，其中包括：供方名稱(chēng)、鑄件名稱(chēng)、鑄年材料牌號(hào)、圖號(hào)及必要的檢驗(yàn)結(jié)果、制造日期（或編號(hào)）或生產(chǎn)批號(hào)、機(jī)械性能。

　　3、價(jià)格

　�。�1）鑄件價(jià)格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊規(guī)格鑄件價(jià)格雙方協(xié)商定

　　4、結(jié)算方式：

　�。�1）鑄件以甲方驗(yàn)收過(guò)磅，并通知乙方認(rèn)可。

　�。�2）鑄件在甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，開(kāi)具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

　�。�3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認(rèn)滿(mǎn)足第六條定義的質(zhì)量保證。

　　5、交貨期

　　（1）乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨。

　�。�2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

　　鑄件5噸以下16-20天。

　　鑄件5-8噸18-22天。

　　鑄件8噸以上的另商定。

　�。�3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

　　6、驗(yàn)收

　　甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鑄件進(jìn)行驗(yàn)收。

　　7、質(zhì)量保證：

　　甲方在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補(bǔ)廢包換，并以急件的形式補(bǔ)廢，模型費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。

　　8、合同修改：

　　只有在合同雙方的合法代表書(shū)面簽字同意后，才能對(duì)本合同的條款進(jìn)行修改，補(bǔ)充和更改。這些修改、補(bǔ)充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　�。�1）當(dāng)不可抗力發(fā)生時(shí)，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來(lái)的損失減少到最低限度。

　�。�2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/strong>

　　乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　　（1）發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　乙方無(wú)正當(dāng)理由不按期制造投入時(shí)。

　　實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲，按期交付無(wú)可能時(shí)。

　　乙方無(wú)正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書(shū)面催促仍無(wú)解決誠(chéng)意時(shí)。

　　（2）發(fā)生下列情況時(shí)，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　甲方違反本合同而造成本合同無(wú)法履行時(shí)。

　　甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。

　　12、爭(zhēng)議解決：

　　當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議而通過(guò)協(xié)商已無(wú)法解決時(shí)，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭(zhēng)議由合同履行地（煙臺(tái)）人民法院管轄。

　　13、合同附件

　　下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署，一并有效。

　　附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。

　　14、通知

　　所有通知和通訊均需采用書(shū)面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方 乙方

　　代表（簽字） 代表（簽字）

　　日期： 日期：

承攬合同范本12