- 個(gè)人加工承包合同 推薦度:
- 外加工承包合同協(xié)議書 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承包合同(集錦15篇)
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng),我們用到合同的地方越來(lái)越多,簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。合同有不同的類型,當(dāng)然也有不同的目的,下面是小編幫大家整理的加工承包合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
加工承包合同1
定作方:
簽訂地點(diǎn):
合同編號(hào):
承攬方:
簽訂時(shí)間:
一、定作物品名稱、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
承攬方經(jīng)定作方確認(rèn)服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等(附樣),在 天內(nèi)完成面料備料及實(shí)樣制作。并將完整樣品交定作方確認(rèn)簽字(蓋章),如有改進(jìn)意見(jiàn),應(yīng)書面通知承攬方,并以此作為定作物驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點(diǎn)及運(yùn)輸費(fèi)用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計(jì)的規(guī)格進(jìn)行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負(fù)責(zé)(送)貨至 定作方指定地點(diǎn) (地點(diǎn)),所需費(fèi)用由 承攬方承擔(dān)。
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),方法及提出異議期限:
按確認(rèn)樣品及改進(jìn)意見(jiàn)為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),允許國(guó)標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級(jí)內(nèi)。如有質(zhì)量問(wèn)題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限:
簽訂合同后,承攬方開(kāi)具發(fā)票,定作方首先付50%貨款__________元給承攬方,所有貨品交付定作方驗(yàn)收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件:
內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責(zé)任:
如有違約,違約方責(zé)任自負(fù),凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負(fù)責(zé)調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價(jià)款額的萬(wàn)分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項(xiàng),按逾期未支付部分的.款額的萬(wàn)分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭(zhēng)議,雙方依《中華人民共和國(guó)合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項(xiàng):
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人:
電 話: 電 話:
加工承包合同2
甲方:
乙方:
本著互惠互利共同發(fā)展的原則,,就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產(chǎn)管理,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
一、原礦粗選廠地址:
二、合同期限: 年 月 日至 年 月 日止。
三、承包任務(wù):全年生產(chǎn)時(shí)間為x個(gè)月。每月生產(chǎn)時(shí)間為xx天(其他為檢修設(shè)備時(shí)間),日處理原礦xxxx噸,月處理原礦xx萬(wàn)噸;
四、 甲方職責(zé):
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)機(jī)車及運(yùn)輸車輛(司機(jī)伙食費(fèi)按乙方月均單人標(biāo)準(zhǔn)由甲方承擔(dān))、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備,工人洗浴設(shè)施。
2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無(wú)條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產(chǎn),生活用電,用水,尾礦堆放場(chǎng)地,礦石運(yùn)送和開(kāi)采設(shè)備的正常運(yùn)行。
4、甲方負(fù)責(zé)配備現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員,進(jìn)行甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)工作的協(xié)調(diào)。
5、甲方提供乙方生產(chǎn)時(shí)所有備品備件及易損件的`供應(yīng)(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負(fù)責(zé))。
6、乙方應(yīng)每月提前申報(bào)備品、備件、易損件,由甲方統(tǒng)一采購(gòu)。如因乙方已提計(jì)劃,甲方采購(gòu)怠慢或儲(chǔ)備不足,所造成的一切損失全部由甲方承擔(dān)。
六、乙方的職責(zé):
1、乙方負(fù)責(zé)組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動(dòng)力的合理安排。承擔(dān)選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。
2、乙方負(fù)責(zé)完成甲方下達(dá)生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。
3、乙方負(fù)責(zé)進(jìn)廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進(jìn)廠工人的實(shí)際人數(shù)向甲方繳納工人的保險(xiǎn)金額(此保險(xiǎn)有甲方代買)。
5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金xxx元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬(wàn)元作為生產(chǎn)保證金,直至扣清為止。合同期滿時(shí),甲方在七日內(nèi)無(wú)償全額退還保證金。甲方不能及時(shí)退還改保證金,須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產(chǎn)期間維護(hù)保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車輛及與生產(chǎn)無(wú)關(guān)設(shè)備)。
7、乙方只負(fù)責(zé)處理礦石量,選礦指標(biāo)全部由甲方技術(shù)人員來(lái)完成,乙方積極配合完成。
七、結(jié)算方式:
1、結(jié)算按甲乙雙方實(shí)際處理礦石量(運(yùn)輸車數(shù),按xx噸/車計(jì)算)簽字認(rèn)可的數(shù)據(jù)報(bào)表,每自然月上報(bào)公司核實(shí)后給予結(jié)算。
2、甲方公司每月核實(shí)雙方簽字認(rèn)可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費(fèi)用。
3、乙方員工工資發(fā)放時(shí)有雙方財(cái)務(wù)人員在場(chǎng)統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放,除去工資一項(xiàng),剩余款項(xiàng)甲方一次性付給乙方。
八、承包單價(jià)、獎(jiǎng)罰和任務(wù):
1、承包單價(jià)為每處理一頓原礦x元人民幣。
2、每日處理原礦石量不低于壹萬(wàn)伍仟噸,每月生產(chǎn)日期不低于xxx天,月處理礦石量不得低于xxx萬(wàn)噸,月處理量低于xx萬(wàn)噸時(shí),所缺數(shù)量按每噸x元從承包費(fèi)中扣除;
九、甲方的權(quán)利和義務(wù):
1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過(guò)程。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出,雙方協(xié)商及時(shí)糾正處理。
2、甲方中途無(wú)故解除合同或不按月發(fā)承包費(fèi),致使乙方無(wú)法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量xx萬(wàn)噸(合同簽訂有效期限)進(jìn)行賠償乙方損失。
3、在乙方生產(chǎn)維修期間,材料費(fèi)用為甲方支付,人員工資由乙方承擔(dān)。如遇工藝流程改造,設(shè)備增減時(shí)生產(chǎn)的一切費(fèi)用及工人工資生活費(fèi)用全部由甲方承擔(dān)。
4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時(shí)甲方墊付前期所有費(fèi)用,事后由保險(xiǎn)公司賠付后給予扣除,剩余款項(xiàng)交付當(dāng)事工人。
5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計(jì)三天以上時(shí),甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量xxxx噸從承包任務(wù)中遞減當(dāng)月任務(wù)量,停產(chǎn)影響總量(xxx噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸xx元雙方結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)償。
十、乙方的權(quán)利和義務(wù):
1、生產(chǎn)中工人生活費(fèi)、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產(chǎn),并配有專業(yè)管理技術(shù)人員,在承包期負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)和維修,如遇設(shè)備損壞雙方有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)鑒定,如是乙方責(zé)任則有乙方承擔(dān)(如正常損耗乙方不予承擔(dān)任何損失)。
3、經(jīng)常性對(duì)工人進(jìn)行安全教育,嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作,管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理,協(xié)調(diào)調(diào)配,一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國(guó)家規(guī)定安全勞動(dòng)規(guī)則。上班期間不準(zhǔn)酗酒,嚴(yán)禁打架,睡覺(jué),脫崗,玩手機(jī)等一切與工作無(wú)關(guān)的事情。
十一、違約責(zé)任:
1、雙方嚴(yán)格遵守合同,不得違約。如有違約,由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
2、乙方必須按時(shí)完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),乙方如連續(xù)兩個(gè)月不能完成甲方下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同,應(yīng)提前1個(gè)月以書面形式告知對(duì)方。并說(shuō)明原因,取得對(duì)方同意后,雙方協(xié)商終止本合同。
加工承包合同3
甲方(發(fā)包方):xx公司
法人代表:
法人身份證號(hào):
乙方(承包方):
法人代表:
法人身份證號(hào):
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,現(xiàn)就經(jīng)xx加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、承發(fā)包內(nèi)容
甲方將經(jīng)xx品牌xx、xx加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方,由乙方承包組織員工進(jìn)行生產(chǎn),甲方負(fù)責(zé)向乙方提供加工場(chǎng)所、加工門所需的機(jī)械設(shè)備及相關(guān)工具,甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)安排乙方所聘員工的食宿。
二、承包期限
承包期限為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。甲方在承包期內(nèi)停產(chǎn)及乙方在承包期內(nèi)無(wú)故停工均視為違約,違約方應(yīng)向?qū)Ψ桨磝x萬(wàn)元/月的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。承包期滿后甲方優(yōu)先滿足乙方續(xù)包,乙方須在承包期滿日xx天內(nèi)書面告知甲方是否續(xù)包,否則甲方有權(quán)作出其他處理。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方為甲方加工的xx、xx須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):
四、工資結(jié)算
1、甲方按照如下標(biāo)準(zhǔn)給乙方結(jié)算加工工資:
xx加工工價(jià)為xx元/條;xx加工工價(jià):xx 16元/平米。甲方需確保乙方的員工xx人每月當(dāng)月有xx件xx的`保底加工工作量,若甲方每月當(dāng)月提供給乙方加工xx的工作量少于xx件,則甲方當(dāng)月應(yīng)按xx件xx的保底加工工資數(shù)額結(jié)算給乙方,以便乙方能穩(wěn)定員工隊(duì)伍,為甲方企業(yè)正常運(yùn)行提供人員。若乙方所聘員工數(shù)額超過(guò)xx人時(shí),甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應(yīng)比例推算。若甲方因擴(kuò)大生產(chǎn)需乙方增聘員工時(shí),乙方可按照以下原則增聘員工:按照員工人均日加工量xx件的定額,先確保xx名員工,即日加工量為xx件xx,若甲方要求日產(chǎn)量xx件以上,則按每增加xx件xx的日產(chǎn)量乙方可增聘1人,余數(shù)不足xx件時(shí)按xx件計(jì)算。若甲方能提供足夠的xx工作量,但當(dāng)月整月計(jì)算乙方平均每人每天未能完成xx件xx加工任務(wù)則當(dāng)月結(jié)算工資時(shí)按每少一件扣xx元工資。
五、獎(jiǎng)懲約定
乙方每月加工的xx在甲方出貨時(shí)因加工環(huán)節(jié)造成質(zhì)量問(wèn)題造成退回或要上門維修的,若退回或上門維修的數(shù)量超過(guò)乙方所聘人員數(shù)量則甲方可就超過(guò)數(shù)量有質(zhì)量問(wèn)題的門按xx元/件扣乙方工資;若退回的數(shù)量介于乙方所聘員工數(shù)和一半員工數(shù)(四舍五入取整)之間時(shí),甲方對(duì)乙方不獎(jiǎng)不罰;若退回的數(shù)量少于乙方所聘員工數(shù)的一半時(shí)(四舍五入取整),甲方應(yīng)按當(dāng)月加工出的門的數(shù)量xx元/件的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)乙方進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。乙方在甲方做滿一周年,甲方應(yīng)另行給予乙方xx萬(wàn)元獎(jiǎng)金。
六、員工管理
乙方聘請(qǐng)的員工由乙方負(fù)責(zé)管理,除需遵守國(guó)家法律法規(guī)外,還應(yīng)遵守以下規(guī)定:
1、在廠區(qū)內(nèi)打架的每人每次扣xx元。
2、在廠內(nèi)包括宿舍內(nèi)抽煙的每人每次扣xx元,在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。
3、愛(ài)護(hù)好設(shè)備和工具,下班時(shí)關(guān)閉電源和各種設(shè)備。
七、其它事項(xiàng)
1、乙方向甲方繳交xx萬(wàn)元保證金,以確保加工的質(zhì)量,廠房材料整理等。
2、甲方每月15日定期給乙方結(jié)算工資,甲方若不能按時(shí)向乙方支付加工工資,乙方有權(quán)利停工,且甲方應(yīng)按應(yīng)付工資額每天xx‰標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。
3、甲、乙雙方就有關(guān)加工方面的問(wèn)題以書面形式確認(rèn),按“誰(shuí)出錯(cuò),誰(shuí)承擔(dān)”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。
4、在廠區(qū)內(nèi),無(wú)主觀故意造成的損失按xx%賠付,故意損失按xx%賠付。
5、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算,打架斗毆與甲方無(wú)關(guān)。
6、甲方保證不挑起廠內(nèi)員工事端,若出現(xiàn)一起,除承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外另向乙方支付xx元損失。
7、甲方應(yīng)為乙方所聘請(qǐng)員工辦理好工傷保險(xiǎn),保險(xiǎn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。否則乙方聘請(qǐng)員工因工傷事故造成的費(fèi)用金額由甲方承擔(dān)。
8、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承包合同4
甲方:__________
乙方:__________
根據(jù)《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進(jìn)雙贏的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就德州實(shí)華24萬(wàn)噸/年燒堿、30萬(wàn)噸/年P(guān)VC搬遷項(xiàng)目設(shè)備庫(kù)工程相關(guān)事宜,達(dá)成協(xié)議條款如下:
一、工程概況
二、工期
本工程的加工工期為_(kāi)_________因無(wú)法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認(rèn)可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認(rèn)可。
三、甲方的`權(quán)利和義務(wù)
1、保證材料的及時(shí)到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時(shí)以書面的形式通知乙方避免費(fèi)工損料。提貨費(fèi)用甲方承擔(dān)。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
2、按照?qǐng)D紙制作,保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現(xiàn)錯(cuò)誤或不合理之處,應(yīng)積極主動(dòng)向甲方反映進(jìn)行協(xié)商,并出具變更說(shuō)明完善圖紙?jiān)O(shè)計(jì),達(dá)到甲方設(shè)計(jì)要求。
3、因甲方材料不及時(shí)到位,乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時(shí)乙方承擔(dān)裝車的費(fèi)用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工制作不得擅自改動(dòng)圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進(jìn)度表以利于工程按時(shí)完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。不含防火涂料的采購(gòu)及涂刷。
3、本工程的款項(xiàng)不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費(fèi)用,如需探傷,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),并且不含高強(qiáng)螺栓及抗滑移試驗(yàn)費(fèi)。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進(jìn)展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時(shí)派技術(shù)人員對(duì)加工構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后方可出廠。若有錯(cuò)誤及時(shí)返修達(dá)到規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)讓甲方滿意。
5、構(gòu)件制作驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行GB50205-20__________《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》。
六、付款方式
合同簽訂3日內(nèi),甲方付給乙方總加工款的50%作為預(yù)付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責(zé)任由違約方全部承擔(dān)。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字)__________乙方(蓋章簽字)__________
__________年__________月__________日
加工承包合同5
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:身份證號(hào)碼(以下簡(jiǎn)稱乙方)
為明確責(zé)任,保障雙方的權(quán)益,保證生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行,根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項(xiàng)目名稱:
二、項(xiàng)目地點(diǎn):
三、承包范圍:
四、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運(yùn)等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費(fèi)(勞務(wù)費(fèi))清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項(xiàng)目實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部?jī)?nèi)容。
六、合同價(jià)款 最終以雙方實(shí)際審定的工時(shí)數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺(tái)數(shù)結(jié)算。工時(shí)單價(jià)為160元日。整臺(tái)交付單價(jià)元臺(tái)。人工費(fèi)用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費(fèi)、交通住宿、保險(xiǎn)、乙方的管理費(fèi)用等雙方所明確的費(fèi)用。
七、開(kāi)工日期及交付 開(kāi)工日期:________年____月____日,項(xiàng)目必須在________年____月____日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方。
。ㄒ唬┻^(guò)期____日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價(jià)的1%接受甲方處罰。
。ǘ├^續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者,按未交部分總價(jià)的2%接受甲方處罰。
。ㄈ├^續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,按未交部分總價(jià)的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以5%的一倍計(jì)算。
八、付款方式
1、生產(chǎn)完成驗(yàn)收合格后,____日內(nèi)辦理結(jié)算,結(jié)算總承包價(jià)款的80%,結(jié)算完畢后____日內(nèi),甲方支付剩余15%項(xiàng)目款(也可當(dāng)月驗(yàn)收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時(shí)同步支付)。
2、其余5%保修金,自項(xiàng)目結(jié)束驗(yàn)收合格之日起滿____日后____日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費(fèi)用結(jié)算,但因乙方人員確因看病治療的費(fèi)用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項(xiàng)目質(zhì)量 乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到公司規(guī)定的各項(xiàng)合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、公司驗(yàn)收規(guī)范、公司生產(chǎn)計(jì)劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題及責(zé)任損失由乙方全部承擔(dān)。通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工或交付客戶時(shí),若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項(xiàng)目進(jìn)度 在生產(chǎn)中,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計(jì)劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時(shí),影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計(jì)劃到廠導(dǎo)致誤工誤時(shí),由甲方核實(shí),總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可具實(shí)調(diào)整《生產(chǎn)用工計(jì)劃》。
十一、甲方工作
1、開(kāi)工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙,乙方應(yīng)妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對(duì)乙方在生產(chǎn)過(guò)程中的項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督。達(dá)不到要求時(shí),提出整改要求直至勒令退場(chǎng)。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完項(xiàng)目款項(xiàng)中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負(fù)責(zé)提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動(dòng)機(jī)電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致安全事故,責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)。 有關(guān)承包加工合同范X 甲方: (以下簡(jiǎn)稱:甲方) 乙方: (以下簡(jiǎn)稱:乙方) 根據(jù)XX公司的生產(chǎn)需要,甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則,甲方同意與乙方在________年度簽訂 業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無(wú)償提供工作場(chǎng)所、工作用水電,并有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設(shè)施,具體費(fèi)用依照公司標(biāo)準(zhǔn)在乙方的加工費(fèi)中扣除。
二、合同期內(nèi),乙方對(duì)甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時(shí)上報(bào)甲方審定后報(bào)廢,乙方不得擅自處理。
三、乙方對(duì)于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。
四、乙方有自行招聘員工的`權(quán)利,乙方員工的工資由乙方定,甲方無(wú)權(quán)干涉,但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的資格,甲方同意為其員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);如發(fā)生工傷及其他意外事故,甲方在社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)賠償,社會(huì)保險(xiǎn)以外的部分由乙方自行承擔(dān);
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費(fèi)的單價(jià)按照________年的工價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算,新型產(chǎn)品的工價(jià)面議一致后再定;
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規(guī)章制度,并保證其招聘的員工享受國(guó)家法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利;
五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者,須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決,任何一方無(wú)故不履行本協(xié)議者,另一方有追究其責(zé)任的權(quán)利;
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
加工承包合同6
甲方:安達(dá)(錦鴻)洗水廠
乙方:______________________
為了共同效益,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方提供必須要的場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規(guī)定。
2、甲方經(jīng)乙方提供食、宿(按餐扣費(fèi),宿舍水、電、衛(wèi)生費(fèi)等)。
3、乙方因質(zhì)量和管理造成經(jīng)濟(jì)損的(如:拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時(shí)一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價(jià)如下:
扁樹脂(半圓)
二位0。70元/條;四位0。90元/條;六位1。20元/條
八位1。40元/條;十位(全條);1。60元/條(水后同價(jià))
注:全泡不做壓皺0。30元/條;中褲0。25元/條、知褲0。20元/
圓樹脂:
二位0。80元/條;四位1。20元/條;六位1。50元/條形碼'八位1。80元/條
十位2。20元/條(封頂)打膠針0。30元/條(包定位)
5、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中,必須節(jié)省能源、原料等;用原料量月底平均計(jì)算不能超過(guò)0。60元/條,如超過(guò)金額由乙方承擔(dān)。
6、一切機(jī)械由甲方維修,如有人為現(xiàn)象,甲方有權(quán)按原價(jià)扣罰;同時(shí)應(yīng)隨時(shí)檢查和保護(hù)各種設(shè)備;有問(wèn)題及時(shí)通知廠方處理、維修;如已經(jīng)壞貨再說(shuō)機(jī)械設(shè)備有問(wèn)題,一切視為推御責(zé)任。
7、如貨源充足時(shí)、乙方不夠工人上班導(dǎo)致出不了貨時(shí),甲方有權(quán)外發(fā)加工,外發(fā)之差價(jià)由乙方承擔(dān)。
8、乙方操作過(guò)程中發(fā)生現(xiàn)的`次品,當(dāng)時(shí)扣罰;其余的與客戶對(duì)數(shù)時(shí)所點(diǎn)次品確認(rèn)為準(zhǔn),但必須在當(dāng)月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時(shí)、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù),如果甲方需打板之類,乙方必須隨叫隨時(shí)到(打板不計(jì)費(fèi),打板通知20分鐘不到,每次罰50元)
10、乙方承包加工費(fèi)結(jié)算為2個(gè)月,乙方工人工次資由甲方代發(fā),工人由乙方直接管理,甲方不承擔(dān)責(zé)任。
11、如乙方達(dá)不到甲方質(zhì)量要求,甲方可單方解除本合同,解除后45天內(nèi)支付乙方所有加工費(fèi)。
12、如因樹脂引起的需要下機(jī)過(guò)水的,扣過(guò)水費(fèi)0。80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規(guī)定;乙方不得在外承包與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的工種,否則甲方可單方解除本合,乙方加工費(fèi)沒(méi)收。
14、點(diǎn)次品的該工藝次品按第3條承擔(dān),不點(diǎn)次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
16、以上規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方同意并共同遵守執(zhí)行,合同一式二份,自雙方簽字起生效。
甲方簽名:______________________乙方簽名:______________________
_______年______月_____日_______年______月_____日
加工承包合同7
甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質(zhì)量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量:
1、用乙方原材料生產(chǎn)時(shí),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作,修理、減價(jià)、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產(chǎn)時(shí),合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對(duì)甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)貨日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對(duì)于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復(fù)制品技術(shù)資料。
3、甲方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方所完成的工作。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的訂作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1、交(提)訂作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計(jì)算:乙方自備運(yùn)輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)訂作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第十條 結(jié)算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。乙方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,甲方可向乙方給付預(yù)付款。乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條 乙方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向甲方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付甲方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的訂作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付訂作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、 擅自調(diào)換甲方提供的.原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 甲方的違約責(zé)任:
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取訂作物的,乙方有權(quán)將訂作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報(bào)酬、保管、
保養(yǎng)費(fèi)時(shí),甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如訂作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失(機(jī)器、設(shè)備等)。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。*
6、無(wú)故拒絕接收訂作物,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在甲方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方: 乙方 :
簽訂日期:20年 月 日 簽訂日期:20年 月 日
加工承包合同8
委托方:____(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:_______________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)友好協(xié)商,本著相互尊重原則,甲方委托乙方制作業(yè)務(wù),為明確雙方責(zé)任,確保完成任務(wù),共同信守合約,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽定如下協(xié)議,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
1、所有設(shè)備加工、生產(chǎn)、制作時(shí)需要用到的材料及工具由甲方提供,工具由乙方負(fù)責(zé)人辦理借用、歸還手續(xù),丟失或者損壞由乙方按照甲方進(jìn)價(jià)賠償。
2、本勞務(wù)合同內(nèi)的總承包范圍。 以上設(shè)備總工資人民幣 整(包括保險(xiǎn)費(fèi))。
3、乙方在施工前,甲方負(fù)責(zé)提供給乙方圖紙及資料,乙方弄清后方可按圖施工,如圖紙有誤及時(shí)告知甲方更正,乙方在施工過(guò)程中無(wú)權(quán)擅自更改,如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé);乙方同時(shí)需負(fù)責(zé)做好材料預(yù)算工作交給甲方。原材料卸車到設(shè)備裝車為止,施工時(shí)現(xiàn)場(chǎng)每天打掃一次。
4、本合同內(nèi)容從_____年____月____日開(kāi)始到_____年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由(包含氣候原因)延誤工期,若有延誤,每延誤一天,甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰,同時(shí)甲方有權(quán)拒付工資。
5、乙方在施工過(guò)程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時(shí),同時(shí)施工時(shí)必須注意安全,制作現(xiàn)場(chǎng)及進(jìn)入車間需佩戴安全帽;同時(shí)制作施工時(shí)需要注意各方面的.安全,水電、動(dòng)用氣割焊具、行車的使用要符合規(guī)范。乙方必須購(gòu)買人身安全保險(xiǎn)(其費(fèi)用可由甲方墊付,手續(xù)乙方辦理)。一旦出現(xiàn)安全事故,概由乙方負(fù)責(zé),且工期不能延誤,若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。
6、如乙方用錯(cuò)或者開(kāi)錯(cuò)材料,由乙方賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。在甲方的用戶單位運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)乙方制作的質(zhì)量問(wèn)題,也有乙方負(fù)責(zé)(包括車旅費(fèi))。
7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按照甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)由甲方初步驗(yàn)收,最后以甲方的用戶單位驗(yàn)收為準(zhǔn),在制作過(guò)程中乙方要絕對(duì)服從甲方的監(jiān)督及標(biāo)準(zhǔn),如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)協(xié)商解決。
8、賠償辦法:乙方要以房產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)作為抵押。
9、總承包工資支付辦法:年終一次性結(jié)清工資(按實(shí)際完成量結(jié)算)。
10、本合同具有法律效力,雙方按照國(guó)家合同法執(zhí)行。
11、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。
12、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,有仲裁機(jī)關(guān)裁定。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽訂日期:年月日 簽訂日期:年月日
加工承包合同9
廠方:
承包方:身份證號(hào)碼:
為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理,完善車間各項(xiàng)制度,不斷提高生產(chǎn)工效,保證質(zhì)量,降低成本,使管理日趨合理化,在按勞取酬,互利互惠原則上,協(xié)商確認(rèn)本合同,合同條款如下:
一、承包責(zé)任:
1、廠方負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)、質(zhì)量驗(yàn)收。安全檢查等,同時(shí)廠方為乙方提供住宿場(chǎng)所,提供廚具一套。廠方提供生產(chǎn)用刀頭,吊帶、包裝帶、叉車用柴油、卸板用電錘及鉆頭、制作架子用釘子、200元以上設(shè)備配件等。
2、廠方負(fù)責(zé)為承包方員工購(gòu)買保險(xiǎn),承包方員工工作滿一年的,保險(xiǎn)費(fèi)由廠方負(fù)責(zé),不滿一年的由承包方自行承擔(dān)。
3、承包期內(nèi)承包者必須自覺(jué)遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,員工守則,操作規(guī)程,安全規(guī)則和勞動(dòng)紀(jì)律,要有敬崗愛(ài)業(yè)的精神,如有違反公司制度,將按規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰,直至解除勞動(dòng)合同。
4、承包期間在生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常批量出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品,廠方有權(quán)可立即終止合同,并要按不合格產(chǎn)品的條例賠償廠方的材料成本。
5、承包期間若承包方工人到位后,試用期一個(gè)月,廠方確定正式留用工人,不合格者辭退,正式留用員工提供身份證,工人需要辭職,應(yīng)提前一個(gè)月遞交辭職書給廠方,經(jīng)廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未經(jīng)廠方同意承包方私自辭退工人,未辦理辭職,未經(jīng)廠方許可不得擅自離開(kāi)廠方,否則視為自動(dòng)離職處理,廠方?jīng)]收承包方其未發(fā)承包工料費(fèi)。
6、承包方至少保證兩個(gè)熟練大切工、四個(gè)小切工、兩個(gè)卸工、一個(gè)機(jī)修在廠(至少合計(jì)9人),加工量大時(shí)每班必須保證有三個(gè)熟練大切工、六個(gè)小切工,三個(gè)以上卸工,絕對(duì)不能因?yàn)槿藛T問(wèn)題而影響到工廠的生產(chǎn)進(jìn)度,如有影響廠方按相關(guān)規(guī)定給予處罰,生產(chǎn)過(guò)程中承包方一定給工人發(fā)放必要的勞保用品,如手套、防護(hù)眼鏡、膠鞋、安全帽、安全帶等,確保安全。
二、承包范圍:
(一)、大切車間:
1、承包方負(fù)責(zé)公司下達(dá)生產(chǎn)單的材料切割,機(jī)臺(tái)(三臺(tái)大切機(jī))的維修、本車間行吊、抽水機(jī)的維修、電路(切機(jī)電路、電機(jī)、電控箱)的維修及零配件更換,配件在200元以下的由承包方負(fù)責(zé)購(gòu)買,單個(gè)配件超過(guò)200元的由承包方從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,除大型配件需要廠里調(diào)貨外,一般設(shè)備維修要在當(dāng)天內(nèi)及時(shí)完成。
2、承包方負(fù)責(zé)整個(gè)大切車間衛(wèi)生、水溝、水溝石粉的及板頭廢料的清理、機(jī)臺(tái)所使用的大切片體、刀頭、機(jī)油、齒輪油、冷卻劑、配件、鋼絲繩、卸板及工人工資和勞保用品發(fā)放。
3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的內(nèi)容,并對(duì)生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計(jì)劃。做到生產(chǎn)前的產(chǎn)品省料、省時(shí)并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時(shí)按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。
4、承包方生產(chǎn)前要與上道程序辦理領(lǐng)料手續(xù)(如荒料領(lǐng)用),此道工序完畢需與下道工序辦理入庫(kù)手續(xù),在辦理領(lǐng)料過(guò)程中,有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管。不得有私自銷毀或?qū)㈠e(cuò)就錯(cuò)生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)者按公司材料價(jià)格全額賠款處理。
5、由于荒料品質(zhì)不穩(wěn)定,承包方切開(kāi)表皮后,及時(shí)砸掉表皮查看水線的分布情況,然后會(huì)同主管確定板材切割規(guī)格。承包方不得隨意切割。
6、承包方承包方負(fù)責(zé)荒料的碼放、吊裝,切割,卸板、刀頭焊接等生產(chǎn)工序,荒料進(jìn)場(chǎng)后按照廠方主管安排整齊碼放在堆料區(qū)域,生產(chǎn)出的毛坯卸完板后在區(qū)域內(nèi)排放好,不可疊高,亂擺亂放。
7、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標(biāo)識(shí),特別是石材原編號(hào)。
8、承包方生產(chǎn)中所用的鋸片要排掛在專用鐵架上,做完刀頭的鋸片也要排掛鐵架上,并做好鋸片生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄。不能亂扔亂放,做到整齊、不丟失,若發(fā)現(xiàn)亂扔亂放,每片罰款50元,若發(fā)現(xiàn)丟失每片按進(jìn)價(jià)賠款。
9、質(zhì)量要求:
、俅笄熊囬g生產(chǎn)正常按兩班倒,每班輪看機(jī)臺(tái),如遇生產(chǎn)任務(wù)不多可全部安排夜班切板,合理避開(kāi)用電高峰期,以降低工廠生產(chǎn)成本。
、诔邪桨瓷a(chǎn)單的規(guī)格進(jìn)行合理排料切割,厚度15mm~40mm毛板長(zhǎng)度驗(yàn)收按300mm進(jìn),卸板后廠方統(tǒng)計(jì)確認(rèn),厚度41mm~100mm毛板以小切打包好后按裝車發(fā)貨單驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。
、勖宄刹穆士刂疲好宄刹穆省90%;小于以上成材率相對(duì)應(yīng)部分不計(jì)算工料費(fèi)并扣相應(yīng)平方數(shù)的工料費(fèi)用(每平方5元)。
、芷秸闰(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):700頭及以內(nèi)≤0.5mm;800頭以上≤0.8mm,經(jīng)驗(yàn)收合格的正常結(jié)算,不合格的按C級(jí)品處理。
、莺穸闰(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(15mm~95mm):按生產(chǎn)單要求,厚度按照±21驗(yàn)收,在以上標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)且符合平整度要求的`為A級(jí)品,超出生產(chǎn)單厚度要求±1mm為B級(jí)品,超出生產(chǎn)單厚度要求的±1mm為C級(jí)品。
⑥B級(jí)與C級(jí)品中超厚或超薄的,碼放在單獨(dú)地方,并做好標(biāo)記,不給予計(jì)算工料費(fèi),但不能超出總產(chǎn)量的2%,如果超出,所超出部分按5元/平方扣除。待客戶要求較低訂單簽訂發(fā)貨后,給予計(jì)算工料費(fèi)。
⑦吊破板,弄破板,按材料成本的20%計(jì)賠。
10、承包單價(jià):A級(jí)品厚度15mm~40mm每平方4.5元,41~100mm的每平方6元。B級(jí)與C級(jí)品待廠方銷售單價(jià)由于質(zhì)量問(wèn)題降價(jià)處理的合理價(jià)格結(jié)算,不合格的超出總產(chǎn)量2%的,所超出部分按5元/平方扣除。
11、承包工料費(fèi)發(fā)放及結(jié)算:以廠方質(zhì)檢員驗(yàn)收的日?qǐng)?bào)表進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)月承包工料費(fèi)在地三個(gè)月的5日左右發(fā)放。
(二)、小切車間:
1、承包方負(fù)責(zé)公司下達(dá)生產(chǎn)單材料的切割、板材倒運(yùn)、架子制作、打包、裝車。工人工資、輔助材料、刀頭焊接及機(jī)臺(tái)(紅外線1臺(tái),中切臺(tái)2臺(tái),開(kāi)槽倒角機(jī)1臺(tái),單臂吊2臺(tái))的維修及各相關(guān)配件,配件價(jià)值200元以下由承包方負(fù)責(zé),配件價(jià)超過(guò)200元以上的由公司負(fù)擔(dān)。(人為操作造成損壞不論價(jià)值多少由承包方負(fù)責(zé)),一般設(shè)備維修要在當(dāng)天內(nèi)及時(shí)完成。
2、承包方負(fù)責(zé)整個(gè)切邊車間衛(wèi)生、水溝的清理。水池外水溝石粉由公司清理。承包方同時(shí)負(fù)責(zé)廢料頭的清理及可用料頭的碼放。
3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的內(nèi)容,并對(duì)生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計(jì)劃。做到生產(chǎn)前的產(chǎn)品省料、省時(shí)并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時(shí)按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。
4、承包方生產(chǎn)前要按車間管理的要求嚴(yán)格用料,沒(méi)有按排的料不能亂用,有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)車間主管,不得私自銷毀或?qū)㈠e(cuò)就錯(cuò)生產(chǎn),如有發(fā)現(xiàn)者按公司材料賠款條例處理。
5、承包方生產(chǎn)出的邊板排放好,不可疊高,亂擺亂放。承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標(biāo)識(shí),按加工單編號(hào),不能混箱亂擺亂放。
7、質(zhì)量要求:長(zhǎng)寬誤差:±1mm,對(duì)角線誤差:±0.5mm。
8、承包方按生產(chǎn)單的規(guī)格進(jìn)行合理切割,確保產(chǎn)品質(zhì)量及出材率,大板成材率≥90%;小板成材率應(yīng)≥85%,如果出材率不高,需經(jīng)管理人員許可才能切割,未經(jīng)許可造成的損失由承包方承擔(dān)。廠方按加工單要求打包裝車后進(jìn)行驗(yàn)收。
9、加工過(guò)程中弄破板,按材料成本的20%計(jì)賠。加工過(guò)程中出現(xiàn)不合格品,承包方及時(shí)通知廠方,如果通過(guò)整修達(dá)到質(zhì)量要求,按照合格品驗(yàn)收統(tǒng)計(jì),如廠方發(fā)貨后,使用單位發(fā)現(xiàn)不合格品,廠方不計(jì)加工費(fèi)用,按材料成本的60%計(jì)陪。如不合格產(chǎn)品整修后也不能達(dá)到質(zhì)量要求,廠方不計(jì)加工費(fèi)用,如果廠方變換規(guī)格銷售,承包方負(fù)責(zé)加工,如果不能銷售按材料成本的30%計(jì)賠。
10、承包單價(jià):
厚度:15mm~40mm:4.0元,41~60mm:6.0元,80mm:12元,100mm:15元。承包工料費(fèi)發(fā)放及結(jié)算:以廠方所下單加工完成裝車后的發(fā)貨單進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)月承包工料費(fèi)在第三個(gè)月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)
三、承包人全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全工作,工人上崗前進(jìn)行必要的安全教育,每天做好安全檢查,要求每周召開(kāi)安全例會(huì),將安全隱患排除。員工上班時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行操作,同時(shí)應(yīng)穿膠鞋,戴安全帽、佩戴防護(hù)眼鏡、高空保養(yǎng)設(shè)備佩戴好安全帶,同時(shí)下方必須有人提醒防護(hù),嚴(yán)禁任何人私自動(dòng)用、改裝電器及防護(hù)用品。私接亂拉電線電纜。嚴(yán)禁隨意打開(kāi)配電箱及進(jìn)入配電室,電器出現(xiàn)故障,必須要求專業(yè)電工維護(hù),設(shè)備出現(xiàn)較大異常,必須及時(shí)通知廠方,廠方派專人檢查維護(hù),在工作中因人為原因造成的事故,保險(xiǎn)公司理賠金不足部分由承包方自行負(fù)責(zé);在工作范圍內(nèi)非人為造成的工傷事故,如發(fā)生工傷事故,保險(xiǎn)金受益人須授權(quán)給廠方。按政府單位調(diào)解后的醫(yī)藥費(fèi)(理賠金)理賠。保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)不足調(diào)解理賠金的部分,承包方與廠方各付一半責(zé)任。
四、任務(wù)繁忙時(shí),未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及管理人員許可,不得自動(dòng)離開(kāi)崗位,工廠跟據(jù)情節(jié)每次處以100元以上的罰款,情節(jié)嚴(yán)重的公司自動(dòng)離職處理。
本合同為期一年,到期后雙方可協(xié)商繼續(xù)承包合作,廠方原則上應(yīng)優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):__________________乙方:_________________________
代表人(簽字):________________身份證號(hào)碼:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
加工承包合同10
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方有一批標(biāo)志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
1、工期要求:乙方應(yīng)在20xx年11月2日進(jìn)廠焊接加工,自帶焊機(jī)壹臺(tái),其余焊機(jī)由甲方提供,工期為十五天。乙方進(jìn)廠焊接工人須自帶生活用品,包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成這批任務(wù),工作中必須服從甲方的.統(tǒng)一調(diào)度。
2、進(jìn)廠人員必須服從甲方管理,按時(shí)上下班,并遵守廠規(guī)定的作息時(shí)間,在廠工作期間并做到愛(ài)護(hù)廠內(nèi)的一切配套設(shè)施,如有損壞按價(jià)賠償。
3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予就餐,伙食費(fèi)在加工費(fèi)中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過(guò)程中嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質(zhì)量。
5、嚴(yán)格按照焊工安全操作規(guī)程辦事,工作期間穿戴好一切防護(hù)用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負(fù)責(zé)。
6、焊接工程量與單價(jià)計(jì)算為:
A、二懸臂主柱套;價(jià)格合計(jì)價(jià)格。
B、三懸臂主柱套;價(jià)格合計(jì)價(jià)格。
C、二懸臂支桿套;價(jià)格合計(jì)價(jià)格。
D、三懸臂支桿套;價(jià)格合計(jì)價(jià)格。
E、羊柱支桿套;價(jià)格合計(jì)價(jià)格。
合計(jì)總價(jià)元
以上協(xié)議為這批標(biāo)志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后,在本月內(nèi)付給乙方加工費(fèi),以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
20xx年11月1日
加工承包合同11
甲方:
乙方:
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商,將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn),共計(jì)人民幣_(tái)_______元)使用經(jīng)營(yíng)權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng),雙方達(dá)成協(xié)議如下:
一、承包內(nèi)容
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng),乙方自主經(jīng)營(yíng)自負(fù)盈虧,甲方無(wú)權(quán)干涉。
二、承包期限:
承包期為 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、承包金額和支付方式
1、承包金額:乙方每月應(yīng)支付給甲方承包款 元。
2、支付方式:乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時(shí)支付承包款。乙在未按時(shí)支付款項(xiàng),每拖一天,甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項(xiàng)1℅的滯納金。
四、雙方責(zé)任
1、乙方在承包期間負(fù)責(zé)管理好甲方的`財(cái)產(chǎn),及時(shí)對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)、維修,不得轉(zhuǎn)移、變賣,不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為,甲方有權(quán)予以制止,由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設(shè)備老化乙方可以更換新設(shè)備,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備,擴(kuò)大生產(chǎn)力,在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理,不得折價(jià)抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負(fù)責(zé)有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費(fèi)。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項(xiàng)由雙方調(diào)解負(fù)責(zé)。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔(dān)、與甲方無(wú)關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,及時(shí)排除可能造成安全隱患,發(fā)生安全事故有乙方負(fù)全責(zé),甲方不負(fù)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任,但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
五、其它
1、如國(guó)家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同,廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用,所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包,合同終止。甲方所投資的總金額共計(jì):_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設(shè)備歸乙方所有。
3、違約責(zé)任:甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同,乙方承包經(jīng)營(yíng),甲方不得干預(yù),由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),甲方應(yīng)按月承包款﹪向乙方支付違約金,乙方如違約,應(yīng)按月承包款 ﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲 方:(蓋章) 乙 方:(蓋章)
簽訂日期: 簽訂日期:
產(chǎn)品加工承包合同3
甲方:安達(dá)(錦鴻)洗水廠
乙方:
為了共同效益,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
1、甲方提供必須要的場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規(guī)定。
2、甲方經(jīng)乙方提供食、宿(按餐扣費(fèi),宿舍水、電、衛(wèi)生費(fèi)等)。
3、乙方因質(zhì)量和管理造成經(jīng)濟(jì)損的(如:拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時(shí)一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價(jià)如下:
扁樹脂(半圓)
二位0.70元/條 四位0.90元/條 六位1.20元/條
八位1.40元/條 十位(全條)1.60元/條(水后同價(jià))
注:全泡不做壓皺0.30元/條;中褲0.25元/條、知褲0.20元/圓樹脂:
二位0.80元/條 四位1.20元/條 六位1.50元/條形碼 八位1.80元/條
十位2.20元/條(封頂) 打膠針0.30元/條(包定位)
5、乙方在生產(chǎn)過(guò)程中,必須節(jié)省能源、原料等;用原料量月底平均計(jì)算不能超過(guò)0.60元/條,如超過(guò)金額由乙方承擔(dān)。
6、一切機(jī)械由甲方維修,如有人為現(xiàn)象,甲方有權(quán)按原價(jià)扣罰;同時(shí)應(yīng)隨時(shí)檢查和保護(hù)各種設(shè)備;有問(wèn)題及時(shí)通知廠方處理、維修;如已經(jīng)壞貨再說(shuō)機(jī)械設(shè)備有問(wèn)題,一切視為推御責(zé)任。
7、如貨源充足時(shí)、乙方不夠工人上班導(dǎo)致出不了貨時(shí),甲方有權(quán)外發(fā)加工,外發(fā)之差價(jià)由乙方承擔(dān)。
8、乙方操作過(guò)程中發(fā)生現(xiàn)的次品,當(dāng)時(shí)扣罰;其余的與客戶對(duì)數(shù)時(shí)所點(diǎn)次品確認(rèn)為準(zhǔn),但必須在當(dāng)月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時(shí)、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù),如果甲方需打板之類,乙方必須隨叫隨時(shí)到(打板不計(jì)費(fèi),打板通知20分鐘不到,每次罰50元)
10、乙方承包加工費(fèi)結(jié)算為2個(gè)月,乙方工人工次資由甲方代發(fā),工人由乙方直接管理,甲方不承擔(dān)責(zé)任。
11、如乙方達(dá)不到甲方質(zhì)量要求,甲方可單方解除本合同,解除后45天內(nèi)支付乙方所有加工費(fèi)。
12、如因樹脂引起的需要下機(jī)過(guò)水的,扣過(guò)水費(fèi)0.80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規(guī)定;乙方不得在外承包與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的工種,否則甲方可單方解除本合,乙方加工費(fèi)沒(méi)收。
14、點(diǎn)次品的該工藝次品按第3條承擔(dān),不點(diǎn)次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
16、以上規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方同意并共同遵守執(zhí)行,合同一式二份,自雙方簽字起生效。
乙方簽名: 甲方簽名:
年 月 日
加工承包合同12
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1.合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供________。________、________及________工具,乙方自購(gòu)。如在本廠購(gòu)買材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續(xù)生產(chǎn),為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2.甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(____元/㎡),拒收任何原因的.半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.通過(guò)考察同意后,自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購(gòu)材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
加工承包合同13
甲方(發(fā)包方):順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表:
乙方(承包方):
經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商,甲方將順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠承包給乙方經(jīng)營(yíng)。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎(chǔ)上,簽定如下協(xié)議:
一、承包方式
甲方將權(quán)屬于甲方的
泡沫加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營(yíng)。承包期內(nèi),一切經(jīng)營(yíng)資金由乙方自籌;一切開(kāi)支包括廠房租金、水、電費(fèi)、稅收費(fèi)、衛(wèi)生管理費(fèi)等費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)支付,甲方概不負(fù)責(zé)。
二、承包期限
合同承包期限為一年,從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后,如甲乙雙方愿意,可繼續(xù)簽訂承包合同。
三、承包費(fèi)用
承包費(fèi)用為100000元人民幣(大寫壹拾萬(wàn)元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元,尾數(shù)在最后一個(gè)月結(jié)清;第一次繳交承包款時(shí)間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款,每日按拖欠總額的1收取滯納金;超過(guò)20日未繳交承包款,甲方有權(quán)終止承包合同,并將乙方保證金不予退還。
四、安全責(zé)任
乙方應(yīng)為工廠員工購(gòu)買工傷保險(xiǎn)。合同期內(nèi),一切安全事故由乙方負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)任何責(zé)任。
五、違約責(zé)任
乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約,則由違約方向另一方賠償違約金30000元。
六、其它事項(xiàng)
1、甲乙雙方簽字后,此合同不受市場(chǎng)行情等任何因素影響,合同期內(nèi),任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場(chǎng)等),則按違約處理。
2、甲方將原購(gòu)買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購(gòu)買,但乙方不得自行與廠家重新洽談價(jià)格或簽訂合同,如有價(jià)格等因素變動(dòng),必須及時(shí)通知甲方前去與廠家處理解決,否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購(gòu)買的廠貨廢泡沫,如受價(jià)格變動(dòng)和其它因素的影響,導(dǎo)致一些廠貨不能再繼續(xù)購(gòu)買的,甲方不負(fù)責(zé)任,不減少承包費(fèi)。
4、乙方在經(jīng)營(yíng)期間,所有新找到的廢泡沫貨源和購(gòu)買的廢泡沫廠貨,在合同期滿后,必須連同以前的`廢泡沫廠貨全部移交給甲方購(gòu)買,并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開(kāi)設(shè)廢泡沫加工廠。
5、甲方負(fù)責(zé)提供一臺(tái)泡沫拉絲機(jī)給乙方使用,維修費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。其它物品由甲乙雙方在接交時(shí)簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價(jià)賠償。
6、合同期內(nèi),如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門干涉的原因,導(dǎo)致乙方不能生產(chǎn)的情況下,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標(biāo)準(zhǔn)支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費(fèi)。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系,無(wú)法讓乙方繼續(xù)開(kāi)工,則雙方按終止合同處理并進(jìn)行結(jié)算,此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。
甲方(蓋章):順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表(簽名):
乙方(簽名):
簽定日期:年月日
加工承包合同14
合同編號(hào):______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解
除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過(guò)書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
。1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
。2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
。3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
。4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
。5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
。6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的.質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
。1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
。3)定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
。4)定作人如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
。6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無(wú)權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無(wú)效。
第二十三條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
。1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_(kāi)________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):_______________ 簽訂地點(diǎn):________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
加工承包合同15
甲方(訂作方):_
公司地址:_
電話: 傳真:
法定代表:_ _ 職務(wù):___ ___
乙方(承攬方):公司地址:
電話傳真國(guó)內(nèi)工廠:
電話:傳真:
法定代表: ____ _ ____職務(wù):_______
甲方委托乙方加工項(xiàng)目: 塑膠模具 3套
經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工質(zhì)量要求
制作的模具要能生產(chǎn)出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料), 且生產(chǎn)制程運(yùn)作無(wú)異常, 塑膠模及五金模使用壽命均要達(dá)到25萬(wàn)啤以上. 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時(shí), 甲方有權(quán)要求乙方重做模具或退款, 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補(bǔ)等處理。
第二條 模具材料及產(chǎn)品零件材料的提供辦法
模具材料由乙方包工包料, 模具完成后, 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關(guān)檢驗(yàn), 同時(shí)甲方也有權(quán)檢驗(yàn)?zāi)>卟牧霞澳>呱a(chǎn)使用性能.
第三條 技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙?zhí)峁┺k法
1.甲方提供產(chǎn)品零件的2D圖紙和3D圖, 乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品零件圖及要求提供模具報(bào)價(jià),模具圖以及的相關(guān)技術(shù)說(shuō)明等.
2.乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方, 如拖延了交貨期, 甲方有權(quán)要求乙方減少價(jià)款。
3.乙方對(duì)于承攬的工作,如果甲方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)數(shù)據(jù)或復(fù)制品等.
第四條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照甲方規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的.期限驗(yàn)收乙方承攬并完成的項(xiàng)目, 驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的模具,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的模具質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第五條 交貨的時(shí)間
1.交還模具期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交還模具日期計(jì)算:按乙方在報(bào)價(jià)時(shí)的要求’模具制造周期為28天(收到訂金開(kāi)始計(jì)算)’. 甲方將在給訂金同時(shí)簽訂合同, 故以合同簽訂日期為準(zhǔn),但必須留給乙方以必要的往返的途中時(shí)間(1~2天).
第六條 模具所有權(quán), 交貨地點(diǎn), 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
1. 所完成的模具所有權(quán)應(yīng)屬于甲方, 在乙方完成模具并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后, 乙方應(yīng)將模具送到甲方指定的在長(zhǎng)安范圍內(nèi)的某個(gè)地點(diǎn), 超出長(zhǎng)安范圍外的可由甲方支付運(yùn)輸費(fèi)用,
2. 如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)作, 模具將暫存到乙方公司, 如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進(jìn)行生產(chǎn), 乙方還將負(fù)送返模具的責(zé)任.
第七條 乙方的違約責(zé)任
一、 未按甲方圖紙規(guī)定的質(zhì)量交付模具或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
二、 實(shí)行代運(yùn)送的模具,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
第八條 糾紛的處理
委托合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自_ _ 年_ _ 月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本(含附本 ’報(bào)價(jià)單’ 和 ‘零件2D圖’ 共n頁(yè))一式二份,原件由甲方和乙方各執(zhí)一份.
甲方:
委托代表人:蓋公司章: 年 月日
乙方:
法定代表人:蓋公司章: _ ___年__ __月__ __日
【加工承包合同】相關(guān)文章:
加工承包合同05-15
加工承包合同04-04
加工承包合同04-04
產(chǎn)品加工承包合同03-02
工廠加工承包合同12-13
加工生產(chǎn)承包合同03-15
工廠加工承包合同12-13
加工承包合同(15篇)04-04
加工承包合同(精選15篇)04-04
加工廠承包合同04-06