- 相關推薦
監(jiān)理工程師合同管理考試知識點：工程師索賠管理
根據(jù)往年的經(jīng)驗，2017監(jiān)理工程師考試應該在5月份舉行，下面yjbys小編為大家準備了一些考試的知識點，歡迎閱讀。
一、核心知識點
一)工程師審查索賠證據(jù)
承包人可以提供的證據(jù)包括下列證明材料：
(1)合同文件中的條款約定;
(2)經(jīng)工程師認可的施工進度計劃;
(3)合同履行過程中的來往函件;
(4)施工現(xiàn)場記錄;
(5)施工會議記錄;
(6)工程照片;
(7)工程師發(fā)布的各種書面指令;
(8)中期支付工程進度款的單證;
(9)檢查和試驗記錄;
(10)匯率變化表;
(11)各類財務憑證;
(12)其他有關資料。
二)FIDIC施工合同條件中可以合理補償承包人索賠的條款
FIDIC《施工合同條件》中，按照引起承包人損失事件原因的不同，對承包人索賠可能 給予合理補償工期、費用和利潤的情況，分別作出了相應的規(guī)定
二、重要知識點
一)工程師對工程索賠的影響
在發(fā)包人與承包人之間的索賠事件的處理和解決過程中，工程師是個核心。
1、工程師受發(fā)包人委托進行工程項目管理
2、工程師有處理索賠問題的權(quán)力
3、在爭議的仲裁和訴訟過程中作為見證人
二)處理的原則
1、公平合理;
2、及時作出決定和處理;
3、盡可能通過協(xié)商一致;
4、誠實信用。
三)工程師對工期順延要求索賠的審查
對索賠報告中要求順延的工期，在審核中應注意以下幾點：
(1)劃清施工進度拖延的責任。
(2)被延誤的工作應是處于施工進度計劃關鍵線路上的施工內(nèi)容。對非關鍵工作若超 過了總時差則也要考慮對工期的影響。
(3)無權(quán)要求承包人縮短合同工期。
審查工期索賠計算
工期索賠的計算主要有網(wǎng)絡圖分析和比例計算法兩種。
四)審查費用索賠要求
1、承包人可索賠的費用
(1)人工費。包括增加工作內(nèi)容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累 計，但不能簡單地用計日工費計算。
(2)設備費�？刹捎脵C械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。
(3)材料費。
(4)保函手續(xù)費。
(5)貸款利息。
(6)保險費。
(7)利潤。
(8)管理費。此項又可分為現(xiàn)場管理費和公司管理費兩部分，由于二者的計算方法不一 樣，所以在審核過程中應區(qū)別對待。
2、審核索賠計算的正確性
(1)所采用的費率是否合理、適度。主要注意的問題包括：
1)工程量表中的單價是綜合單價，不僅含有直接費，還包括間接費、風險費、輔助施工 機械費、公司管理費和利潤等項目的攤銷成本。在索賠計算中不應有重復取費。
2)停工損失中，不應以計日工費計算。不應計算閑置人員在此期間的獎金、福利等報 酬，通常采取人工單價乘以折算系數(shù)計算，停駛的機械費補償，應按機械折舊費或設備租賃 費計算，不應包括運轉(zhuǎn)操作費用。
(2)正確區(qū)分停工損失與因工程師臨時改變工作內(nèi)容或作業(yè)方法的功效降低損失的區(qū) 別。
工程師通�？梢詫Τ邪说乃髻r提出質(zhì)疑的情況有：
(1)索賠事項不屬于發(fā)包人或工程師的責任，而是與承包人有關的其他第三方的責任;
(2)發(fā)包人和承包人共同負有責任、承包人必須劃分和證明雙方責任大小;
(3)事實依據(jù)不足;
(4)合同依據(jù)不足;
(5)承包人未遵守意向通知要求;
(6)承包人以前已經(jīng)放棄(明示或暗示)了索賠要求;
(7)承包人沒有采取適當措施避免或減少損失;
(8)承包人必須提供進一步的證據(jù);
(9)損失計算夸大等等。
【監(jiān)理工程師合同管理考試知識點：工程師索賠管理】相關文章：
監(jiān)理工程師合同管理考試知識點：索賠程序03-22
監(jiān)理工程師合同管理考試知識點：施工階段的合同管理03-22
2017監(jiān)理工程師《合同管理》知識點：合同的履行01-14
2017監(jiān)理工程師考試合同管理考點：監(jiān)理合同的訂立01-15